清包工施工合同-范本6篇

清包工施工合同——范本6篇篇1甲方（业主）：__________，身份证号码：__________乙方（承包商）：__________，身份证号码：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供清包工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.承包范围：__________4.承包方式：清包工，即乙方负责提供劳务和施工技术，甲方负责提供材料。二、合同工期1.开工日期：自本合同签订之日起计算。2.竣工日期：__________年__________月__________日。3.合同工期：共计__________天。三、双方权利和义务1.甲方权利和义务（1）甲方应按照合同约定及时提供施工材料，确保施工顺利进行。（2）甲方应指定专人负责现场管理，对乙方的施工质量、进度进行监督。（3）甲方应按照合同约定及时支付工程款。2.乙方权利和义务（1）乙方应按照合同约定提供相应的劳务和技术支持。（2）乙方应指定专人负责现场施工，确保施工质量符合甲方要求。（3）乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务。四、工程价款及支付方式1.工程价款：本合同工程总造价为人民币（大写）__________元整，（小写）__________元。此价格已包含乙方劳务费、技术费及管理费等所有费用。2.支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%；即人民币（大写）__________元整，（小写）__________元。（2）乙方完成全部施工任务并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%；即人民币（大写）__________元整，（小写）__________元。3.乙方开户银行账户：__________，账号：__________。五、验收及保修1.验收：乙方完成施工任务后，应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后及时组织验收，并在验收合格后签署验收报告。2.保修：本工程保修期为__________年，自工程竣工之日起计算。在保修期内，乙方应对因施工质量原因导致的返修或维修提供免费服务。六、违约责任1.甲方违约责任（1）甲方未按照合同约定提供施工材料，导致施工无法进行的，甲方应承担相应的违约责任。（2）甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，甲方应向乙方支付逾期付款金额的__________%作为违约金。2.乙方违约责任（1）乙方施工质量不符合甲方要求，导致返工或维修的，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。（2）乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款的__________%作为违约金。七、争议解决在履行本合同过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：__________日期：__________年__________月__________日签字（盖章）：__________乙方（承包商）：__________日期：__________年__________月__________日签字（盖章）：__________篇2发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：清包工4.工程范围和内容：具体以施工设计图为准。第二条合同工期1.合同工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。2.乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工程按时完成。第三条工程造价及支付方式1.工程造价：人民币_________元整（￥_________）。具体以施工设计图为准。2.支付方式：银行转账。乙方需提供银行账户信息，甲方在签订合同后尽快支付款项。第四条工程质量及验收标准1.工程质量应符合国家相关标准，并满足甲方要求。2.验收标准：按照施工设计图及相关行业标准进行验收。3.乙方应确保工程质量，如出现质量问题，应及时处理并承担相应的费用。第五条甲方责任与义务1.甲方应确保施工场地的环境符合施工要求，并提供必要的水电等基础设施。2.甲方应按时支付款项，确保工程进度。3.甲方应尊重乙方的施工安排，不得随意干扰施工进程。第六条乙方责任与义务1.乙方应确保施工进度，按时完成施工任务。2.乙方应确保施工质量，达到甲方要求。3.乙方应积极配合甲方的施工安排，确保施工顺利进行。4.乙方应提供必要的施工资料，协助甲方进行工程验收。第七条违约责任及赔偿标准1.若甲方违约，应承担由此给乙方造成的一切损失。包括但不限于施工场地的水电等基础设施费用、施工人员的工资损失等。2.若乙方违约，应承担由此给甲方造成的一切损失。包括但不限于工程延期带来的额外费用、施工质量的损失等。3.具体赔偿标准根据实际损失情况确定。第八条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.如一方违约，另一方有权终止合同，并要求对方承担相应的违约责任。3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保工程顺利进行。第九条其他约定事项1.在施工过程中，如遇不可抗力因素导致工程无法继续进行时，双方应友好协商解决相关事宜。包括但不限于停工、复工、工期顺延等事宜。2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。篇3发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程承包方式：清包工4.工程范围和内容：第二条工程期限1.本工程合同总工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日竣工验收。2.如有特殊情况，经甲方同意后，可相应顺延。第三条工程价款及支付方式1.本工程采用清包工方式，工程总价款为人民币XX元。2.乙方完成全部施工任务后，经甲方验收合格后，一次性支付工程全款。第四条施工准备及技术要求1.甲方负责提供施工所需的设计图纸、技术交底及现场指导。2.乙方负责施工前的现场准备、材料运输及施工过程中的技术支持。第五条施工安全及质量保证1.乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全。如因乙方违反安全规定造成事故，由乙方承担全部责任。2.甲方有权对施工质量进行监督，乙方应接受甲方的检查。如乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工或整改。第六条竣工验收及保修服务1.乙方完成全部施工任务后，应及时向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后尽快组织验收。2.验收通过后，乙方应提供一定期限的保修服务。保修期限自验收之日起至少为一年。在保修期限内，如因施工原因造成的问题，乙方应无偿进行修复。第七条违约责任及争议解决1.如一方违约，应承担相应的违约责任。若因违约造成损失，违约方应赔偿对方的全部损失。2.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同生效及终止1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行。2.如一方需提前终止合同，应提前书面通知对方。在对方同意的情况下，可提前终止合同。但违约方应赔偿对方因合同终止造成的全部损失。第九条其他约定事项1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：日期：XXXX年XX月XX日篇4发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程承包方式：清包工4.工程范围和内容：第二条工程期限1.本工程合同总工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日竣工验收。2.如有下列情况，工期可以顺延：（1）因甲方原因影响开工。（2）不可抗力。第三条工程价款及支付方式1.本工程采用清包工方式，工程单价为每平方米XX元，大写：XX元整。工程总价款为人民币XX元，大写：XX元整。2.支付方式：银行转账。3.乙方在竣工验收后XX天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方自签收之日起XX天内将结算审核完毕，并签署审核意见。甲方在竣工验收后XX天内将结算款支付完毕。第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格（优良），并符合相关行业标准。2.验收标准按照《建筑装饰工程施工及质量验收规范》执行。第五条施工前准备工作及主要义务1.甲方的主要义务：（1）负责办理有关建设手续。包括立项、规划、开工许可等。乙方概不负责。（2）负责提供施工用水、用电及场地。甲方承担水电费用。乙方自行解决施工用电、用水及场地的费用。（3）负责提供施工设计图及相关技术资料。甲方提供的设计图和技术资料必须是有效的，并能够满足施工需要。否则，由此引起的后果由甲方承担。（4）负责协调其他施工单位的交叉作业。甲方必须确保其他施工单位的施工不会影响到乙方的施工。否则，由此引起的后果由甲方承担。2.乙方的主要义务：（1）按照甲方提供的施工设计图及相关技术资料进行施工。乙方必须确保施工质量符合设计要求和质量标准。否则，由此引起的后果由乙方承担。（2）负责施工过程中的安全、文明施工及环保工作。乙方必须确保施工过程中的安全、文明施工及环保工作符合相关规定和要求。否则，由此引起的后果由乙方承担。（3）负责施工成果的保修工作。保修期为竣工验收后XX年。在保修期内，如因施工原因造成的问题，乙方必须负责免费维修。否则，由此引起的后果由乙方承担。第六条违约责任及赔偿标准1.甲方若不按合同约定支付工程进度款或工程结算款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款千分之五的违约金。若甲方逾期付款超过XX天，乙方有权暂停施工或终止合同，由此造成的后果由甲方承担。2.乙方若不按合同约定时间开工或竣工，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金。若乙方逾期开工或竣工超过XX天，甲方有权暂停付款或终止合同，由此造成的后果由乙方承担。篇5发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：清包工4.工程范围和内容：具体见附件一《工程预算明细表》第二条工程造价工程造价：_________元（大写：_________）具体见附件一《工程预算明细表》第三条施工准备与进场1.甲方负责施工所需的水、电供应。乙方负责施工所用的材料、工具、设备等的采购与运输。甲方协助乙方办理入场手续。2.乙方应妥善保护甲方提供的设备、材料，如造成损失，应照价赔偿。3.乙方应严格按照甲方提供的图纸和要求进行施工，确保工程质量。第四条工程质量与验收1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.乙方应按工程进度定期向甲方代表提供关于工程质量、施工情况、工程进度的报告或报表等。3.工程竣工后，乙方应向甲方代表提供工程的竣工资料。甲方代表在接到竣工资料后，应尽快组织有关人员进行验收。验收合格后，双方应签订《工程验收合格证书》。验收不合格时，乙方应按要求进行整改，直到验收合格为止。4.在验收过程中，如发现工程质量不符合规定或存在安全隐患等问题时，甲方代表有权要求乙方停工整改。乙方应积极配合，进行整改工作。整改完毕后，再次申请验收。若仍不合格，甲方有权要求乙方进行拆除并重新施工。由此造成的损失由乙方承担。5.甲方应在验收合格后及时支付乙方的工资报酬。若因甲方原因导致验收不合格的，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任和赔偿责任。第五条违约责任及赔偿损失1.甲方若不按合同约定支付乙方的工资报酬或拖延支付时间，每逾期一天，需向乙方支付违约金_________元（大写：_________）。若因甲方原因导致工程无法按时开工或中途停工的，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任和赔偿责任。2.乙方若不能按时完成工程任务或存在质量问题时，每逾期一天或每出现一次质量问题，需向甲方支付违约金_________元（大写：_________）。若因乙方原因导致工程无法按时交付使用的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任和赔偿责任。3.在施工过程中，若发生安全事故或质量问题，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。4.乙方在签订合同后不得擅自转包工程。如有转包行为，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任和赔偿责任。5.双方应严格遵守合同约定和相关法律法规的规定。如有违反，违约方需承担相应的法律责任和赔偿责任。第六条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如有违反，违约方需承担相应的法律责任和赔偿责任。2.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。但解除合同时需遵循相关法律法规的规定进行清算和处理相关事宜。3.合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场并清理好个人物品和设备等。甲方应及时支付乙方的工资报酬和相应的费用等。同时双方应积极配合进行工程结算和财务清算等工作以确保各方权益得到保障。第七条争议解决与管辖法院1.在合同履行过程中如发生争议时双方应首先通过友好协商解决；协商不成的可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议；因执行本合同所发生的争议及未尽事宜双方可通过协商解决并签订补充协议加以解决；协商不成的可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议；判决生效之后若一方不履行其义务的可向有管辖权的人民法院申请强制执行。2.双方同意由合同签订地的人民法院管辖本案争议；本案的诉讼费用由败诉方承担；律师费、保函费由各自承担；仲裁机构或者法院裁决后具有法律效力并执行。篇6发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程承包方式：清包工4.工程范围和内容：第二条工程期限1.本工程合同总工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日竣工验收。2.甲方书面通知乙方进场施工，乙方应在接到甲方通知后XX天内进场施工，并按时完成施工任务。第三条工程价款及支付方式1.本工程合同总造