水泥厂工程施工合同

第第页合同编号:________水泥厂工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码6/NUMPAGES总页数6一、主体与目的水泥厂工程施工合同甲方（以下简称“发包方”）：×××水泥厂乙方（以下简称“承包方”）：×××建筑工程有限公司鉴于发包方拥有合法的水泥厂项目，并具备相应的投资建设资格；承包方具备专业的工程施工资质和能力，双方为共同完成水泥厂工程的施工，经友好协商，特订立本合同。本合同目的：明确双方在水泥厂工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程按照约定的质量、进度、投资完成，实现双方共同发展。合同主要内容包括但不限于以下方面：1.工程范围：水泥厂土建、安装、装修等施工内容；2.工程地点：×××市×××区；3.工程质量：符合国家及行业相关标准；4.工程投资：双方按照约定承担相应的投资责任；5.工程进度：双方约定工程开工、竣工及验收时间；6.工程保修：按照国家及行业规定执行。本合同旨在确保双方在水泥厂工程施工过程中的权益，共同推进工程顺利进行，实现双方合作共赢。二、价格、支付方式1.合同价格本合同工程的总价为人民币×××元整（含税），该价格包括但不限于工程的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金、保险费、政策性调整费用等与工程相关的所有费用。2.价格调整若在合同履行期间，因国家政策调整、市场行情变化等原因导致工程成本发生重大变动，双方应友好协商，按照实际变动情况对合同价格进行合理调整。3.支付方式（1）预付款：合同签订后，发包方应在收到承包方的等额正式发票后七个工作日内支付合同总价款的10%作为预付款。（2）进度款：承包方按照合同约定的进度完成工程量后，发包方应在收到承包方的等额正式发票后七个工作日内支付相应的进度款，进度款累计支付金额不得超过合同总价款的80%。（3）结算款：工程竣工验收合格，且承包方全额正式发票后，发包方应在验收合格后七个工作日内支付至合同总价款的95%。（4）质保金：合同总价款的5%作为质量保证金，质保期满一年后，如无质量问题，发包方应在七个工作日内支付剩余的5%质保金。4.支付方式及账户发包方应通过银行转账方式向承包方指定的以下账户支付合同款项：账户名称：×××建筑工程有限公司账号：×××××××××××××××开户行：×××银行×××分行5.拖欠支付若发包方未按约定时间支付合同款项，应按照逾期金额的千分之五每日向承包方支付逾期违约金。逾期超过三个月的，承包方有权暂停施工，并要求发包方支付全部合同款项。三、质量保证、服务、履行与变更1.质量保证承包方应严格按照国家及行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。工程完成后，承包方应向发包方完整的施工资料、验收报告及质量保证书。如工程出现质量问题，承包方应在接到通知后立即无条件进行修复，直至满足合同约定的质量标准。2.服务（1）承包方应工程完工后的保修服务，保修期限按照国家及行业规定执行。（2）承包方应在工程保修期内负责对工程进行定期检查和维护，确保工程正常运行。（3）承包方应技术支持和服务，包括但不限于对发包方人员进行技术培训、解答技术问题等。3.履行（1）双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。（2）承包方应按照合同约定的工程进度、质量标准完成施工任务。（3）发包方应按时支付合同款项，并配合承包方完成施工过程中的各项工作。4.变更（1）在合同履行过程中，如发生设计变更、工程量增减等影响合同价格、进度的事项，双方应签订补充协议，明确变更后的合同价格、进度等内容。（2）任何一方要求变更本合同，应提前书面通知对方，经双方协商一致后签订书面变更协议。（3）合同变更协议与本合同具有同等法律效力。5.违约责任双方应严格履行本合同，如一方违约，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因其违约给对方造成的损失。四、保密条款、争议解决1.保密条款（1）双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密。（2）保密信息包括但不限于设计图纸、技术资料、经营策略、客户信息等。（3）双方应在合同终止后继续承担保密义务，直至相关信息进入公有领域或不再具有保密价值。（4）违反保密义务的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因其违约给对方造成的损失。2.争议解决（1）在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。（2）如协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。（3）在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。（4）诉讼过程中，双方应遵守法院的判决或裁定，并承担相应的法律责任。3.法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。4.合同解除（1）在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权书面通知解除合同。（2）合同解除后，双方应按合同约定及法律规定承担相应的法律责任。（3）合同解除不影响双方在合同解除前已经产生但尚未履行的权利和义务。本保密条款和争议解决条款作为合同的组成部分，对双方具有法律约束力。双方应严格遵守，确保合同顺利履行。五、其他条款、合同签署1.其他条款（1）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。（2）本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。（3）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为合同约定的工程竣工之日起算的××年。（4）本合同签订后，双方应按照合同约定全面履行各自的权利和义务，不得无故解除合同。（5）如本合同任何条款与法律、法规相抵触，该条款将按法律规定予以修改，但不影响其他条款的效力。2.合同签署（1）双方在签订本合同时，应仔细阅读合同条款，确保对合同内容有充分理解和认可。（2）双方在合同上签字（或盖章）后，合同立即生效，并对双方产生法律约束力。（3）合同签署后，双方应按照合同约定履行各自的职责，确保工程顺利进行。（4）本合同签署地为中华人民共和国××省××市××区。双方确认已充分阅读并理解本合同的全部内容，