乡村公路包工合同范例

乡村公路包工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

一、合同订立

1.1甲方（发包方）名称：__________

1.2乙方（承包方）名称：__________

1.3合同订立时间：__________

1.4合同订立地点：__________

1.5合同订立依据：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》等相关法律法规。

二、工程概况

2.1工程名称：__________

2.2工程地点：__________

2.3工程内容：__________

2.4工程规模：__________

2.5工程质量：__________

三、合同标的及范围

3.1合同标的：乙方按照甲方要求，完成合同约定的乡村公路建设工程。

3.2合同范围：包括工程设计、施工、验收等全过程。

四、合同工期及进度

4.1合同工期：__________

4.2工程进度：按工程进度计划执行，甲方有权对进度进行监督和检查。

五、工程费用及支付

5.1工程费用：__________

5.2工程费用支付方式：

（1）工程开工前，甲方支付合同总价的20%作为预付款；

（2）工程完工验收合格后，甲方支付合同总价的60%；

（3）工程保修期满后，甲方支付合同总价的20%。

六、工程质量保证

6.1乙方应按照国家标准和设计要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的质量标准。

6.2工程质量保修期：__________

6.3质量责任：

（1）工程完工后，甲方组织验收，如发现质量问题，乙方应立即整改；

（2）如因乙方施工原因造成质量问题的，乙方应承担相应的责任；

（3）保修期内，如出现质量问题，乙方应免费维修或更换。

七、安全文明施工

7.1乙方应严格按照国家和地方有关安全生产、文明施工的法律法规，确保施工现场安全生产、文明施工。

7.2乙方应建立健全安全生产责任制，定期开展安全生产检查，消除安全隐患。

7.3乙方应加强施工现场管理，保持施工现场整洁有序。

八、违约责任

8.1甲方违约责任：

（1）未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按应付款额的千分之五计算；

（2）因甲方原因导致工程延期，应向乙方支付违约金，违约金按工期延误的天数乘以每日工程款的千分之一计算。

8.2乙方违约责任：

（1）未按约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按工期延误的天数乘以每日工程款的千分之一计算；

（2）因乙方原因造成工程质量问题的，应承担相应的责任，包括但不限于修复、赔偿损失等。

九、争议解决

9.1合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.乡村公路建设工程施工合同书

2.乡村公路工程设计图纸

3.乡村公路工程质量检验标准

4.乡村公路安全文明施工管理规定

5.乡村公路工程进度计划表

6.乡村公路工程合同款支付计划表

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

一、合同订立

1.1甲方（发包方）名称：__________

1.2乙方（承包方）名称：__________

1.3第三方（监理方）名称：__________

1.4合同订立时间：__________

1.5合同订立地点：__________

1.6合同订立依据：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》等相关法律法规。

二、工程概况

2.1工程名称：__________

2.2工程地点：__________

2.3工程内容：__________

2.4工程规模：__________

2.5工程质量：__________

三、第三方监理职责

3.1第三方作为监理方，负责对整个乡村公路建设工程进行全过程监理，确保工程质量、安全、进度符合合同约定和法律法规要求。

3.2监理方有权对乙方施工过程中的设计方案、施工工艺、材料质量、施工进度等进行监督检查。

3.3监理方应定期向甲方报告工程进展情况，并提出监理意见。

四、合同标的及范围

4.1合同标的：乙方按照甲方要求，完成合同约定的乡村公路建设工程。

4.2合同范围：包括工程设计、施工、验收等全过程。

五、合同工期及进度

5.1合同工期：__________

5.2工程进度：按工程进度计划执行，甲方有权对进度进行监督和检查。

六、工程费用及支付

6.1工程费用：__________

6.2工程费用支付方式：

（1）工程开工前，甲方支付合同总价的20%作为预付款；

（2）工程完工验收合格后，甲方支付合同总价的60%；

（3）工程保修期满后，甲方支付合同总价的20%。

七、甲方权益保障

7.1甲方有权要求乙方提供工程设计、施工图纸、施工方案等文件，并对其进行审核。

7.2甲方有权要求乙方在施工过程中进行定期汇报，包括施工进度、质量情况等。

7.3甲方有权要求监理方对工程质量、安全、进度进行监督检查，并有权对监理方的报告进行审核。

八、乙方违约及限制条款

8.1乙方如未按约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按工期延误的天数乘以每日工程款的千分之一计算。

8.2乙方如因施工原因造成工程质量问题，应承担相应的责任，包括但不限于修复、赔偿损失等。

8.3乙方不得擅自变更工程设计，如需变更，应经甲方和监理方同意。

8.4乙方不得擅自延长工期，如需延长，应经甲方和监理方同意。

九、第三方监理权益

9.1监理方有权要求乙方提供相关资料，并对乙方提供资料的真实性、完整性负责。

9.2监理方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改，并有权对整改情况进行验收。

9.3监理方有权对乙方违反合同约定或法律法规的行为进行制止，并有权要求乙方承担相应的责任。

十、争议解决

10.1合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。

十一、其他

11.1本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

11.2本合同未尽事宜，经甲乙双方及第三方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第三方介入的意义和目的在于提高工程质量，保障甲方权益，确保工程进度和安全。甲方为主导的目的和意义在于通过严格的合同条款和监理制度，确保工程按照预定目标高质量、高效率地完成，同时维护自身的合法权益。通过引入第三方监理，甲方能够更加客观、公正地监督工程实施，降低风险，提高投资效益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

一、合同订立

1.1甲方（业主方）名称：__________

1.2乙方（施工方）名称：__________

1.3第三方（监理方）名称：__________

1.4合同订立时间：__________

1.5合同订立地点：__________

1.6合同订立依据：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。

二、工程概况

2.1工程名称：__________

2.2工程地点：__________

2.3工程内容：__________

2.4工程规模：__________

2.5工程质量：__________

三、第三方监理职责

3.1第三方作为监理方，负责对整个建筑工程进行全过程监理，确保工程质量、安全、进度符合合同约定和法律法规要求。

3.2监理方有权要求乙方提供工程设计、施工图纸、施工方案等文件，并对其进行审核。

3.3监理方应定期向甲方报告工程进展情况，并提出监理意见。

四、合同标的及范围

4.1合同标的：乙方按照甲方要求，完成合同约定的建筑工程。

4.2合同范围：包括工程设计、施工、验收等全过程。

五、合同工期及进度

5.1合同工期：__________

5.2工程进度：按工程进度计划执行，监理方有权对进度进行监督和检查。

六、工程费用及支付

6.1工程费用：__________

6.2工程费用支付方式：

（1）工程开工前，甲方支付合同总价的20%作为预付款；

（2）工程完工验收合格后，甲方支付合同总价的60%；

（3）工程保修期满后，甲方支付合同总价的20%。

七、乙方权益保障

7.1乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付工程款，确保施工进度不受资金影响。

7.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括但不限于图纸、材料、场地等。

7.3乙方有权要求甲方在工程变更时，按照合同约定进行审批和补偿。

七、甲方违约及限制条款

7.1甲方如未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按未付款额的千分之五计算。

7.2甲方如未按约定提供施工条件，导致乙方施工进度延误，应向乙方支付违约金，违约金按工期延误的天数乘以每日工程款的千分之一计算。

7.3甲方不得单方面变更工程设计，如需变更，应与乙方协商一致，并按照合同约定进行。

八、第三方监理权益

8.1监理方有权要求乙方按照合同约定进行施工，并对施工过程进行监督检查。

8.2监理方有权要求甲方按照合同约定履行义务，并对甲方违约行为提出整改要求。

8.3监理方有权对乙方提出的变更申请进行审核，并提出监理意见。

九、争议解决

9.1合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2本合同未尽事宜，经甲乙双方及第三方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

乙方为主导的目的和意义在于确保自身在施工过程中的合法权益得