POS机和支付系统开发协议

POS机和支付系统开发协议合同编号：__________甲方（以下简称“开发商”）：公司名称：____________地址：_________________联系方式：_____________地址：_____________乙方（以下简称“使用者”）：公司名称：____________地址：_________________联系方式：_____________地址：_____________第一章定义及术语1.1本协议所使用的下列术语，除非上下文另有解释，具有以下含义：1.1.1“POS机”指由开发商提供并维护的，用于处理支付交易的设备。1.1.2“支付系统”指开发商提供的，用于处理、授权和结算支付交易的系统。1.1.3“交易”指使用POS机进行的任何支付交易。1.1.4“服务”指开发商根据本协议向使用者提供的POS机和支付系统服务。第二章服务内容与承诺2.1服务内容2.1.1开发商承诺向使用者提供符合行业标准和技术要求的POS机和支付系统。2.1.2开发商负责POS机的安装、配置、维护和升级。2.1.3开发商承诺保证支付系统的稳定运行，保障交易的安全性。2.2服务承诺2.2.1开发商承诺在接到使用者故障报修请求后，2小时内响应，并尽快解决问题。2.2.2开发商承诺对支付系统进行定期检查和维护，保证系统安全性和稳定性。第三章使用者的权利与义务3.1使用者权利3.1.1使用者有权按照本协议的约定使用POS机和支付系统进行交易。3.1.2使用者有权要求开发商提供与POS机和支付系统相关的技术支持和咨询服务。3.2使用者义务3.2.1使用者应按照开发商的要求，合理使用POS机和支付系统，不得用于违法交易。3.2.2使用者应保证其交易信息的真实性、完整性和合法性。3.2.3使用者应妥善保管POS机，防止设备丢失或损坏。第四章费用与支付4.1费用4.1.1使用者应支付给开发商以下费用：（1）POS机购买费用；（2）支付系统使用费用；（3）服务费用。4.1.2费用具体金额和支付方式由双方另行协商确定。4.2支付4.2.1使用者应在合同约定的时间内，按照约定的付款方式支付上述费用。4.2.2使用者未按时支付费用的，开发商有权暂停提供服务，并要求使用者承担逾期付款的违约责任。第五章保密与知识产权5.1保密5.1.1双方应对在履行本协议过程中获取的对方商业秘密、技术秘密和业务秘密承担保密义务。5.1.2保密义务在本协议终止或解除后仍继续有效。5.2知识产权5.2.1POS机和支付系统的知识产权归开发商所有。5.2.2使用者不得对POS机和支付系统进行反编译、反向工程或以其他方式侵犯开发商的知识产权。5.2.3使用者不得将POS机和支付系统用于未经开发商授权的用途。第六章违约责任6.1开发商违约责任6.1.1如开发商未能按照本协议约定提供合格的POS机和支付系统，导致使用者无法正常进行交易，开发商应承担由此给使用者造成的直接经济损失。6.1.2如开发商违反保密义务，泄露使用者的商业秘密、技术秘密和业务秘密，开发商应承担相应的违约责任，并赔偿使用者因此遭受的损失。6.2使用者违约责任6.2.1使用者如未按约定支付费用，每逾期一日，应支付应付金额的千分之五作为滞纳金。6.2.2使用者如违反本协议规定的使用限制，开发商有权立即终止本协议，并要求使用者承担相应的违约责任。第七章不可抗力7.1任何一方由于不可抗力导致的延迟或未能履行本协议的任何义务，不应被视为违约。7.2不可抗力指无法预见、无法克服且对一方造成重大影响的客观事件，包括自然灾害如洪水、地震、瘟疫等，以及社会事件如战争、动乱、行为等。7.3发生不可抗力事件的一方应及时通知对方，并提供相关证明。第八章协议的变更、解除和终止8.1协议变更8.1.1本协议的任何变更应由双方协商一致并以书面形式作出。8.1.2未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更本协议。8.2协议解除8.2.1在协议有效期内，如一方严重违反本协议，对方有权书面通知解除本协议。8.2.2协议解除后，双方应按照本协议的约定处理善后事宜。8.3协议终止8.3.1本协议的有效期自双方签署之日起算，有效期为____年。8.3.2协议期满后，如双方无异议，本协议自动终止。第九章争议解决9.1本协议的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。9.3如果协商不成，任何一方均可将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第十章其他条款10.1本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。10.2本协议的任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。10.3本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。10.4本协议自双方签字盖章之日起生效。第十一章数据安全和隐私保护11.1数据安全11.1.1开发商应采取必要的技术措施，保证POS机和支付系统的数据安全，防止数据丢失、泄露、篡改或破坏。11.1.2使用者应遵守国家有关数据安全的法律法规，不得利用POS机和支付系统进行任何违法行为。11.2隐私保护11.2.1开发商承诺对使用者在交易过程中产生的个人信息和交易数据予以保密，不得泄露给任何第三方。11.2.2使用者同意开发商为提供和改善服务目的收集、处理和使用其交易数据。第十二章保险和责任限制12.1保险12.1.1开发商应为其提供的POS机和支付系统购买必要的保险，以保障交易安全。12.1.2使用者应为其交易活动购买必要的保险，以保障自身权益。12.2责任限制12.2.1除本协议另有约定外，开发商对使用者的损失赔偿总额不超过使用者支付给开发商的费用总额。12.2.2开发商对间接损失、特殊损失或后果损失不承担赔偿责任。第十三章法律适用和管辖13.1法律适用13.1.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。13.1.2如本协议中的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，应以中华人民共和国法律为准。13.2管辖13.2.1凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。13.2.2双方同意，法院的判决或裁定是终局的，对双方均有约束力。第十四章一般条款14.1通知14.1.1双方之间的任何通知、请求或同意，应以书面形式作出，并通过邮件、快递或挂号邮件的方式送达对方。14.1.2通知在送达对方指定的联系地址后视为已送达。14.2完整协议14.2.1本协议构成双方关于POS机和支付系统开发、使用和服务的完整协议。14.2.2本协议取代了双方之间以前的所有口头或书面协议、谈判和谅解。第十五章签字15.1以下签字部分是