2025江北青年社区会所室内装饰工程施工合同（定稿）

2025江北青年社区会所室内装饰工程施工合同（定稿）工程名称：2025年江北青年社区会所室内装饰工程合同编号：第一条合同当事人发包方（甲方）：法定代表人：地址：联系电话：承包方（乙方）：法定代表人：地址：联系电话：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025年江北青年社区会所室内装饰工程事宜，经友好协商，达成如下合同条款：第二条工程概况2.1工程名称：2025年江北青年社区会所室内装饰工程2.2工程地点：2.3工程面积：平方米2.4承包范围：会所室内装饰工程，包括但不限于墙面、地面、顶面、隔断、灯具、开关插座、家具、装饰品等施工内容。具体以双方确认的施工图纸和工程量清单为准。2.5质量标准：符合国家相关装饰装修工程的质量标准，达到优良等级。2.6工期要求：总工期为日历天，计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日。第三条承发包方式3.1本工程采用包工包料的承包方式，乙方负责工程所需全部材料的采购、运输、保管及施工。3.2乙方提供的所有材料均需符合国家相关质量标准，并须经甲方验收合格后方可使用。第四条工期及进度要求4.1开工日期：年月日（以甲方书面通知为准）。4.2竣工日期：年月日。4.3工期顺延：因甲方原因导致的停工、设计变更或不可抗力因素，工期相应顺延。4.4工期延误：乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方需向甲方支付合同总价%的违约金。第五条工程价款及付款方式5.1合同总价：本合同总价为人民币元整（￥元）。5.2合同价款的调整：因设计变更、工程量增减或甲方书面认可的签证事项，价格按双方确认的签证单调整。5.3付款方式：5.3.1合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元整（￥元）。5.3.2工程进度达到时，甲方向乙方支付合同总价的%，计人民币元整（￥元）。5.3.3工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%，计人民币元整（￥元）。5.3.4余款%作为质保金，于质保期满后日内无质量问题一次性支付。5.4乙方在每次申请付款时，需提供符合甲方要求的发票。第六条材料设备6.1乙方提供的材料设备需符合设计要求和质量标准，并提供相关的产品合格证明文件。6.2甲方有权对乙方采购的材料设备进行检查，如发现不符合要求的，乙方需及时更换。6.3材料设备的保管责任自验收合格后转移至乙方。第七条质量标准与验收7.1质量标准：7.1.1本工程的质量标准为《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2025）。7.1.2工程施工过程中，乙方需严格按照施工图纸、工程量清单和施工规范进行施工，确保工程质量和施工安全。7.2施工过程中，乙方需定期向甲方提交施工进度报告和质量自检报告。7.3隐蔽工程验收：乙方在隐蔽工程施工前，需提前小时通知甲方验收，未经甲方验收合格不得进行下一道工序。7.4竣工验收：7.4.1工程竣工后，乙方需向甲方提交竣工验收申请报告及相关验收资料。7.4.2甲方收到验收申请后，应在日内组织验收，验收合格后双方签署《工程竣工验收单》。第八条设计与施工8.1施工图纸：8.1.1本工程的施工图纸由方提供，图纸确认后作为施工依据。8.1.2若施工过程中因设计问题需要变更，需由甲方确认，并按设计变更程序执行。8.2施工方案：8.2.1乙方需在开工前提交详细的施工组织设计和施工方案，经甲方审核同意后方可实施。8.2.2施工过程中，乙方不得擅自修改施工方案，如需调整需经甲方书面同意。第九条工程停工与其他约定9.1工程停工：9.1.1因甲方原因导致停工，工期相应顺延，停工期间乙方不得向甲方索赔停工损失。9.1.2因乙方原因导致停工，工期不得顺延，造成的损失由乙方承担。9.2工程变更：9.2.1工程变更需由甲方书面确认，变更费用按实际增减工程量结算。9.2.2乙方因自身原因提出的变更，若甲方不批准，乙方不得擅自实施。第十条工程保修10.1保修范围：包括但不限于墙面、地面、顶面、灯具、开关插座等装饰工程。10.2保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期为年。10.3保修期内，乙方接到甲方维修通知后，应在小时内到达现场并及时修复。第十一条违约责任11.1甲方违约：因甲方原因导致的停工或延误付款，每延误一天需向乙方支付合同总价%的违约金。11.2乙方违约：乙方未按合同约定完成施工或工程质量不达标，需向甲方支付合同总价%的违约金，并承担返工或修复费用。第十二条争议解决12.1本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3本合同一式份，甲乙双方各执份。第十四条附则14.1本合同的附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、材料清单、施工组织设计等，与本合同具有同等法律效力。（以下为合同签署部分）甲方（章）：法定代表人或授权代表：