双包施工合同范本_第1页
双包施工合同范本_第2页
双包施工合同范本_第3页
双包施工合同范本_第4页
双包施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

双包施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方全称为XXX公司,注册地址为XX市XX区XX路XX号,法定代表人为张三。联系电话:13XXXXXXXXX,电子邮箱:XXXX@XXXX.com。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方全称为XXX公司,注册地址为XX市XX区XX路XX号,法定代表人为李四。联系电话:13XXXXXXXXX,电子邮箱:XXXX@XXXX.com。

合同简介:

鉴于甲方为乙方提供房屋装修服务,甲方作为业主/出租方/委托方,乙方作为施工方/承租方/服务提供方,双方经过友好协商,达成一致,签订本合同,明确双方的权利和义务。

本合同的签订,旨在确保房屋装修工程的顺利进行,保障双方的合法权益。甲方委托乙方进行房屋装修,乙方按照甲方的要求进行施工,并按照本合同的约定履行各项义务。双方应共同遵守本合同的约定,履行合同义务,共同完成房屋装修工程。

本次合作的背景是甲方需要对房屋进行装修,以提高居住品质,而乙方具备专业的装修施工能力,能够满足甲方的需求。因此,双方本着互惠互利的原则,达成合作意向,签订本合同。

本合同的内容包括双方的权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决等条款,以及附则和签署等环节。以下为双包施工合同范本,供双方遵照执行。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是明确甲方(买方/出租方/委托方)与乙方(卖方/承租方/服务提供方)之间的权利与义务,确保双方在进行房屋装修工程时的合作顺利进行。合同范围包括但不限于:房屋装修设计、施工、材料采购、验收、保修等环节。

第二条定义

在本合同中,以下术语具有以下含义:

1.“甲方”:指本合同的一方,全称为XXX公司,注册地址为XX市XX区XX路XX号,法定代表人为张三。

2.“乙方”:指本合同的另一方,全称为XXX公司,注册地址为XX市XX区XX路XX号,法定代表人为李四。

3.“房屋装修工程”:指甲方委托乙方进行的房屋内部装修,包括设计、施工、材料采购、验收等环节。

4.“不可抗力”:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务:

1.提供施工场地:甲方应提供乙方进行房屋装修工程的场地,并确保场地的安全和合理使用。

2.提供设计要求:甲方应向乙方提供房屋装修的设计要求,包括风格、功能区划分、材料要求等。

3.支付工程款项:甲方应按照本合同约定的价格与支付条件,向乙方支付房屋装修工程的款项。

4.验收工程:甲方应按照本合同约定的验收标准,对乙方完成的房屋装修工程进行验收。

乙方的权利与义务:

1.施工质量:乙方应按照甲方的设计要求,保证房屋装修工程的施工质量,确保工程的安全和美观。

2.材料采购:乙方应根据甲方的要求,采购符合质量标准的装修材料,并保证材料的合理使用。

3.施工进度:乙方应按照本合同约定的履行期限,完成房屋装修工程的施工。

4.售后服务:乙方应提供房屋装修工程的售后服务,包括保修、维修等。

第四条价格与支付条件

本合同约定的房屋装修工程总价格为人民币【】(大写:【】元整),包括但不限于设计费、施工费、材料费、管理费、税费等。

甲方应按照以下支付条件,向乙方支付工程款项:

1.合同签订后【】日内,甲方支付乙方工程总价的【】%作为预付款。

2.工程进度达到【】%时,甲方支付乙方工程总价的【】%作为进度款。

3.工程验收合格后【】日内,甲方支付乙方工程总价的【】%作为尾款。

甲方未按照约定时间支付工程款项的,应按照同期贷款利率支付逾期利息。乙方未按照约定时间完成工程的,应按照合同总价款的【】%向甲方支付违约金。

第五条履行期限

本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为【】年。除非合同双方另有约定,甲乙双方应按照本合同的约定履行各自的权利和义务。

房屋装修工程的施工期限为【】个月,自乙方进场之日起计算。乙方应按照约定的施工期限完成工程。如乙方因自身原因导致工程延期,应向甲方支付违约金,违约金金额为合同总价款的【】%。

第六条违约责任

1.甲方违反本合同的约定,导致乙方无法正常履行合同义务的,乙方有权解除本合同,并要求甲方支付违约金,违约金金额为合同总价款的【】%。

2.乙方未按照约定时间完成工程的,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付违约金,违约金金额为合同总价款的【】%。

3.乙方施工质量不符合约定的,甲方有权要求乙方重新施工,乙方应承担由此产生的费用。如乙方拒绝重新施工,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付违约金,违约金金额为合同总价款的【】%。

4.因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应立即协商解决,并根据实际情况减轻或免除相应的违约责任。

5.除本合同另有约定外,一方违约导致合同解除的,解除合同后,甲方有权要求乙方立即停止施工,乙方应承担由此产生的费用。同时,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金金额为合同总价款的【】%。

6.一方违约导致合同解除的,乙方应按照合同约定向甲方支付已发生的工程款项。如乙方未支付,甲方有权依法追讨。

7.本合同履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害(如地震、台风、洪水等)、社会事件(如战争、罢工、骚乱等)以及其他双方认可的不可抗力情况。

发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并在【】日内提供相关证明文件。双方应立即协商,根据事件的严重程度和影响,决定是否继续履行合同或部分履行合同。

如果不可抗力事件导致合同无法继续履行或部分履行,受影响的一方不应承担由此产生的违约责任。但是,如果不可抗力事件持续超过【】天,双方可协商决定是否解除合同,并根据实际情况确定解除合同后的责任和处理方式。

第八条争议解决

双方应尽力友好协商解决本合同履行过程中发生的任何争议。如果协商不成,任何一方均可选择以下争议解决方式:

1.提交【】仲裁委员会进行仲裁;

2.向合同签订地人民法院提起诉讼。

双方同意,采用仲裁方式解决争议的,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。采用诉讼方式解决争议的,双方应服从人民法院的判决,败诉方应承担诉讼费用。

在争议解决过程中,除争议解决所需的证据外,双方应继续履行本合同的其他条款,除非双方另有约定。

第九条其他条款

1.通知方式:本合同项下的所有通知、通讯和协商均应以书面形式进行,并通过双方指定的联系方式发送。

2.合同变更:除非双方达成书面一致意见,否则本合同不得任意变更。任何对合同的修改、补充或变更都应以书面形式提出,并由双方签署。

3.终止条件:本合同在以下情况下可以终止:

a.双方协商一致解除合同;

b.合同约定的房屋装修工程全部完成,并经甲方验收合格;

c.不可抗力事件导致合同无法继续履行,且双方协商决定终止合同;

d.一方违约导致合同解除。

4.合同解除:合同解除后,乙方应立即停止施工,并按照甲方要求撤出施工场地。甲方应支付乙方已完成的工程款项,并有权要求乙方支付违约金。

5.保密条款:双方应对本合同的内容和签订过程中的信息予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。

6.法律适用:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第十条附则

本合同附件为本合同的有效组成部分,与合同正文具有同等法律效力。附件包括:

1.房屋装修设计方案;

2.材料品牌、型号、价格清单;

3.施工进度计划;

4.验收标准和方法;

5.其他双方认为需要附加的条款。

签署:

甲方签字(盖章):_

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论