工程设计合同协议书5篇

工程设计合同协议书5篇篇1甲方（发包人）：_________乙方（设计人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程设计达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.设计内容：_________二、设计期限1.乙方应根据甲方要求，在签订合同时向甲方提交设计计划，并经甲方同意后，按设计计划进行工程设计。2.乙方应在合同签订后尽快组织设计人员进行工程设计，确保设计质量。3.乙方应在设计过程中及时与甲方沟通，按照甲方要求进行调整。4.乙方应在设计完成后，及时提交设计成果给甲方，确保甲方能够按时使用。三、设计质量1.乙方应确保设计质量符合国家标准和甲方要求。2.乙方应建立健全的设计质量保证体系，加强设计过程的质量控制。3.乙方应对设计成果进行严格的内部审核，确保设计成果无误。4.乙方应积极配合甲方进行设计的后续工作，确保设计质量得到保障。四、设计费用及支付方式1.乙方应根据国家收费标准及市场价格，合理收取设计费用。2.甲方应在签订合同时向乙方支付部分设计费用作为预付款。具体金额为合同总金额的_________%。3.甲方应在收到乙方提交的设计成果后，按照合同约定向乙方支付剩余的设计费用。4.乙方应提供正规的发票和收据，确保甲方能够合理入账。五、违约责任及赔偿标准1.乙方如不能按时完成设计任务，应按照合同约定向甲方支付违约金。违约金金额为合同总金额的_________%。2.乙方如因设计质量问题给甲方造成损失，应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额根据损失大小而定。3.甲方如不能按时支付设计费用，应按照合同约定向乙方支付违约金。违约金金额为应付金额的_________%。4.甲方如因自身原因给乙方造成损失，应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额根据损失大小而定。六、争议解决方式及管辖法院1.双方如在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同项下的争议应由双方共同选择的法院管辖。如双方未选择管辖法院，则按以下原则确定管辖法院：_________。3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的部分。如因争议导致本合同无法继续履行的，双方应协商解除本合同。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，双方应停止履行本合同。待判决生效后再根据判决结果决定是否继续履行本合同或解除本合同。七、合同生效时间及变更、解除条件1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同中的各项义务。如有违约行为，违约方应承担相应的违约责任。2.在合同履行过程中，如一方提出变更或解除合同的请求时，应及时通知对方并说明变更或解除合同的原因和目的。经协商一致后，双方可签订书面变更或解除合同的协议。如协商不成的，则按原合同约定继续履行或解除本合同。但需注意，在解除合同时应遵循公平原则处理相关事宜并承担相应责任和义务。篇2委托单位：XXX，以下简称甲方设计单位：XXX，以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就XXX工程设计事宜，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。一、项目概况1.项目名称：XXX工程设计2.项目地点：XXX3.项目规模：XXX4.设计内容：包括XXX部分的设计，具体设计范围以甲方最终确认为准。二、设计费用及支付方式1.设计费用：本次设计费用按照XXX标准计算，具体金额根据设计面积和设计深度确定。2.支付方式：甲方应在合同签订后支付乙方部分设计费用作为预付款，具体金额根据乙方提供的发票确定。剩余设计费用按照设计进度分期支付，具体支付时间和金额根据乙方的设计进度和甲方确认的设计成果确定。三、设计要求和标准1.乙方应根据甲方的设计需求和相关法律法规进行设计，确保设计符合安全、环保、美观等方面的要求。2.乙方应在设计中注重创新性和实用性，提高设计的性价比。3.乙方应积极配合甲方进行设计的修改和优化，确保最终设计成果能够满足甲方的需求。四、设计进度和周期1.乙方应在合同签订后尽快安排设计团队进场，确保设计工作的顺利进行。2.乙方应根据设计进度合理安排设计人员的工作时间和任务，确保设计周期能够满足甲方的要求。3.乙方应及时向甲方提交设计成果，确保甲方能够按时完成项目。五、保密条款1.乙方应对本次设计所涉及的技术和资料保密，不得向第三方泄露。2.乙方应确保其设计人员对本次设计所涉及的技术和资料保密，不得私自复制或带走。3.在设计过程中，乙方应严格遵守甲方的保密要求，确保设计的安全性和合规性。六、违约责任1.甲方应按时向乙方支付设计费用，如逾期未支付，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。2.乙方应按时完成设计任务，如逾期未完成，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。3.如因乙方原因导致设计成果不符合甲方要求或存在质量问题，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。4.如因甲方原因导致设计任务无法按时完成或存在其他问题，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。七、争议解决1.如因本合同的履行过程中发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，甲乙双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。3.在争议解决期间，甲乙双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他条款。八、合同生效与终止1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。2.如因不可抗力或国家政策调整等原因导致本合同无法继续履行，甲乙双方可以协商终止本合同。3.合同终止后，甲乙双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。九、其他条款1.本合同未尽事宜，甲乙双方可以协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同的所有修改和补充应以书面形式进行，并由甲乙双方签字盖章确认。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同的副本和复印件具有同等法律效力。4.附件：设计图纸及要求、相关法规及标准等。甲方（签字/盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇3甲方（发包人）：_________乙方（设计人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程设计事项协商一致，特订立本合同。一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.设计内容：_________4.设计规模：_________二、设计人资质及经验乙方应具备与承揽工程相适应的设计资质和人员条件，具有从事同类工程设计的经验。三、设计任务及要求1.乙方应根据甲方提供的设计要求和资料，按照现行技术规范、规程进行设计。2.乙方应保证设计质量，按时交付设计文件。3.甲方应按时向乙方提供必要的设计资料和反馈意见。四、设计费用及支付方式1.设计费用：_________元。该费用包括设计人员的工资、差旅费、设计资料费及其他相关费用。2.支付方式：_________。甲方应按约定时间向乙方支付设计费用。五、设计周期及交付时间1.设计周期：自合同签订之日起至设计完成并交付甲方使用之日止。具体设计进度双方可另行协商确定。2.交付时间：_________。乙方应按时向甲方交付设计文件。如因甲方原因造成交付时间延误，乙方可相应顺延交付时间。六、违约责任及赔偿标准1.甲方若违反合同约定，未按时向乙方支付设计费用或提供必要的设计资料和反馈意见，应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。2.乙方若违反合同约定，未按时完成设计任务并交付设计文件，应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。3.双方应共同遵守合同约定，如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任。七、争议解决及管辖法院1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同受中华人民共和国法律管辖。八、合同生效及变更条件1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一经生效，双方应认真履行，不得随意变更或解除。如需变更或解除，应经双方协商一致，并达成书面协议。2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。九、其他约定事项1.甲方应确保提供给乙方的设计资料真实、准确、完整，如因甲方提供的设计资料不实导致设计错误或失误，由甲方自行承担责任。2.乙方应确保设计文件的完整性、准确性和及时性，如因乙方原因造成设计文件缺失、错误或延误，由乙方自行承担责任。3.双方应妥善保管与本合同相关的所有文件和资料，未经对方书面同意，不得泄露给第三方。4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同及相关补充协议、变更协议等文件共同构成双方之间的完整合同关系。甲方（签字盖章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（签字盖章）：_________日期：_________年_________月_________日篇4甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]联系电话：[甲方公司电话]乙方（设计人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]联系电话：[乙方公司电话]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程建设设计事项，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。一、项目工程概况1.项目名称：[项目工程名称]2.项目地点：[项目工程地点]3.项目规模：[项目工程规模]4.设计内容：[设计内容]二、设计人资质及经验乙方应具备相应的设计资质和丰富的实践经验，能够按照甲方的要求，提供高质量的设计服务。乙方需确保具备以下条件：1.拥有相应的设计资质和认证；2.具有良好的业界信誉和口碑；3.拥有稳定的团队和先进的设计理念；4.能够按时按质完成设计任务。三、设计要求和标准1.乙方应根据甲方的需求和项目的实际情况，进行科学合理的设计，确保设计符合相关法律法规和标准；2.乙方应充分考虑项目的安全性、稳定性、经济性等因素，提出合理的设计方案；3.乙方应确保设计成果能够满足甲方的需求，并得到相关部门的认可。四、设计期限1.本项目设计工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开始，至XXXX年XX月XX日结束；2.乙方应合理安排设计进度，确保按时完成设计任务。如有特殊情况需延长设计工期，应提前与甲方协商并达成一致意见。五、设计费用及支付方式1.本项目设计费用为XX元（大写：XX元整）；2.甲方应在合同签订后XX天内支付设计费用的XX%作为预付款；3.乙方完成初步设计方案并提交给甲方后，甲方应支付设计费用的XX%；4.乙方完成全部设计工作并提交最终设计图纸后，甲方应支付剩余的设计费用；5.乙方应提供正规的发票作为收款凭证。六、双方权利义务1.甲方有权对乙方的设计工作进行监督，确保设计符合甲方的要求和标准；2.甲方应尊重乙方的劳动成果，不得擅自修改或泄露乙方的设计方案；3.乙方有权获得相应的设计费用，并应按照约定按时完成设计任务；4.乙方应保守甲方的商业机密和个人隐私，不得擅自泄露或利用甲方的信息。七、违约责任1.如果乙方未按时完成设计任务或设计成果不符合甲方要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失；2.如果甲方未按时支付设计费用或擅自修改乙方的设计方案，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。八、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；2.协商不成的，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.本项目设计任务完成后，合同自动终止。如有其他未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（发包人）：[甲方公司名称]（盖章）地址：[甲方公司地址]联系电话：[甲方公司电话]日期：XXXX年XX月XX日乙方（设计人）：[乙方公司名称]（盖章）地址：[乙方公司地址]联系电话：[乙方公司电话]日期：XXXX年XX月XX日篇5甲方（建设单位）：XX市XX区XX房地产开发公司乙方（设计单位）：XX市XX区XX设计事务所根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程的实际情况，就乙方向甲方提供工程设计服务，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同。一、项目概况1.项目名称：XX市XX区XX小区规划设计项目2.项目地址：XX市XX区XX路XX号3.项目规模：占地面积XX平方米，建筑面积XX平方米4.设计要求：乙方需按照甲方的要求，结合项目的实际情况，进行项目规划设计的编制。设计内容应包括但不限于项目总平面图、各建筑物立面图、效果图、施工图等。二、服务内容1.乙方需对项目的规划设计进行全面的考虑，提出切实可行的设计方案。2.乙方需按照甲方的要求，对项目的各项设计参数进行优化，确保设计符合相关法规和标准。3.乙方需协助甲方完成项目的报批工作，确保项目能够顺利开工。三、服务要求1.乙方需按时向甲方提交设计成果，确保项目进度不受影响。2.乙方需保证设计质量，确保项目符合相关法规和标准。3.乙方需对设计过程中产生的知识产权进行保护，确保甲方不会受到任何知识产权纠纷的影响。四、服务期限1.本合同签订后，乙方应立即开始设计工作，确保设计工作能够在约定的期限内完成。2.设计工作完成后，乙方需按照甲方要求提交相应的设计成果。甲方在收到设计成果后，应在合理期限内进行审查并提出修改意见。乙方应根据甲方的修改意见进行相应的修改和调整。五、费用及支付方式1.本项目设计费用为人民币XX元整（￥XX）。具体