建设安装工程承包协议6篇

建设安装工程承包协议6篇篇1发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，并会同甲方进行技术交底。甲方下达开工令后，乙方正式开工建设。2.因甲方原因或设计变更等原因造成工程停工，工期顺延。3.乙方在施工中要严格执行进度计划，做好施工记录，确保工期目标的实现。第三条工程质量与验收1.乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行工程施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。2.甲方有权对工程质量进行监督，对不符合质量要求的工程，甲方有权要求乙方返工或整改。3.工程竣工后，乙方应会同甲方进行工程验收，确保工程质量符合设计要求和相关标准。第四条工程价款与支付1.本工程采用固定总价合同，工程总价款为人民币_________元整（¥_________）。该价款已包括工程所需材料、设备、人工等费用。2.甲方应在合同签订后7个工作日内向乙方支付工程预付款，预付款金额为工程总价款的30%。剩余款项应在工程验收合格后7个工作日内支付完毕。3.乙方在收到甲方支付的款项后，应开具相应的发票。第五条违约责任1.甲方若未按照合同约定支付工程款项，则自逾期之日起，每日需向乙方支付违约金，违约金金额为应付未付金额的万分之一。2.乙方若未按照合同约定完成工程施工任务，则自逾期之日起，每日需向甲方支付违约金，违约金金额为合同总金额的万分之一。同时，乙方应承担因违约给甲方造成的全部损失。3.若因一方违约导致合同无法继续履行，违约方应承担全部违约责任。第六条争议解决1.甲、乙双方因合同发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲、乙双方各执一份。2.本合同的生效和终止应与主合同的生效和终止一致。主合同终止时，本合同亦随之终止。但主合同终止前所发生的未了事项，仍应依照本合同的规定处理。3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.双方应认真履行本合同及补充协议所规定的全部义务。如一方违约导致合同无法继续履行或目标无法达成时，违约方应承担全部违约责任。同时，守约方有权单方解除本合同或补充协议并要求违约方赔偿因此所造成的全部损失。如双方均有过错时，应根据过错程度承担相应的违约责任。篇2发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条工程期限1.本工程合同总工期为_________天，自_________年_________月_________日开始施工，至_________年_________月_________日竣工验收。2.甲方书面通知乙方进场施工。第三条工程价款及支付方式1.本工程合同总造价为人民币_________元整（￥_________元），大写：_________。包含基础工程、主体工程、门窗工程、水电工程、装饰工程等费用。具体单价及工程量以双方确认的预算表为准。2.支付方式：签订合同后，甲方支付乙方合同总造价的_________%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________元）；基础工程完成后，甲方支付乙方合同总造价的_________%，即人民币_________元整（￥_________元）；主体工程完成后，甲方支付乙方合同总造价的_________%，即人民币_________元整（￥_________元）；竣工验收后，甲方支付乙方合同总造价的剩余款项，即人民币_________元整（￥_________元）。第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格标准。2.验收标准：按照《建设工程质量管理条例》及国家、地方现行有关规范、标准执行。3.甲方在接到乙方竣工通知后，应及时组织验收。甲方在验收过程中如对部分工程存在异议，需向乙方提出，乙方应予以修改并达到甲方要求。如甲方在接到乙方竣工通知后_________天内未组织验收，也未提出异议，则视为甲方默认工程验收合格。第五条甲方责任及义务1.甲方应提供完整的施工图纸及必要的设计交底。2.甲方应保证施工现场的畅通，为乙方提供必要的施工条件。3.甲方应及时向乙方支付工程款项。4.甲方应协助乙方处理施工现场与周边关系。5.甲方应确保施工场地的安全，如因甲方原因造成乙方人员伤害或财产损失，由甲方承担全部责任。第六条乙方责任及义务1.乙方应严格按照施工图纸及规范施工，确保工程质量达到合格标准。2.乙方应按时向甲方提供工程进度计划，确保工程按时完成。如因乙方原因造成工程进度延误，由乙方承担全部责任。3.乙方应确保施工场地的安全，如因乙方原因造成甲方人员伤害或财产损失，由乙方承担全部责任。4.乙方应积极配合甲方处理施工现场与周边关系。如因乙方原因引起纠纷或投诉，由乙方承担全部责任。5.乙方应在竣工验收后提供必要的维修服务。如因乙方原因造成维修质量不合格或维修期限延误，由乙方承担全部责任。6.乙方应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》及国家、地方现行有关规范、标准执行，确保安全生产。如发生安全事故，乙方应及时向甲方及相关部门报告，并承担相应的法律责任和经济损失。7.乙方应确保施工场地的环境卫生整洁有序，严禁乱倒垃圾、乱堆物料等不文明行为。如因乙方原因引起环境卫生问题或受到相关部门处罚，由乙方承担全部责任。8.乙方应确保施工场地的设备设施完好、安全使用。如因设备设施故障引起事故或损坏，由乙方承担全部责任。篇3发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同签订后，乙方应尽快做好人员、机械、材料等准备工作，并及时向甲方提交详细的施工进度计划。甲方审查同意后，乙方应严格按计划实施。2.合同工期为______天，从______年______月______日开始实施，至______年______月______日完成。3.如遇下列情况，经甲方同意，工期相应顺延：（1）因不可抗力事件影响施工；（2）设计变更或工程量增加；（3）甲方同意顺延的其他情况。第三条工程质量与验收1.乙方必须严格按照设计文件、施工方案和施工图纸进行施工，确保工程质量符合合同约定和相关标准。2.乙方应建立健全质量检验制度，对施工过程中的每个环节进行质量检查，确保工程质量符合要求。3.甲方将组织有关人员对施工过程进行监督，发现问题及时提出整改意见。4.工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料和验收申请。甲方将在收到申请后尽快组织验收。5.如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责返修并承担相应费用。第四条工程价款与支付1.本工程总造价为人民币______元整（￥______）。具体价格根据工程变更和签证情况而定。2.甲方应在合同签订后支付工程总造价的______%作为预付款。剩余款项按照工程进度和验收情况分期支付。具体支付时间和金额如下：（1）______%；（2）______%；（3）______%。3.乙方在收到款项后，应出具合法有效的发票。如因乙方原因未能在规定时间内提供发票，甲方有权顺延支付时间。4.如因甲方原因未能按时支付款项，甲方应自逾期之日起按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。第五条违约责任与赔偿1.乙方在施工过程中如存在质量问题或施工错误，应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额根据实际损失确定。篇4发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条工程期限1.本工程合同总工期为_________天，自_________年_________月_________日开始，至_________年_________月_________日结束。2.本工程开工日期以发包方书面通知为准。3.如遇下列情况，经发包方确认后，工期可相应顺延：（1）因发包方原因造成开工日期推迟的；（2）不可抗力导致无法施工的。第三条工程价款及支付方式1.本工程合同总造价为人民币_________元整（￥_________），实际造价以发包方最终审定为准。2.支付方式：（1）合同签订后，发包方支付合同总造价的_________%作为预付款；（2）工程竣工验收合格后，发包方支付合同总造价的剩余款项。第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到优良标准。2.验收标准按国家现行施工及验收规范执行。3.甲方在接到乙方竣工资料的十天内，组织人员进行验收。甲方在接到乙方竣工资料的十天内不组织验收，视为验收通过。4.验收通过后，甲方应在竣工资料上签字确认。甲方在竣工资料上签字确认后，视为工程正式交付使用。5.甲方在验收过程中，如发现问题需要整改的，应提出书面整改意见。乙方应在接到整改通知后尽快进行整改。整改完成后，乙方应重新提交验收申请。甲方应在接到重新提交的验收申请后尽快进行二次验收。二次验收通过后，甲方应在竣工资料上签字确认。6.工程质量不符合合同规定的标准，需要返工时，双方应协商返修方案及费用（包括窝工、材料、设备、人员等费用）。返修方案及费用确定后，乙方应在接到返修通知后立即进行返修工作。返修完成后，乙方应重新提交验收申请。甲方应在接到重新提交的验收申请后尽快进行二次验收。二次验收通过后，甲方应在竣工资料上签字确认。7.甲方在验收过程中如发现严重质量问题或重大安全隐患时，有权要求乙方立即停工并返回预付款。同时，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任和赔偿责任。乙方应在接到甲方停工通知后立即停止施工并尽快返回预付款。停工期间所发生的一切费用均由乙方自行承担。复工时双方应协商复工方案及费用（包括窝工、材料、设备、人员等费用）。复工方案及费用确定后，乙方应在接到复工通知后立即进行复工工作。复工完成后，乙方应重新提交验收申请。甲方应在接到重新提交的验收申请后尽快进行二次验收。二次验收通过后，甲方应在竣工资料上签字确认。8.工程质量问题或重大安全隐患的具体认定和处理方式由双方协商确定。协商不成的，可委托有资质的建设工程质量检测机构进行检测并出具检测报告。检测报告认定存在质量问题的部位需要返工时，双方应协商返修方案及费用（包括窝工、材料、设备、人员等费用）。返修方案及费用确定后，乙方应在接到返修通知后立即进行返修工作。返修完成后，乙方应重新提交验收申请。甲方应在接到重新提交的验收申请后尽快进行二次验收。二次验收通过后，甲方应在竣工资料上签字确认。9.工程质量问题或重大安全隐患导致无法正常使用时视为重大质量问题或重大安全隐患。重大质量问题或重大安全隐患的具体认定和处理方式由双方协商确定。协商不成的可委托有资质的建设工程质量检测机构进行检测并出具检测报告。检测报告认定存在重大质量问题的部位需要返工时双方应协商返修方案及费用（包括窝工、材料、设备、人员等费用）。返修方案及费用确定后乙方应在接到返修通知后立即进行返修工作返修完成后乙方应重新提交验收申请甲方应在接到重新提交的验收申请后尽快进行二次验收二次验收通过后甲方应在竣工资料上签字确认。第五条甲方责任1.甲方应提供施工场地的有关资料及施工所需的水、电等设施。2.甲方应派驻现场代表负责施工管理和协调工作。3.甲方应及时向乙方支付工程款项并提供必要的支持。4.甲方应严格遵守合同约定并履行相应的义务。5.甲方应确保施工场地的安全并承担相应的安全责任。6.甲方应及时向乙方反馈施工过程中的问题和建议并协助乙方解决相关问题。7.甲方应确保施工场地的环境卫生并承担相应的环境卫生责任。8.甲方应及时向篇5发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同签订后，乙方应尽快做好人员、设备、材料进场等准备工作。甲方发出开工令后，乙方正式开工建设。2.本合同工程自开工之日起，至全部工程竣工验收备案之日止，历时为XX天。其中各关键节点工期为：基础工程完成XX天；主体结构完成XX天；装修工程完成XX天；竣工验收完成XX天。3.如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：（1）因人力不可抗拒的因素而延误工期；（2）非乙方原因累计停工超过XX小时；（3）甲方未能及时发出开工令；（4）甲方未能按合同约定支付工程进度款而影响施工进度；（5）甲方提供的原材料未能及时供应而影响施工进度。第三条工程质量1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.乙方应按工程进度，及时向甲方提供有关技术资料。隐蔽工程未经甲方专业人员验收，不得进行下一道工序施工。3.工程质量必须达到合格标准。如果由于设计或材料选用不当以及施工错误而造成工程质量不合格时，乙方应及时进行返修直至达到合格标准。如果由于乙方技术原因造成工程质量不合格且又不能返修时，则甲方有权要求乙方赔偿经济损失。4.甲方应及时向乙方提供所需的技术资料。由于甲方提供的技术资料错误或变更设计而导致的工程质量问题，由甲方负责。5.工程质量监督由甲方代表负责。工程质量达不到合同约定标准的部分，乙方应按甲方代表的要求拆除和重新施工。因乙方原因达不到合同要求的标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用。因甲方原因达不到合同要求的标准，由甲方承担拆除和重新施工的费用。6.竣工验收时，工程达到合同约定的质量标准，甲方应按规定向乙方支付合同约定的质量保证金。竣工验收后，待工程保修期满后，甲方应将质量保证金返还给乙方。保修期按国家有关规定执行。7.工程质量等级评定由甲方代表会同有关质量监督部门共同进行。甲方代表在评定前三天将评定时间通知乙方。评定结论以甲方代表会同有关质量监督部门共同签字盖章为准。评定后，甲方代表将评定结果通知乙方并抄送有关质量监督部门备案。8.工程质量不符合合同约定标准的部分，乙方应按甲方代表的要求拆除和重新施工，直到符合合同约定标准为止。因乙方原因达不到合同约定标准的部分，由乙方承担拆除和重新施工的费用；因甲方原因达不到合同约定标准的部分，由甲方承担拆除和重新施工的费用。9.工程质量监督部门对工程质量的评定结论为不合格时，乙方应按甲方代表的要求进行返工处理直至达到合同约定标准为止。因乙方原因达不到合同约定标准的部分，由乙方承担返工处理费用；因甲方原因达不到合同约定标准的部分，由甲方承担返工处理费用。10.工程质量保修期自竣工验收之日起算，保修期为XX年。在保修期内，凡因施工原因造成的质量缺陷应由乙方无偿保修；因设计或材料选用不当及甲方使用不当造成的质量缺陷应由甲方负责维修并承担费用。保修期满后，如甲方要求继续保修时，乙方应继续保修至工程无质量问题为止。保修费用由责任方承担。11.工程质量保证金按合同价的XX%计取，在竣工验收后XX天内由甲方一次性返还给乙方。如果因乙方原因造成工程质量不合格且又不能返修时，则甲方有权将质量保证金扣除作为赔偿经济损失的费用。如果因甲方原因造成工程质量不合格且又不能返修时，则甲方应将质量保证金返还给乙方并赔偿经济损失费用。如果工程质量达到合同约定的质量标准且无重大质量事故时，则甲方应将质量保证金返还给乙方并支付相应的利息费用（利率按中国人民银行同期贷款利率计算）。篇6发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条工程期限1.本工程合同总工期为______天，自______年______月______日开工，至______年______月______日竣工。2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。第三条工程合同总价及付款方式1.本工程合同