2025年风电工程承包的合同范本

2025年风电工程承包的合同范本本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国省市签订：发包方（以下简称“甲方”）：名称：地址：法定代表人：联系电话：承包方（以下简称“乙方”）：名称：地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就下列风电工程的承包事宜达成一致，特订立本合同。1.项目概况1.1项目名称：1.2项目地址：1.3项目规模：风电场装机容量为兆瓦，拟安装台风力发电机组。1.4建设内容：包括但不限于风电机组基础、升压站、集电线路、送出线路等的土建工程、设备安装及调试工作。2.承包范围2.1承包内容：乙方负责本风电工程的全部施工建设工作，具体内容如下：（1）风电机组基础施工（含混凝土浇筑、钢筋绑扎等）；（2）升压站土建及设备安装；（3）集电线路及送出线路的施工；（4）风机设备的安装调试及试运行；（5）其他辅助设施的施工（如道路、排水系统等）。2.2承包方式：本工程采取“包工包料”的总承包方式，乙方负责工程所需的所有材料、设备及施工机械的采购、租赁及使用。3.合同工期3.1开工日期：本工程计划于年月日开工。3.2竣工日期：本工程计划于年月日竣工。3.3总工期：合同工期为天（包括法定节假日）。3.4工期顺延：如因甲方原因（如图纸变更、甲方供应材料延迟等）或不可抗力因素导致工期延误，乙方有权要求顺延工期，并由甲方承担额外费用。4.质量标准4.1工程质量标准：工程施工必须符合《风力发电场工程设计规范》GB51096-2025、《风力发电机组基础设计规范》GB/T51107-2025等相关国家标准及行业规范。4.2施工图纸：乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，不得擅自修改。若乙方发现图纸存在错误或不合理之处，应及时书面通知甲方，由甲方在个工作日内给予书面答复。4.3质量验收：工程施工过程中，甲方有权对工程质量和施工进度进行检查，乙方应提供一切便利条件。隐蔽工程必须经甲方验收合格后方可进行下一工序施工。5.合同价款5.1合同总价：本工程承包总价为人民币元（大写：元整），包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及税金等全部费用。5.2付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的％作为预付款，即人民币元；（2）进度款：按月支付，每月日前乙方提交上月工程量报表，经甲方审核后，甲方在次月日前支付当月进度款，支付比例为已完成工程量的％；（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的％；（4）质保金：余款％作为质保金，待缺陷责任期满后无质量问题一次性付清。5.3调价机制：若施工期间材料价格波动超过％，双方可协商调整合同价款。6.双方权利与义务6.1甲方权利与义务：（1）提供完整的施工图纸和技术文件；（2）协调施工场地的外部关系，确保乙方顺利进场施工；（3）按合同约定支付工程款；（4）对工程质量和进度进行监督，提出整改意见；（5）组织工程竣工验收。6.2乙方权利与义务：（1）按时完成施工任务，确保工程质量和工期；（2）严格执行安全操作规程，保证施工现场安全；（3）负责施工过程中产生的垃圾清运及场地恢复；（4）妥善保管甲方提供的材料和设备，不得损坏或丢失；（5）接受甲方的监督检查，及时整改存在的问题。7.工程款支付与结算7.1进度款支付：乙方应于每月日前提交工程量统计表及相应证明材料，甲方应在收到材料后个工作日内审核完毕并支付进度款。7.2竣工结算：工程竣工验收合格后，乙方应在日内提交完整的结算资料，甲方应在日内完成审核并支付竣工验收款。7.3质保金支付：质保金在缺陷责任期满后日内支付，缺陷责任期为个月。8.设计与施工8.1设计变更：施工过程中如需进行设计变更，必须由甲方出具书面变更通知，乙方方可执行。因设计变更导致的工程量增减，双方协商调整合同价款。8.2施工方案：乙方应编制详细的施工组织设计和专项施工方案，经甲方审批后方可实施。9.质量与验收9.1质量目标：工程质量要求达到优良标准，满足并网发电要求。9.2验收程序：（1）分部工程验收：乙方完成每一分部工程施工后，应及时通知甲方进行验收，甲方应在日内完成验收；（2）竣工验收：工程全部完工后，乙方提交竣工验收申请，甲方应在日内组织验收。9.3质量保修：乙方对工程实行质量保修制度，保修期限为一年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内响应并进行修复。10.安全10.1安全管理：乙方应严格按照国家安全施工规范进行操作，确保施工人员及设备安全。10.2安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并及时通知甲方，由双方共同处理善后事宜。10.3安全责任：因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任及费用；因甲方原因造成的安全事故，由甲方承担相应责任及费用。11.保险11.1工程保险：乙方应为施工现场人员及设备投保建筑工程一切险及第三者责任险，保险金额不低于合同总价的％。11.2保险费用：保险费用由乙方承担，保险单应原件提交甲方备案。12.变更与签证12.1设计变更：如需进行设计变更，甲方应出具书面通知，乙方应按变更内容进行施工，并及时签证确认工程量变化。12.2现场签证：施工过程中如发生签证事项，乙方应在签证事件发生后日内提交签证申请，经甲方审核确认后作为结算依据。13.索赔与签证13.1索赔程序：如因甲方原因导致乙方停工、窝工或增加施工成本，乙方有权提出索赔，甲方应在接到索赔通知后日内给予答复。13.2签证要求：签证单应由甲乙双方签字确认，作为工程结算的依据。14.违约责任14.1甲方违约：若甲方未能按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付应付款项的‰作为违约金。14.2乙方违约：若乙方未能按合同约定的工期完工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的‰作为违约金。因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应返工并承担相应费用。15.验收与缺陷责任15.1竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的竣工资料，并配合甲方完成验收工作。15.2缺陷责任：在缺陷责任期内，乙方应负责修复因施工原因产生的质量问题，费用由乙方承担。16.资料与档案16.1资料提交：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程技术资料及竣工图，资料应符合档案管理要求。17.转让与分包17.1合同转让：未经甲方书面同意，乙方不得将本合同转让给第三方。17.2工程分包：乙方不得将本工程进行转包，如需分包，应事先征得甲方书面同意，并对分包工程的质量和进度负责。18.不可抗力18.1不可抗力范围：包括但不限于战争、地震、台风、洪水等自然灾害及政府行为导致的停工。18.2不可抗力处理：如遇不可抗力事件，双方应协商解决，工期相应顺延，损失由双方共同承担。19.争议解决19.1争议协商：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；19.2争议诉讼：协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。20.通知与送达20.1通知方式：本合同项下所有通知、文件均以书面形式送达，发送至双方约定的地址。20.2送达确认：通知送达后，接收方应在日内回复确认。21.补充条款双方可根据实际情况补充以下条款：（1）（2）22.合同份数本合同一式份，