电力建设工程施工合同合同

电力建设工程施工合同合同合同编号：__________以下是一份电力建设工程施工合同模板：一、合同双方1.发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人公司地址]，联系方式：[发包人联系电话]，电子邮箱：[发包人联系邮箱]。2.承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人公司地址]，联系方式：[承包人联系电话]，电子邮箱：[承包人联系邮箱]。二、工程概况1.工程名称：[具体电力建设工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：包括但不限于变电站建设、输电线路架设、配电设备安装等相关电力工程内容。4.工程规模：总装机容量为[具体装机容量]，输电线路长度为[具体长度]等。三、合同工期1.开工日期：[预计开工日期]2.竣工日期：[预计竣工日期]3.工期延误：如因不可抗力、发包人原因、承包人原因等导致工期延误，应按照合同约定的程序进行处理。如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任并赔偿发包人因此造成的损失。四、工程质量1.质量标准：按照国家及行业相关标准执行，保证工程质量合格，满足电力系统运行要求。2.质量保证措施：承包人应建立完善的质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，定期进行质量检测和验收。发包人有权对工程质量进行监督和检查，承包人应予以配合。3.质量检验：工程施工过程中，承包人应按照合同约定的检验频率和标准进行质量检验，并及时向发包人提交质量检验报告。如发觉质量问题，承包人应立即采取措施进行整改，直至质量合格。五、合同价款与支付1.合同价款：本合同工程总价款为[具体合同价款金额]，该价款为固定总价，包括工程设计、施工、设备材料供应、调试等所有费用。2.价款调整：如遇设计变更、工程量增减等情况，经双方协商一致后可对合同价款进行调整。调整后的价款应在双方达成协议后及时签订补充协议。3.支付方式：采用分期付款方式，具体支付节点和比例如下：合同签订后[X]个工作日内，发包人支付合同价款的[X]%作为预付款；工程进度达到[具体节点]时，发包人支付合同价款的[X]%；工程竣工验收合格后[X]个工作日内，发包人支付合同价款的[X]%；剩余合同价款的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付给承包人。4.预付款：发包人应按照合同约定的时间和比例支付预付款，承包人应在收到预付款后及时组织施工。如发包人未按照约定支付预付款，承包人有权暂停施工，并要求发包人承担违约责任。5.进度款：承包人应按照合同约定的时间和要求提交工程进度报告和付款申请，发包人应在收到申请后及时进行审核和支付。如发包人未按照约定支付进度款，承包人有权顺延工期，并要求发包人承担违约责任。6.竣工结算：工程竣工验收合格后，承包人应在[规定时间]内提交竣工结算报告，发包人应在收到报告后[规定时间]内进行审核和确认。如双方对竣工结算存在争议，应按照合同约定的争议解决方式进行处理。六、材料与设备1.材料供应：承包人应负责工程所需材料的采购和供应，保证材料的质量符合合同要求。材料供应商应具备相应的资质和生产能力，材料的采购价格应合理、公正。2.设备供应：发包人应负责工程所需设备的采购和供应，保证设备的质量符合合同要求。设备供应商应具备相应的资质和生产能力，设备的采购价格应合理、公正。如发包人委托承包人采购设备，应在合同中明确约定相关事宜。3.材料与设备的检验：材料和设备到达施工现场后，承包人应及时通知发包人进行检验。发包人应在接到通知后[规定时间]内组织检验，如发觉材料或设备质量不符合合同要求，承包人应负责更换或退货，并承担相应的费用。七、双方责任与义务1.发包人责任与义务：按照合同约定的时间和金额支付工程价款；提供施工所需的场地、道路、水源、电源等条件，并保证其满足施工要求；协助承包人办理工程建设相关手续，如施工许可证等；及时组织工程验收，如发觉工程质量问题，应及时通知承包人进行整改。2.承包人责任与义务：按照合同约定的时间和质量要求完成工程施工任务；建立健全安全管理制度，加强施工安全管理，保证施工安全；负责工程施工过程中的环境保护工作，减少对周围环境的影响；及时向发包人提交工程进度报告、付款申请等相关资料。八、工程变更1.工程变更的范围：包括但不限于工程设计变更、工程量增减、工程质量标准变更等。2.工程变更的程序：如遇工程变更，承包人应及时向发包人提出书面申请，说明变更的原因、内容和影响等。发包人应在接到申请后[规定时间]内组织相关单位进行论证和审核，如同意变更，应及时发出变更通知。承包人应按照变更通知的要求进行施工，如因工程变更导致合同价款增加或减少，应按照合同约定的程序进行调整。3.工程变更的价款调整：工程变更的价款调整应按照合同约定的计价原则和方法进行计算。如合同中未约定计价原则和方法，应参考国家及行业相关标准进行计价。九、竣工验收与结算1.竣工验收的条件：工程已按照合同约定的内容和质量标准完成，施工资料齐全，具备竣工验收条件。2.竣工验收的程序：承包人应在工程竣工前[规定时间]内向发包人提交竣工验收申请，发包人应在接到申请后[规定时间]内组织相关单位进行验收。如验收合格，双方应在验收报告上签字盖章；如验收不合格，承包人应在规定时间内整改完毕，再次申请验收。3.竣工结算的程序：工程竣工验收合格后，承包人应在[规定时间]内提交竣工结算报告，发包人应在收到报告后[规定时间]内进行审核和确认。如双方对竣工结算存在争议，应按照合同约定的争议解决方式进行处理。十、违约与索赔1.违约行为及责任：如一方违反合同约定，应承担违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。如因一方违约给对方造成损失，违约方应承担赔偿责任。2.索赔的提出与处理：如一方认为对方违约导致自己遭受损失，有权向对方提出索赔。索赔应在规定的时间内提出，并提供相关的证据和资料。对方应在接到索赔通知后[规定时间]内进行答复和处理。如双方对索赔存在争议，应按照合同约定的争议解决方式进行处理。十一、争议解决1.争议解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼地点：如通过诉讼解决争议，诉讼地点为[具体诉讼地点]。十二、其他条款1.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、结算完毕、质量保证金返还后终止。2.不可抗力：如遇不可抗力事件，双方应按照合同约定的方式进行处理。不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争等不可预见、不可避免且不可克服的事件。3.保密条款：双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，不得向