深基坑施工合同

第第页合同编号:________深基坑施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同名称为“深基坑施工合同”，以下简称“本合同”。合同主体为甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）。甲方系需进行深基坑施工的工程项目业主，乙方为具备相应资质的深基坑施工专业承包商。本合同旨在明确甲乙双方在深基坑施工过程中的权利义务关系，确保深基坑施工安全、顺利进行，保证工程质量，实现双方共赢。具体目的如下：1.明确甲乙双方在深基坑施工过程中的权利义务，确保施工安全；2.规范施工过程，提高施工效率，缩短工期；3.确保工程质量，满足甲方对工程项目的使用需求；4.明确工程款项支付方式，保障双方利益。二、价格、支付方式1.合同价格：本合同总价款为人民币_____元整（大写：_______元整），其中包含但不限于施工材料费、人工费、机械使用费、管理费等。2.支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的_____%作为预付款，即人民币_____元整。（2）进度款：施工过程中，甲方应按照乙方提交的工程进度报告，按月支付工程进度款的_____%，具体支付时间及金额由双方另行约定。（3）竣工结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在____个工作日内提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后____个工作日内支付竣工结算款的_____%，剩余款项在工程保修期满后____个工作日内支付完毕。（4）违约金：如甲方未按约定支付款项，应向乙方支付_____%的违约金；如乙方未按约定完成施工，应向甲方支付_____%的违约金。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全标准完成深基坑施工任务。（2）甲方应按时支付合同约定的款项，并保证支付方式的合法性和及时性。（3）甲方应施工所需的场地、水源、电源等基础设施，确保乙方正常施工。（4）甲方有权对施工过程中的质量、安全进行检查，并提出整改意见。2.乙方权利与义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定施工所需的场地、水源、电源等基础设施。（2）乙方应按照合同约定的时间、质量、安全标准完成深基坑施工任务，并保证施工过程中的安全和质量。（3）乙方应配合甲方对施工过程中的质量、安全进行检查，并及时整改甲方提出的意见。（4）乙方应按照合同约定进行施工，不得擅自改变施工方案，如需变更，应经甲方同意。（5）乙方应保证施工过程中产生的废弃物、废水等符合环保要求，并负责处理。3.双方违约责任：（1）如甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金；如乙方未按时完成施工，应向甲方支付违约金。（2）如甲方或乙方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。四、质量保证与服务1.质量保证：（1）乙方保证其的施工材料、设备和工艺符合国家相关标准和合同要求。（2）乙方应严格按照施工图纸和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。（3）乙方应在施工过程中进行质量自检，并在每道工序完成后进行交接验收。（4）乙方应在工程竣工后进行质量保修，保修期为____年，保修期内出现质量问题，乙方应免费维修或更换。2.服务内容：（1）乙方应施工过程中所需的图纸和技术支持。（2）乙方应配备足够的技术人员和管理人员，确保施工质量和进度。（3）乙方应定期向甲方报告施工进度和质量情况，并及时解决施工过程中出现的问题。（4）乙方应负责施工现场的文明施工，确保施工现场整洁、安全。（5）乙方应在合同约定的期限内完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.质量检验：（1）甲方有权对施工过程中的材料、工艺、质量进行检验，乙方应予以配合。（2）甲方有权要求乙方对不合格的材料或工艺进行整改，直至符合要求。（3）施工过程中如发现质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，并及时通知甲方。4.服务响应：（1）乙方应设立专门的服务热线，接受甲方对施工质量和服务的咨询和投诉。（2）乙方应在接到甲方投诉后____小时内予以响应，并采取措施解决问题。（3）乙方应定期对甲方进行回访，了解甲方对施工质量和服务的满意度。五、履行与变更1.履行：（1）乙方应在合同约定的工期范围内完成深基坑施工任务，并保证工程质量。（2）甲乙双方应按照合同约定的内容和方式履行各自的义务。（3）如因不可抗力导致合同履行受到影响，双方应协商解决，并按照相关法律法规进行处理。（4）双方应严格按照合同约定进行施工管理和质量控制。2.变更：（1）合同内容如有变更，需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。（2）变更内容应包括但不限于工期、质量要求、施工方案、价格等。（3）任何变更均不得影响合同目的的实现，且变更内容不得违反法律法规。（4）因变更导致工期延长或费用增加的，双方应协商确定调整方案，并在合同中予以明确。（5）未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。六、保密条款1.双方对本合同内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或以任何形式使用。2.保密信息包括但不限于技术数据、工程设计、施工方案、财务信息、商务信息等。3.保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年止。4.在保密期限内，如因工作需要必须向第三方透露保密信息，必须事先取得对方的书面同意，并确保第三方对保密信息的保密义务。5.双方应采取合理措施保护保密信息，防止未授权的披露和使用。6.如因违反保密义务导致对方遭受损失，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。7.本保密条款的效力不受合同解除或终止的影响。七、争议解决1.甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。3.在争议解决过程中，双方应继续履行本合同未履行完毕的义务，除非争议涉及该部分义务的履行。4.争议解决期间，如一方未履行合同义务导致损失，另一方有权要求赔偿。5.如双方同意，争议也可提交仲裁委员会仲裁，仲裁地点为合同签订地，仲裁规则适用中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则。6.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。7.除非仲裁裁决或法院判决另有规定，争议解决过程中产生的费用由败诉方承担。八、其它条款1.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，附件包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单等。2.合同解除：除不可抗力等法定情形外，任何一方未经对方同意不得单方面解除合同。3.合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照约定处理已完成的工程、未完成的工作以及合同终止后的善后事宜。4.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致终止合同，合同终止后，双方应按照约定进行结算和清算。5.合同解除或终止后的争议处理：合同解除或终止后，双方因合同解除或终止而产生的争议，应按照本合同“争议解决”条款处理。6.合同的修改与补充：本合同的修改与补充，应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。7.合同的生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限自合同生效之日起至约定的终止日期止。8.合同的执行与解释：本合同的执行与解释，以国家法律法规