A建设工程施工合同(对甲方有利)5篇

A建设工程施工合同(对甲方有利)5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将建设工程发包给乙方施工达成一致意见，特签订本合同。一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________二、工期1.开工日期：_________2.竣工日期：_________3.合同工期：_________天。三、质量与检验标准1.工程质量标准：_________2.检验标准和方法：_________3.检验时间和地点：_________四、合同价款及支付方式1.合同价款：_________元。2.支付方式：_________3.支付时间：_________4.甲方在支付款项时，向乙方提供发票和凭证。五、履约保证金及返还方式1.乙方应在合同签订后7个工作日内向甲方交纳履约保证金，金额为合同总金额的10%，即_________元。2.履约保证金返还方式：在工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方返还履约保证金申请后7个工作日内返还给乙方。若乙方在施工过程中存在违约行为，甲方有权扣除部分或全部履约保证金作为违约金。六、甲方权利与义务1.甲方应在合同签订后及时向乙方提供施工图纸和技术资料。2.甲方应协助乙方办理施工许可证等相关手续。3.甲方应按时向乙方支付合同价款。4.甲方应确保施工场地的安全，并承担施工场地的安全责任。5.甲方应尊重乙方的施工自主权，不得随意干涉乙方的施工活动。6.甲方应协助乙方解决施工过程中的问题，确保施工顺利进行。7.甲方应按时参加工程的竣工验收，并签署验收意见。8.甲方应履行合同约定的其他义务。七、乙方权利与义务1.乙方应确保施工场地的安全，并承担施工场地的安全责任。2.乙方应按时参加工程的竣工验收，并签署验收意见。3.乙方应履行合同约定的其他义务。4.乙方在施工过程中应遵守相关法律法规和规定，不得违法施工。5.乙方应确保施工场地的环境卫生，不得乱倒垃圾、乱排放废水等废弃物。6.乙方应按时向甲方提交施工进度计划和施工记录等相关资料。篇2发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范围和内容：[范围和内容]第二条工程期限1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：（1）因天灾或不可抗拒的原因被迫停工的；（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的；（3）因甲方不能按期供图、供料、供应设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工的。第三条工程合同总价及付款方式1.本工程合同总价为人民币[合同总价]元，大写[合同总价汉字大写]。2.付款方式：签订合同后XX天内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；乙方按合同要求施工完成XX%以上工程并经甲方验收合格后，甲方再支付乙方合同总价的XX%；乙方按合同要求施工完成全部工程并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价的XX%；剩余XX%作为质量保证金，待工程竣工验收合格后XX天内支付。第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格标准。2.验收标准：按照施工设计图、有关说明及施工规范进行验收。3.甲方在接到乙方竣工验收申请后，XX天内组织有关人员进行验收。验收合格后，双方签署竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。第五条施工设计变更及材料供应的约定1.甲方如需对原设计进行变更，应提前XX天以书面形式通知乙方，如变更较大，双方应协商确定变更内容及价款。2.乙方应按设计图施工，如施工设计图有错误或变更，乙方应及时以书面形式通知甲方，否则由此造成的损失由乙方承担。3.材料供应应由甲方负责供应，如因材料供应不及时或材料质量问题而影响工程质量或工期，应由甲方承担相应责任。4.乙方在施工过程中如需代甲方购买材料，必须事先征得甲方的同意，否则由此造成的损失由乙方承担。5.乙方在代甲方购买材料时，应购买质量合格的材料，如因材料质量问题而影响工程质量或工期，应由乙方承担相应责任。6.乙方在施工过程中应注意保护甲方的财产和设施，如造成损坏，应由乙方承担相应的赔偿责任。7.乙方在施工过程中应遵守甲方的安全管理制度和安全操作规程，如违反规定造成安全事故，应由乙方承担相应的责任。8.乙方在保修期内应提供必要的维修服务。保修期从竣工验收合格之日起计算，保修期为XX年。保修期内如有质量问题或需要维修服务的地方，乙方应在接到甲方通知后XX天内完成维修工作。否则，由此造成的损失由乙方承担。9.乙方在保修期内应提供必要的维修服务。保修期从竣工验收合格之日起计算，保修期为XX年。保修期内如有质量问题或需要维修服务的地方，乙方应在接到甲方通知后XX天内完成维修工作。否则，由此造成的损失由乙方承担。篇3甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于以下内容：1.设计、采购、运输、安装、调试施工所需的全部材料和设备；2.承担施工过程中的全部费用；3.负责施工过程中的安全管理。三、工期要求1.工程开工日期：_________2.工程竣工日期：_________3.工期顺延：若因甲方原因或不可抗力因素导致工程无法按时开工或中断施工，工期可相应顺延。四、付款方式1.预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的__%作为预付款。2.进度款：工程竣工前，甲方根据乙方的施工进度和资金需求，向乙方支付进度款。具体支付时间和金额根据施工进度和资金计划确定。3.结算款：工程竣工后，乙方提交结算报告，甲方在收到结算报告后__个工作日内审核并支付结算款。结算款支付完毕后，双方签订工程结算协议。五、质量保证1.乙方应确保施工质量符合相关标准和规范。在施工过程中，如发现质量问题或安全隐患，乙方应及时处理并承担相应的责任和费用。2.工程竣工后，甲方有权委托第三方进行质量检测，如检测发现质量问题或安全隐患，乙方应承担相应的责任和费用。3.工程质量保修期为__年，自工程竣工验收之日起计算。在保修期内，乙方应负责免费维修因施工原因造成的质量问题。六、违约责任1.甲方未按时支付工程款项的，应按合同约定支付违约金。若甲方违约导致乙方无法继续施工或合同无法继续履行的，乙方有权解除合同并要求甲方承担相应的违约责任。2.乙方未按时完成施工任务的，应按合同约定支付违约金。若乙方违约导致甲方无法按时使用工程或合同无法继续履行的，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。3.双方违反合同约定的其他情形，应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。七、争议解决方式1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体选择仲裁还是诉讼的方式，由双方协商确定。2.若双方选择仲裁方式解决争议，则应将争议提交至双方共同选定的仲裁委员会进行仲裁；若双方无法共同选定仲裁委员会，则应由甲方所在地的仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。3.若双方选择诉讼方式解决争议，则应将争议提交至有管辖权的人民法院进行审理。诉讼判决具有法律效力，双方应履行判决结果。在诉讼过程中，双方应尊重法院的判断和裁定，不得干扰司法程序或执行判决结果。篇4甲方（发包方）：[公司名称]乙方（承包方）：[公司名称]一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程要求：[工程要求]二、合同条款1.合同价格（1）本合同总价为：[合同总价]元。具体支付方式和时间详见本合同条款。（2）乙方需确保所有费用均包含在此合同总价中，包括但不限于人工、材料、机械等费用。2.工期要求（1）乙方需确保工程在签订合同后[具体工期]天内完成。如遇特殊情况，需提前向甲方提交书面报告，并获得甲方的书面同意。（2）若乙方未能按时完成工程，需向甲方支付违约金，违约金按每逾期一天支付合同总价的[违约金比例]%。3.质量保证（1）乙方需确保工程质量符合甲方要求，并通过相关质量验收。（2）如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方需承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。4.安全施工（1）乙方需确保在施工过程中遵守安全施工规定，防止事故发生。（2）如因乙方原因导致安全事故发生，乙方需承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。5.竣工验收（1）工程完成后，乙方需提交竣工验收申请，并提供相关质量验收资料。（2）甲方在收到竣工验收申请后[具体验收时间]天内组织验收，验收标准为甲方要求及国家相关标准。6.保修服务（1）乙方需提供至少一年的保修服务，保修期从竣工验收合格之日起计算。（2）在保修期内，如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方需及时进行维修，并赔偿甲方因此造成的损失。7.违约责任（1）如因乙方原因导致合同无法按时履行或履行不符合要求，乙方需向甲方支付违约金，违约金按合同总价的[违约金比例]%计算。（2）如因甲方原因导致合同无法按时履行或履行不符合要求，甲方需向乙方支付违约金，违约金按合同总价的[违约金比例]%计算。8.争议解决（1）如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。（2）在争议解决期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。9.合同生效与终止（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。（2）如一方违反合同规定，另一方有权终止合同，并要求违约方赔偿因此造成的损失。10.其他条款（1）本合同未尽事宜，双方可另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。（2）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字/盖章）：[公司名称]日期：[具体日期]乙方（签字/盖章）：[公司名称]日期：[具体日期]篇5甲方：XXXX开发有限公司乙方：XXXX建筑有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.工程名称：XXXX花园住宅小区二期工程2.工程地点：XXXX市XXXX区XXXX街3.建筑面积：约20万平方米4.承包范围：施工图范围内的土建、安装工程5.承包方式：包工包料第二条合同工期1.开工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天第三条质量标准1.工程质量标准：合格2.验收标准：按照施工图及说明书、相关规范进行验收第四条合同价款1.合同总价：人民币XXXX元整（￥XXXX）2.支付方式：银行转账，乙方提供等额发票3.支付时间：按合同约定节点支付第五条甲方权利和义务1.提供施工场地，确保施工顺利进行2.负责协调其他施工单位，确保施工不受干扰3.按合同约定支付工程款4.监督乙方的施工质量、进度和安全5.提出设计变更和现场签证，确保工程质量符合要求第六条乙方权利和义务1.按照施工图及说明书、相关规范进行施工，确保工程质量符合要求2.确保施工进度，按时完成合同约定的工程内容3.负责施工现场的安全管理，确保施工安全无事故4.提供完整的竣工资料，配合甲方进行验收工作5.保修期内负责保修工作，并承担相应费用第七条材料供应和设备租赁1.材料供应：由乙方负责采购，甲方负责验收，确保材料质量符合要求2.设备租赁：根据施工需要，乙方可向甲方租赁相关设备，租赁费用另行结算第八条工程变更和现场签证1.工程变更：设计变更和现场签证由甲方提