2024年二级造价师考试题库及参考答案（培优a卷）

2024年二级造价师考试题库

第一部分单选题（500题）

1、下列工程类别中，不适用《2012预算定额》的是（）。

A.建筑工程

B.市政工程

C.园林绿化工程

D.抢险救灾工程

【答案】：D

2、某进口设备的到岸价为200万元，银行财务费为0.8万元，外贸

手续费费率为L5%,关税税率为20%,增值税税率为16%,该设备无

消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（）万元。

A.277.52

B.282.20

C.288.55

D.280.88

【答案】：B

3、玻璃钢衬里常用的施工方法为（）糊衬法。

A.手工

B.机械

C.喷射

D.化学

【答案】：A

4、DR的影像载体是

A.CCD

B.PSL

C.FP

1）.IP

E.II

【答案】：C

5、《2012预算定额》共分为（）。

A.五部分二十册

B.六部分二十册

C.七部分二十四册

D.八部分二十四册

【答案】：C

6、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，安全文明施工费应

计列于（）之中。

A.分部分项工程量清单计价表

B.以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表

C.其他项目清单与计价汇总表

D.规费、税金项目清单与计价表

【答案】：B

7、下列建筑电气系统中，属于弱电系统的是（）。

A.电气照明

B.供电干线

C.变配电室

D.综合布线系统

【答案】：D

8、根据《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858—2013）,下列关

于冠径说法正确的是（）。

A.应为苗木冠丛垂直投影面的最大直径和最小直径之间的平均值

B.应为苗木冠丛水平投影面的最大直径和最小直径之间的平均值

C.应为苗木冠丛垂直投影面的最大直径

D.应为苗木冠丛垂直投影面的最小直径

【答案】：A

9、300*700PY500*250表示()O

A.等截面梁300*700,竖向加腋,腋长500,腋高250

B.等截面梁300*700,竖向加腋,腋长500,腋宽250

C.等截面梁300*700,水平加腋，腋长500,腋高250

D.等截面梁300*700,水平加腋，腋长500,腋宽250

【答案】：D

10、关于防腐涂料的组成，下列选项中不属于次要成膜物质的是

()O

A.着色颜料

B.体质颜料

C.树脂基漆

1).防锈颜料

【答案】：C

11、民用建筑空调制冷工程中，具有制造简单、价格低廉、运行可靠、

使用灵活等优点，在民用建筑空调中占重要地位的冷水机组是

()O

A.离心式冷水机组

B.活塞式冷水机组

C.螺杆式冷水机组

D.转子式冷水机组

【答案】：B

12、下列不属于通生机械设备的是（）。

A.压缩机

B.炼油机械设备

C.起重运输机械

D.金属切削设备

【答案】：B

13、急性化脓性骨髓炎最早出现的X线征象为

A.千髓端骨质破坏

B.在骨皮质旁见平行带状骨膜反应

C.局限性骨质疏松

D.弥漫性软组织肿胀

E.死骨片形成

【答案】：D

14、在建设项目设计阶段，对于极特殊的、复杂的方案比选一般采用

（）O

A.投资回收期法

B.内部收益率法

C.净现值法

D.综合财务评价法

【答案】：D

15、下列不属于施工组织设计编制依据的是（）。

A.工程设计合同

B.招标投标文件

C.现场状况调查资料

D.工程承包人的生产能力.技术装备.技术水平及施工经验

【答案】：A

16、竣工财务决算报表中，（）是办理资产交接和接收单位登记

资产账目的依据，是使用单位建立资产明细账和登记新增资产价值的

依据。

A.建设项目竣工财务决算审批表

B.建设项目交付使尼资产明细表

C.建设项目概况表

D.建设项目交付使民资产总表

【答案】：B

17、编制项目投资估算时我国国内不常见、但世界银行项目常采用的

方法是（）。

A.设备系数法

B.比例估算法

C.主体专业系数法

1）.朗格系数法

【答案】：D

18、下列选项中，定额项目表不包括（）。

A.预算总价

B.工作内容

C.计量单位

D.人材机消耗量

【答案】：A

19、用CT来诊断缩窄性心包炎，错误的是：（）

A.平扫显示心包异常不规则增厚

B.不能发现X线平片未能显示的钙化灶

C.EBCT增强扫描能观察到左、右心室内径缩小

D.可显示腔静脉扩张，左、右心房扩大

E.可显示腹水及胸腔积液

【答案】：B

20、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是

（）O

A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价

B.专利权转让价格按成本估价进行

C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理

D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算

【答案】：C

21、在松散土体中开挖6m深的沟槽，支护方式应优先采用（）。

A.间断式水平挡土板横撑式支撑

B.连续式水平挡土板横撑式支撑

C.垂直挡土板式支撑

1）.重力式支护结构支撑

【答案】：C

22、工程量偏差引起合同价款调整，下列说法错误的是（）。

A.当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低

B.当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予

调高

C.措施项目按单一总价方式计价，工程量偏差超过15%时，措施项目费

不变

D.措施项目按系数方式计价，工程量偏差超过15%,且该变化引起措施

项目相应发生变化，则工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少

的，措施项目费调减

【答案】：C

23、对大面积二类土场地进行平整的主要施工机械应优先考虑

()O

A.拉铲挖掘机

B.铲运机

C.正铲挖掘机

D.反铲挖掘机

【答案】：B

24、在高精度、高稳定性的温度测量回路中，常采用的热电阻传感器

()O

A.铜制电阻传感器

B.镒热电阻传感器

C.银热电阻传感器

D.粕热电阻传感器

【答案】：D

25、下列属于静脉胆系造影禁忌证的是

A.严重梗阻性黄疸

B.胆系多发性结石

C.胆系功能性疾患及先天性异常

D.胆系狭窄及术后

E.慢性胆系疾病

【答案】：A

26、能将X线束中的低能成分预吸收的措施是

A.遮光筒

B.遮线器

C.滤过板

I）.滤线栅

E.缩小照射野

【答案】：C

27、聚氯乙烯给水管（UPVC）的应用场合为（）。

A.给水温度50C的竺活给水系统

B.工作压力0.5MPa的生活给水系统

C.高层建筑的加压泵房内的给水管

D.水箱的进出水管

【答案】：B

28、新增固定资产价值是建设项目竣工投产后所增加的固定资产的价

值，它是以（）形态表示的固定资产投资最终成果的综合性指标。

A.时间

B.期货

C.货币

D.价值

【答案】：D

29、措施项目中的夜间施工增加费发生变更，实际调整金额为5400元,

报价浮动率为10%,则变更调整的金额为（）元。

A.0

B.4860

C.5400

D.5940

【答案】：B

30、关于高千伏摄影选用设备及条件的叙述，错误的是

A.选用150kV管电压的X线机

B.选用低栅比滤线器

C.选用密纹滤线栅

I）.可用空气间隙效应代替滤线栅

E采用自动曝光控制（AEC）

【答案】：B

31、根据民法典，下列选项中，属于无效合同的是（）。

A.一方以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立

的合同

B.违反法律、行政法规的强制性规定

C.因重大误解订立的合同

D.限制民事行为能力订立的合同

【答案】：B

32、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）管的许多性能是普通塑料管无法相

比的，（）为塑料之冠。

A.耐磨性

B.耐热性

C.耐压性

I）.耐腐蚀性

【答案】：A

33、下列描述，错误的为

A.RMS曲线一照片斑点

B.HD特性曲线一屏一片体系感度

C.ROC曲线--影像感兴趣区

D.MTF-影像清晰度

E.WS曲线一影像颗粒度

【答案】：C

34、依据《民法典》的规定，当合同履行方式不明确，按照（）

的方式履行。

A.法律规定

B.有利于实现债权人的目的

C.有利于实现债务人的目的

D.有利于实现合同目的

【答案】：D

35、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

规定，关于土方的项目列项或工程量计算正确的为（）。

A.建筑物场地厚度%350mm的挖土应按平整场地项目列项

B.挖一般土方的工程量通常按开挖虚方体积计算

C.基础土方开挖需区分沟槽、基坑和一般土方项目分别列项

D.冻土开挖工程量需按虚方体积计算

【答案】：C

36、薄层扫描是指扫描层厚小于或等于

A.10mm

B.5mm

C.3nlm

1）.2mm

E.limn

【答案】：B

37、普通民用建筑的居住、办公室等，宜采用（）。

A.自然通风

B.机械通风

C.局部排风

D.局部送风

【答案】：A

38、葡萄胎患者哪种情况不考虑行预防性化疗

A.水泡较小

B.年龄35岁

C.滋养层细胞增生明显

D.无随访条件

E.HC0100000IU/L

【答案】：B

39、根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）的规

定，电气设备安装工程编码为（）。

A.0304

B.0305

C.0306

D.0307

【答案】：A

40、项目融资PPP碟式的物有所值定性评价中，采用的补充评价指标

是（）。

A.可融资性

B.潜在竞争程度

C.绩效导向与鼓励创新

D.全寿命期成本测算准确性

【答案】：D

41、室外给水管道安装工程包括（）。

A.水箱制作安装

B.卫生器具组成安装

C.阀门井室、污水井室砌筑

D.伸缩器制作安装

【答案】：C

42、潜影的本质是

A.银离子集团nAg

B.银离子Ag

C.银集团nAg

D.卤化银

E.感光中心

【答案】：C

43、适用于大型建筑群、超高层建筑，可对建筑中的消防设备实现联

动控制和手动控制的火灾自动报警系统为()。

A.区域报警系统

B.集中报警控制器

C.联动报警系统

D.控制中心报警系统

【答案】：D

44、依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013),室外

给水管道与市政管道界限划分应为()O

A.以项目区入口水表井为界

B.以项目区围墙外1.5m为界

C.以项目区围墙外第一个阀门为界

D.以市政管道碰头井为界

【答案】：D

45、中晚期肺癌生长方式常表现为：()

A.管内型

B.管壁型

C.管外型

I).混合型

E.都不是

【答案】：D

46、国际放射界公认的模糊阈值为

A.1mm

B.2mm

C.0.imm

D.0.2mm

E.0.02mm

【答案】：D

47、尿痿术后处理错误的是

A.给予抗生素抗感染

B.保证导尿管引流持续通畅

C.多饮水，增加尿量

D.导尿管一般放置24〜48小时

E.保持大便通畅

【答案】：D

48、关于常规胸椎侧位摄影的叙述，错误的是

A.清晰显示第1〜12胸椎形态

B.患者侧卧于摄影台

C.冠状面应垂直于胶片

D.应使用滤线器摄影

E.中心线对准第7胸椎入射

【答案】：A

49、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),采

用清单计价的某分部分项工程，最高投标限价的综合单价为350元，

承包人投标报价的综合单价为300元，该工程投标报价总的下浮率为

5%,结算时，该分部分项工程工程量比清单工程量增加了16%,且合同

未确定综合单价调整方法，则对该综合单价的正确处理方式是

()o

A.调整为257元

B.调整为282.63元

C.不做任何调整

D调整为345元

【答案】：C

50、泡沫塑料的主要组成材料是()。

A.玻璃纤维

B.乙二胺

C.DBP和D0P

D.合成树脂

【答案】：D

51、在制作末端试水装置清单时需要注意，清单中不应包括的项目是

()O

A.静压压力表

B.连接管

C.控制阀

D.动压压力表

【答案】：B

52、关于阴道前壁膨出，下列说法不恰当的是

A.咳嗽或用力屏气时有块状物排出甚至有尿液溢出

B.与产褥期过早参加体力活动有关

C.与产伤有关

D.不需手术治疗

E.可置子宫托缓解症状

【答案】：D

53、有关髓关节前后位摄影的叙述，正确的是

A.髓关节定位点是：被检侧骼前上棘与耻骨联合上缘连线中点向内下

作垂线5cm处

B.股骨颈及闭孔无投影变形

C.Shenton线不能显示

D.双下肢稍外旋

E.患者屈髓屈膝

【答案】：B

54、下列建筑电气系统中，属于弱电系统的是（）。

A.电气照明

B.供电干线

C.变配电室

D.综合布线系统

【答案】：D

55、关于公式

A.表示X线对比度

B.（H'-口）为对比度指数

C.d为X线传播的距离

D.K

E.随管电压升高（H'-□）降低

【答案】：D

56、下列畸形，不属于法洛四联征的是：（）

A.肺动脉狭窄

B.右心室肥厚

C.房间隔缺损

D.主动脉骑跨

E.室间隔缺损

【答案】：C

57、电气工程预埋件的埋设方法取决于（）。

A.预埋件类型

B.土建结构类型

C.电气装置类型

D.预埋件位置

【答案】：B

58、激光打印机的基本结构不包括

A.控制系统

B.温度控制系统

C.信息传递与存储系统

D.胶片传递系统

E.激光打印系统

【答案】：B

59、CT与常规X线检查相比突出的特点是

A.空间分辨率高

B.密度分辨率高

C.曝光时间短

D.病变定位定性明确

E.适合全身各部位检查

【答案】：B

60、等离子弧焊中等离子弧是自由电弧压缩而成的，其属于（）。

A.不熔化极电弧焊

B.不锈钢电弧焊

C.焊条电弧焊

D.鸽极氢弧焊

【答案】：A

61、项目投资估算中，运营期内长期占用并周转使用的营运资金为（）。

A.流动资金

B.经营成本

C.固定资金

D.应付资金

【答案】：A

62、2014年已建成总产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，

2018年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。自2014年至2018

年每年平均造价指数递增4%,预计建设期2年平均造价指数递减5%,

估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）o

A.16958

B.16815

C.14496

I）.15304

【答案】：A

63、同-建筑物一部分为框架结构，另一部分为砖混结构，则计算建筑

面积时应按（）。

A.框架结构以柱内边线、砖混结构以墙外边线分别计算

B.框架结构以柱外边线、砖混结构以墙内边线分别计算

C.框架结构以柱中心线、砖混结构以墙外边线分别计算

D.框架结构以柱外边线、砖混结构以墙外边线分别计算

【答案】：D

64、能够封锁一个场地的四周或封锁探测几个主要通道口，还能远距

离进行线控报警，应选用的入侵探测器为（）。

A.激光入侵探测器

B.红外入侵探测器

C.电磁感应探测器

I).超声波探测器

【答案】：A

65、与解剖学上的颅底水平面平行的连线是

A.听鼻线

B.听眶线

C.听眉线

D.听口线

E.眉间线

【答案】：B

66、采用明排水法开挖基坑，集水坑应设置在()o

A.基础范围以外

B.基坑底部中央

C.地下水走向的下游

D.经常高于挖土面

【答案】：A

67、我国进口设备实际工程中采用较多的价格类型是()。

A.目的港船边交货价

B.装运港船上交货价

C.到岸价格

D.运费在内价

【答案】：C

68、在A号轴线之后附加的第二根轴线时，正确的是(

A.A/2

B.B/2

C.2/A

I).2/B

【答案】：C

69、观察少量胸腔积液，首选的摄片体位是

A.胸部后前位

B.胸部侧位

C.胸部半坐前后位

D.胸部侧卧后前位

E.胸部仰卧侧位

【答案】：D

70、根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》(GB50854-2013),关

于砖砌体工程量计算的说法，正确的是()O

A.空斗墙按设计尺寸墙体外形体积计算，其中门窗洞口立边的实砌部

分不计入

B.空花墙按设计尺寸以墙体外形体积计算，其中空洞部分体积应予以

扣除

C.实心砖柱按设计尺寸以柱体积计算，钢筋混凝土梁垫、梁头所占体

积应予以扣除

1).空心砖围墙中心线长乘以高以面积计算

【答案】：C

71、某生产性建设项目投资估算数据为：建设投资21800万元，预备

费3200万元，建设期利息560万元，流动资产投资12500万元，如果

按流动资产投资的30%作为铺底流动资金计入建设期项目投资估算总额,

则该项目建设期的投资估算总额应为()万元。

A.26110

B.29310

C.37500

I).38060

【答案】：A

72、固定阳极X线管的代表容量是指

A.三相六管整流电路中，曝光时间为1s时能承受的最大负荷

B.单相全波整流电路中，曝光时间为0.1s时能承受的最大负荷

C.单相全波整流电路中，曝光时间为1s时能承受的最大负荷

D.自整流电路中，曝光时间为Is时能承受的最大负荷

E.三相十二管整流电路中，曝光时间为0.1s时能承受的最大负荷

【答案】：C

73、砌筑砖墙时，转角处和交接处应（）。

A.分段砌筑

B.同时砌筑

C.分层砌筑

D.分别砌筑

【答案】：B

74、下列关于导线的描述中，错误的是（）。

A.一般采用铜.铝,铝合金和钢制造

B.按照线芯结构分光单股导线和多股导线

C.按照绝缘结构分为裸导线和绝缘导线

D.按强度分为普通导线.硬质导线和铠装导线

【答案】：D

75、当管壁厚度小于3.5mm时，其管道焊接的坡口形式是（）。

A.I形坡口

B.V形坡口

C.U形坡口

D.Y形坡口

【答案】：A

76、发金白色光，发光效率高的灯具为（）。

A.高压水银灯

B.卤鸨灯

C.口灯

D.高压钠灯

【答案】：D

77、表面有保护层，起防锈作用，一般不再刷防锈漆的板材为

（）0

A.普通碳素结构钢板

B.镀锌钢板

C.低合金高强度结构钢板

D.不锈钢板

【答案】：B

78、消防控制中心应具有的功能不包括（）。

A.能独立编写程序

B.拥有对与消防相关全部系统的显示和操作功能

C.能独立显示.打印

D.不具备独立控制联动设备，需配合相应技术人员操作

【答案】：D

79、植入是指人胚发育到下列哪个阶段侵入子宫内膜的过程

A.胚泡

B.卵裂球

C.受精卵

D.桑藕胚

E.以上均不是

【答案】：A

80、据《施工台同法律解释二》的相关规定。错误的是（）。

A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的,

以实际进场施工时间为开工日期

B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知

书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、

中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订

的施工合同作为结算依据

C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议诉讼中一方当事

人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许

D.当事人对工程造价质量修复费用等专用性问题有争议，人民法院认

为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明

【答案】：B

81、需用于频繁操作及有易燃易爆危险的场所，要求加工精度高，对

其密封性能要求严的高压断路器，应选用（）。

A.多油断路器

B.少油断路器

C.六氟化硫断路器

D.空气断路器

【答案】：C

82、自动化控制仪表安装工程中，热电偶温度计安装工程量的计量单

位为（）。

A.个

B.套

C.台

【）.支

【答案】：D

83、26岁，初产妇，妊娠39周，规律宫缩18小时，肛查宫口8cm,

先露0,胎膜未破，腹部触诊为头先露，宫缩时宫体部不硬，持续30

秒，间隔5分钟，胎心率136次/分，B型超声检查示胎儿双顶径为

9.0cm©

A.产钳助娩

B.立即剖宫产

C.持续吸氧，等待宫口开全

D.小剂量滴注催产素

E.严密观察产程，等待自然分娩

【答案】：B

84、某建筑工程的造价组成见下表，该建筑工程的税前造价是

（）万元。

A.6578

B.5980

C.5500

I）.5000

【答案】：C

85、多台起重机共同抬吊一重40t的设备，索吊具重量0.8t,不均

衡荷载系数取上、下限平均值，此时计算荷载应为（）t。（取

小数点后两位）

A.46.92

B.50.60

C.51.61

D.53.86

【答案】：C

86、《2017预算定额》在内蒙古自治区行政区域内的适用范围为

()O

A.新建、改建及扩建工程

B.房屋修缮工程

C.临时性工程

D.抢险救灾的工程

【答案】：A

87、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)下列关

于工程量清单项目编码的说法中，正确的是()。

A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示

B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码

C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程

应采用相同编码

I).补充项目编码以加上计量规范代码后跟三位数字表示

【答案】：B

88、下述关于摄影条件与照片质量的叙述，错误的是

A.物一片距大，可减少散射线

B.管电压上打，照片对比度下降

C.滤过板增厚，照片密度提高

D.X线倾斜射入屏一片系统时，锐利度低下

E.摄影距离变化1/2,摄影时间变化1/4

【答案】：C

89、粗、中、细砂均可作为普通混凝土用砂，但最佳的是()。

A.粗砂

B.中砂

C.细砂

D.特细砂

【答案】：B

90、利用各种表格进行成本分析和控制方法称为（）。

A.工期-成本同步分析法

B.成本分析法

C.价值工程法

D.目标利润法

【答案】：B

91、根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，电器管

道的最低保修期为（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：B

92、根据管道工程系统安装的通用工艺流程，首先要进行的工作是

（）O

A.预制加工

B.安装准备

C.定位放线

D.干管安装

【答案】：B

93、后张法施工预应力混凝土，孔道长度为12.00m,采用后张混凝土

自锚低合金钢筋。钢筋工程量计算的每孔钢筋长度为（）m。

A.12.00

B.12.15

C.12.35

D.13.00

【答案】：C

94、建筑排水塑料管材，管径的表示方法是公称外径（）。［2020

年陕西真题］

A.DN

B.De

C.d

D.dn

【答案】：B

95、根据《民用安装工程工程量计算规范》，下列项目不以“平方米”

为计量单位的是（）。

A.铝板通风管

B.塑料通风管

C.柔性软风管

D.不锈钢板通风管

【答案】：C

96、根据我国《民法典》，与限制行为能力人订立的合同属于（）o

A.有效合同

B.无效合同

C.可撤销合同

D.效力待定合同

【答案】：D

97、关于胸主动脉瘤的描述，错误的是：（

A.可分为真性和假性动脉瘤

B.真性动脉瘤可分为囊状、梭形和混合型

C.假性动脉瘤的瘤壁由动脉壁的3层组织构成

I）.基本X线征象是纵隔阴影增宽或形成局限性块影

E.肿块或纵隔增宽影可见扩张性搏动

【答案】：C

98、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854—2013规定,

关于砖砌体工程量计算说法正确的为（）。

A.砖基础工程量中不含基础砂浆防潮层所占体积

B.使用同一种材料的基础与墙身以设计室内地面为分界

C.实心砖墙的工程量中不应计入凸出墙面的砖垛体积

D.坡屋面有屋架的外墙高由基础顶面算至屋架下弦底面

【答案】：B

99、非直联式风机以本体和底座的总量计算，不包括（）重量，

但电动机的安装已包括在定额内。［2020年江西真题］

A.电动机

B.电焊机

C.主机

D.发动机

【答案】：A

100、属于不熔化极电弧焊，适用于薄板焊接，其功率密度比自由电弧

提高100倍以上，焊接速度快、生产效率高，穿透力强，但设备比较

复杂，工艺参数调节匹配较复杂。该焊接方式为（）

A.电渣压力焊

B.氮弧焊

C.鸨极惰性气体保护焊

D.等离子弧焊

【答案】：D

101、室内温湿度传感器的安装位置距门、窗和出风口大于（)o

A.1m

B.2m

C.3m

D.4m

【答案】：B

102、有关费用项目计取的审查要注意的方面不包括（）。

A.措施费的计算是否符合有关的规定标准

B.直接费和利润的计取基础是否符合现行规定

C.有无巧立名目，乱计费、乱摊费用现象

D.预算外调增的材料差价是否计取了企业管理费

【答案】：B

103、建设工程采用平行施工组织方式的特点是（）。

A.能够均衡使用施工资源

B.单位时间内投入的资源量较少

C.专业工作队能够连续施工

D.能够充分利用工作面而进行施工

【答案】：D

104、CT扫描注意事项不包括

A.CT检查患者应先更衣、穿鞋套

13.扫描参数根据病变部位、病变性质和临床要求确定

C.需增强扫描的患者，可以不做碘过敏试验

D.认真阅读申请单，审查申请单

E.不合作患者，CT扫描前应作镇静或麻醉失理

【答案】：C

105、定额中的墙体砌筑层高是按3.6m编制的，如超过3.6m时，其超

过部分工程量的定额人工乘以系数()。

A.1.13

B.1.23

C.1.30

D.1.33

【答案】：C

106、我国大、中型城市医院中发生尿瘦的最常见的原因是

A.盆腔放疗

B.晚期癌

C.产伤

D.妇科手术

E.膀胱结核

【答案】：D

107、工程实施过程中，发出工程变更指示的是()。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

【答案】：C

108、关于肘关节正，立摄影的说法，错误的是

A.检查肘关卡及周围软组织

B.使肘关节屈曲约呈120°

C.背侧置于暗盒上

D.尺骨鹰嘴置胶片中心

E.照片显示肘关节间隙清晰

【答案】：B

109、变电工程中，起接受电力作用的是（）。

A.高压配电室

B.变压器室

C.低压配电室

D.电容器室

【答案】：A

110、介入放射学依据其诊治途径一般分为

A.肿瘤性和非肿瘤性

B.血管性和非血管性

C.诊断性和治疗性

D.神经性

E.非神经性

【答案】：B

111、下列关于非金属风管的描述中，错误的是（）。

A.硬聚氯乙烯塑料板适用于酸性腐蚀场所的通风系统

B.玻璃钢风管质量轻,强度高.耐腐蚀

C.酚醛复合风管适生于高压及洁净空调系统

D.聚酯胺复合风管不适用于防排烟系统

【答案】：C

112、工程总承包人按照合同的约定对招标人依法单独发包的专业工程

承包人提供了现场垂直运输设备，由此发生的费用属于（）。

A.现场管理费

B.企业管理费

C.暂列金额

D.总承包服务费

【答案】：D

113、基础的埋深是指（）o

A.从室内设计地面到基础底面的垂直距离

B.从室外地面到基础底的垂直距离

C.从室外设计地面到基础底面的垂直距离

D.从室外设计地面到基础垫层下皮的垂直距离

【答案】：C

114、根据《中华人民共和国建筑法》，关于施工许可证的有效期限，

下列说法正确的是（）。

A.建设单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工

B.因故不能按期开工的，应当向当地政府申请延期

C.延期以三次为限，每次不超过3个月

D.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止

【答案】：D

115、对于妊娠合并海毒下列哪项叙述是不恰当的

A.孕妇患早期梅毒时可通过胎盘传给胎儿

B.早期表现为皮肤损害，晚期能侵犯心血管等重要脏器

C.梅毒病原体不会在胎儿内脏和组织中繁殖

D.妊娠合并梅毒引起死胎、早产与胎盘病变有关

E.非梅毒螺旋体抗原血清试验是梅毒常规筛查方法

【答案】：C

116、合同争议是指合同当事人之间对合同履行状况和合同违约责任承

担等问题所产生的意见分歧，错误的是（）。

A.和解与调解是解决合同争议的常用和有效方式

B.调解有民间调解、仲裁机构调解和法庭调解三种

C.发生争议的合同当事人双方可以同时选择仲裁和诉讼2种方式解决

其合同争议

I）.合同争议的当事人不愿和解、调解的，台同当事人可以选择诉讼方

式解决合同争议

【答案】：C

117、女性，45岁，已婚，外阴痒3天，白带常规检查发现滴虫。下列

哪种是治疗滴虫阴道炎的药物

A.制霉菌素片

B.1%甲紫溶液

C.氯霉素

D.甲硝嗖栓

E.唉喃西林片

【答案】：D

118、合同订立过程中，属于要约失效的是（）。

A.承诺通知到达要约人

B.受要约人依法撤销承诺

C.要约人在承诺期限内未做出承诺

I）.受要约人对要约内容做出实质性变更

【答案】：D

119、通过出让方式获取国有土地使用权的具体方式不包括（）。

A.招标

B.协议

C.拍卖

D.划拨

【答案】：D

120、建设工程价差预备费的计算应是（）。

A.以编制年费的静态投资额为基数，采用单利方法

B.以编制年费的静态投资额为基数，采用复利方法

C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法

D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法

【答案】：D

121、静脉尿路造影时，正确的腹部加压点位于

A.第1腰椎水平两侧

B.脐水平

C.脐上3cm

D.两侧骼前上棘连线水平

E.耻骨联合上方3cm

【答案】：D

122、来源于卵巢生殖细胞的肿瘤是

A.卵巢透明细胞癌

B.支持细胞癌

C.内胚窦瘤

1).浆液性囊腺癌

E.卵巢性索间质肿瘤

【答案】：C

123、支持细胞具有多种功能，其中隔离血液与生精细胞的功能与哪项

有关

A.营养和保护生精细胞

B.运输生精细胞和释放精子

C.参与构成血-睾屏障

D.分泌雄激素结合蛋白

E.吞噬精子形成过程中产生的残余胞质

【答案】：C

124、足月产妇，重度子痫前期，伴肝功能损害，现宫口开大4cm.胎

心正常，突发子痫。宜给予何种镇静药

A.地西泮

B.苯巴比妥

C.异丙嗪

D.哌替咤

E.茉妥英钠

【答案】：A

125、下列体层摄影原理的叙述，错误的是

A.支点围绕着病灶旋转

B.支点不动，X线管胶片相对移动

C.大角度体层的厚度薄

D.球形病灶不宜用圆形轨迹

E.轨迹复杂断层效果好

【答案】：A

126、某工程合同价2000万，合同工期20个月，后因增建该项目的附

属配套工程需增加工程费用170万，则承包商可提出工期索赔为

（）个月。

A.0.8

B.1.2

C.1.7

D.1.8

【答案】：C

127、特点是无毒、耐化学腐蚀，在常温下无任何溶剂能溶解，是最轻

的热塑性塑料管，具有较高的强度，较好的耐热性，最高工作温度可

达95（,目前它被广泛地用在冷热水供应系统中，但其低温脆化温度

仅为-15〜（TC,在北方地区其应用受到一定限制，这种非金属管材是

OO

A.超高分子量聚乙烯管

B.聚乙烯管（PE管）

C.交联聚乙烯管（PEX管）

I）.无规共聚聚丙烯管（PP-R管）

【答案】：D

128、绝热结构设计时，对于埋地敷设的保温管道，其结构组成中应增

设（）。

A.防潮层

B.抗压保护层

C.防锈层

D.防护层

【答案】：A

129、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-

2013）,当楼（地）面防水反边高度（）mm时按墙面防水清单项

目计算。

A.人300

B.>300

C.2500

D.<500

【答案】：B

130、丘脑性闭经的原因可能是

A.神经性厌食

B.希恩综合征

C.卵巢早衰

D.宫腔粘连

E.雄激素不敏感综合征

【答案】：A

131、根据《建筑工程师建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013),有

顶盖无围护结构的场馆看台部分()O

A.不予计算

B.按其结构底板水平投影面积计算

C.按其顶盖的水平投影面积1/2计算

D.按其顶盖水平投影面积计算

【答案】：C

132、根据《建设工程工程最清单计价规范》(GB50500—2013),关

于投标报价的说法，错误的是()。

A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动

B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写

C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用

D.总承包服务费应按照招标人的要求和现场管理需要自主确定

【答案】：C

133、肝胆胰CT检查口服稀释阳性对比剂的目的是

A.能使被观察部位与胃肠道区分开来

B.观察肝胆消化液的分泌功能

C.观察肝胆内病变是否引起胃肠道阻塞

D.保护胃黏膜不受辐射线的损伤

E.以上都是

【答案】：A

134、下列施工机械消耗时间中，属于机械必须消耗时间的是

()O

A.未及时供料引起的机械停工时间

B.由于气候条件引起的机械停工时间

C.装料不足时的机械运转时间

D.因机械保养而中断使用的时间

【答案】：D

135、初产妇宫口已开全。阴道检查：胎头矢状缝与中骨盆横径一致,

前囱在3点处。

A.逆时针转90°

B.顺时针转90°

C.逆时针转45°

D.顺时针转45°

E.顺时针转135°

【答案】：B

136、摄像机的安装高度室外以（）为宜。

A.3.5〜5m

B.3.5〜10m

C.3.5〜8m

D.5〜10m

【答案】：B

137、编制材料消耗定额的基本方法中，（）可获得材料消耗的

各项数据，用以编制材料消耗定额。

A.理论计算法

B.统计法

C.试验法

D.现场技术测定法

【答案】：B

138、钢筋性能的技术指标主要是抗拉强度、断后伸长率和（

A.屈服强度

B.冷弯性能

C.硬度

I）.耐疲劳性

【答案】：A

139、通过起升机构、变幅机构、旋转机构和运行机构的组合运动，可

以实现在圆形或长圆形空间的装卸作业，此类起重起为OO

A.臂架型起重机

B.桥架型起重机

C.桅杆型起重机

D.缆索型起重机

【答案】：A

140、审查工程设计概算时，对总概算投资超过批准投资估算（）以上

的，应查明原因，重新上报审批。

A.5%

B.10%

C.15%

I）.20%

【答案】：B

141、依据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013,安装工程

分类编码体系中，第一、二级编码为0308,表示（）。

A.电气设备安装工程

B.通风空调工程

C.工业管道工程

D.消防工程

【答案】：C

142、某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合

计36万元。关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%.

16%,设备的国内运杂费率为2.5%则该进口设备购置费为（）

万元。

A.2000.0

B.2320.0

C.2356.0

D.2414.9

【答案】：D

143、将探测器接收的信息转换为数字信号的是

A.信号放大器

B.探测器

C.A/D转换器

D.信号比较器

E.后组探测器

【答案】：C

144、水泵的选择取决于室内用水的均匀程度，当一天用水量大且均匀

时，由于这种工况下用水与送水曲线相近，可选用（）。

A.恒速水泵

B.自动显示水泵

C.变频调速水泵

D.循环水泵

【答案】：A

145、23岁，结婚3年不孕，月经周期30天，量少，下腹坠痛，经期

尤甚。查体：除子宫周围轻度粘连外无特殊，基础体温双相，经前1

周内诊刮，未刮出组织。初步诊断为以下哪项

A.慢性盆腔炎

B.子宫发育不良

C.子宫内膜结核

1）.子宫内膜异位

E.子宫内膜炎

【答案】：C

146、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于承包人向发包人

索赔的说法。正确的是（）。

A.承包人在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，未向监理人递交

索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利

B.承包人应在发出索赔意向通知书后14天内向监理人正式递交索赔报

告

C.索赔事件具有持续影响的承包人应按7天的时间间隔继续递交延续

索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录

D.索赔事件具有持续影响的，在索赔事件影响结束后28天内，承包人

应向监理人递交最终索赔报告

【答案】：D

147、投资估算指标的编制阶段不包括（）。

A.收集整理资料阶段

B.平衡调整阶段

C.决策阶段

D.测算审查阶段

【答案】：C

148、卵巢癌临床Ic期病变范围为

A.一侧卵巢癌灶，包膜已破

B.双侧卵巢癌灶，包膜未破

C.一侧或双侧卵巢痛，腹水中找到癌细胞

D.一侧卵巢癌肿侵及同侧输卵管

E.两侧卵巢癌侵及子宫体

【答案】：C

149、第1腰椎体表定位标志为

A.胸骨体中点

B.胸骨剑突末端

C.剑突末端与肚脐连线中点

D.脐上3cm

E.脐

【答案】：C

150、关于基坑土石方工程采用轻型井点降水，说法正确的是

（）O

A.U型布置不封闭段是为施工机械进出基坑留的开口

B.双排井点管适用于宽度小于6nl的基坑

C.单排井点管应布置在基坑的地下水下游一侧

【）.施工机械不能经U型布置的开口端进出基坑

【答案】：A

15k电缆敷设工程量【,=（L1+L2+L3-L4+L5+L6+L7）X（1+

2.5%）,其中L4是指（）。［2020年陕西真题］

A.水平敷设长度

B.变电所出线预留长度

C.垂直敦设长度

D.进入建筑物预留长度

【答案】：D

152、钢筋骨架中交叉钢筋的焊接宜采用（）。

A.闪光对焊

B.电弧焊

C.电渣压力焊

D.电阻点焊

【答案】：D

153、国产非标准设备原价的确定可采用的方法是（）。

A.概算指标法和定额估价法

B.成本计算估价法和概算指标法

C.分部组合估价法和百分比法

D.成本计算估价法和分部组合估价法

【答案】：D

154、外阴鳞状细胞癌中最常见的发病部位是

A大阴唇

B.小阴唇

C.阴蒂

D.会阴

E.肛门周围

【答案】：A

155、方运用赢得值法来进行成本控制时，通过比较（）与

（）之间的差值，可以分析由于实际价格的变化引起的累计

成本偏差。

A.已完工程预算成本，已完工程实际成本

B.已完工程预算成本，拟完工程预算成本

C.已完工程实际成本，拟完工程预算成本

D.未完工程计划成本，已完工程实际成本

【答案】：A

156、某施工机械设备原价为50万元，预计净残值为2万元，预计使

用年限10年，采用双倍余额递减法计算折旧时的年折旧率是（）。

A.9.6%

B.10%

C.20%

I）.30%

【答案】：C

157、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—

2013）,关于金属结构工程量计算，说法正确的是（）。

A.钢桁架工程量应增加饼钉质量

B.钢桁架工程量中应扣除切边部分质量

C.钢屋架工程量中螺栓质量不另计算

D.钢屋架工程量中应扣除孔眼质量

【答案】：C

158、46岁，阴道不规则出血5个月。妇科检查：宫颈后唇外生菜花样

肿物直径5cm,阴道后穹窿质硬，双侧主韧带内增厚，子宫正常大小，

宫颈活检为鳞癌。治疗方法应是

A.单纯放疗

B.化疗后行全子宫切除术

C.广泛性全子宫切除术及盆腔淋巴结清扫术

D.化疗后放疗

E.全子宫及双附件切除

【答案】：A

159、下列关于常用电缆特性的说法中，错误的是（）。

A.常用电缆分为聚氯乙烯绝缘电力电缆和交联聚乙烯绝缘电力电缆

B.聚氯乙烯绝缘电力电缆短路最长持续时间不超过6s

C.交联聚乙烯绝缘电力电缆简称XLPE电缆

D.交联聚乙烯绝缘电力电缆有较高的耐热性和使用寿命

【答案】：B

160、先张法施工中，混凝土预应力的产生主要依靠（）。

A.钢筋热胀冷缩

B.张拉钢筋

C.端部锚具

D.混凝土与预应力筋的粘结力

【答案】：D

161、一般把强度等级为（）及其以上的混凝土称为高强混凝土。

A.C50

B.C55

C.C60

D.C65

【答案】：C

162、由3〜5支终末细支气管组成的肺结构称为：（）

A.肺小叶

B.初级小叶

C.次级小叶

D.肺段

E.肺腺泡

【答案】：A

163、下列关于规费的说法中正确的是（）。

A.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用

B.规费包括工程排污费和住房公积金

C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准

D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用

【答案】：B

164、《2017安装预算定额》中某项未计价材料费（主材费）计算为

（）O

A.某项未计价材料数量义材料预算单价

B.某项未计价材料数量X材料采购价格

C.某项未计价材料数量又材料不含税（增值税）价格

D.某项未计价材料数量X材料市场价格

【答案】：D

165、下列各项不属于交联聚乙烯管（PEX管）的性能的是（）。

A.耐温范围广

B.耐压

C.化学性能稳定

【）.流体阻力大

【答案】：D

166、某单位建筑工程初步设计深度不够，不能准确的计算工程量，但

工程采用的技术比较成熟而又类似指标可以利用时，编制该工程设计

概算宜采用的方法是。

A.扩大单价法

B.类似工程换算法

C.生产能力指数法

D.概算指标法

【答案】：D

167、初产妇宫口已开全。阴道检查：胎头矢状缝与中骨盆横径一致，

前囱在3点处。

A.LOT

B.LOP

C.LOA

I）.ROT

E.ROP

【答案】：D

168、在我国农村尿夔产生的最常见原因是

A.产伤

B.手术损伤

C.膀胱结核

D.长期放置子宫托

E.恶性肿瘤

【答案】：A

169、哪个骨盆径线小于正常值能确诊孕妇为单纯扁平骨盆

A.骼棘间径

B.能耻外径

C.骼崎间径

D.坐骨棘间径

E.坐骨结节间径

【答案】：B

170、根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，工程量清单

计算时，附墙柱侧面抹灰（）。

A.不计算工程量，在综合单价中考虑

B.计算工程量后并入柱面抹灰工程量

C.计算工程量后并入墙面抹灰工程量

D.计算工程量后并入零星抹灰工程量

【答案】：C

171、完成某单位分部（分项）工程需要基本用工4.2工日，超运距用

10.3工日，辅助用工1工日，人工幅度系数为10%,则该单位分部

（分项）工作预算定额人工消耗量为（）工日。

A.5.92

B.5.95

C.6.02

I).6.05

【答案】：D

172、依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009),整低地

面面层工程量均按主墙间净面积以“nr”计算，应扣除()。

A.凸出地面构筑物、室内地沟所占面积

B.间壁墙所占面积

C.附墙烟囱所占面积

D.柱、垛所占面积

【答案】：A

173、能够切割金属与非金属材料，且能切割大厚工件的切割方法为

()O

A.氧熔剂切割

B.等离子弧切割

C.碳弧气割

D.激光切割

【答案】：B

174、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854—2013规

定，关于石方的项目列项或工程量计算正确的为()。

A.山坡凿石按一般石方列项

B.考虑石方运输，石方体积需折算为虚方体积计算

C.管沟石方均按一般石方列项

D.基坑底面积超过120m2的按一般石方列项

【答案】：A

175、关于ABS模式运作流程包括：①SPC与项目结合；②SPC发

行债券；③组建特定用途公司SPC；@SPC偿债；⑤利用信用增级

手段使项目资产获得预期的信用等级。则下列关于流程排序正确的是

()O

A.③④①⑤②

B.③①⑤②④

C.①④②⑤③

D.①③⑤④②

【答案】：B

176、下列费用中，应列入其他项目清单的是()。

A.专业工程暂估价

B.安全文明施工费

C.二次搬运费

D.夜间施工增加费

【答案】：A

177、某吊装设备配驾驶员1人，当年制度工作日为250天，年工作台

班为220台班，人工日工资单价为80元。该吊装设备的台班人工费为

()元。

A.80.57

B.90.91

C.76.33

D.85.20

【答案】：B

178、有关产褥感染下列哪项是正确的

A.凡产褥期体温升高均为生殖器感染所致

B.产后未发生产褥感染，官腔内培养不出细菌

C.多为单种细菌感染

I）.指产后生殖器官感染后，引起局部和全身的炎性变化

E.以上都不是

【答案】：D

179、按供热方式分，工业炉可分为火焰炉和（）。

A.电炉

B.回转炉

C.电阻炉

D.电弧炉

【答案】：A

180、为防止影像变形，应遵守的原则是

A.被照体远离中心线

B.使被照体与胶片平行

C.中心线应垂直于被照体入射

D.应减小焦-肢距

E.被照体远离胶片

【答案】：B

181、关于三相全波整流特点的解释，错误的是

A.高压输出波形平滑，X线管允许输入功率大

B.X线管对电源电阻要求放宽

C.X线有效能量高，辐射剂量大

D.X线输出量是单相全波整流的1.5〜2.0倍

E.管电压脉动率小

【答案】：C

182、工程施工阶段，以（）等为控制依据，通过控制工程变更、风

险管理等方法，按照承包人实际完成的工程量，严格确定施工阶段实

际发生的工程费用。

A.工程合同价

B.拟建项目的功能要求和使用要求

C.被批准的设计概算

I).工程设计文件

【答案】：A

183、对于巨大卵巢囊肿与腹水的鉴别，最有诊断价值的是

A.盆腹腔B型超声检查

B.腹部胃肠钢餐透视

C.腹部叩诊

D.腹部触诊

E.腹部X线片

【答案】：A

184、深吸气后屏气，常用于的摄影部位是

A.躯干

B.头颅

C.肺部

1).心脏

E.手

【答案】：C

185、性周期的调节叙述不正确的是

A.黄体萎缩，雌、孕激素量急剧减少

B.雌激素使子宫内膜呈分泌期变化

C.排卵前雌激素水平达高峰

D.排卵在下次月经前14天

E.排卵后雌激素水平开始下降

【答案】：B

186、23岁，新婚，3天来下腹隐痛，外阴痒，白带多、稀薄、脓血样

有异味，并有尿频、尿痛。检查：外阴潮红，阴道黏膜充血并有点状

出血，大量脓血性泡沫白带，宫颈中度糜烂。此患者有可能出现下列

哪组化验结果

A.阴道分泌物滴虫(+),pH7.7,尿中白细胞7500个/mm

B.阴道分泌物滴虫(+),pH7.7,尿常规(-)

C.阴道分泌物滴虫(+),pH4.5,尿中白细胞7500个/mm

D.阴道分泌物滴虫(+),pH5.4,尿中白细胞7500个/mm

E.阴道分泌物霉菌(+),滴虫(+),pH5

【答案】：D

187、竣工结算办理完毕，负责将竣工结算书报送工程所在地工程造价

管理机构备案的是()。

A.发包人

B.承包人

C.1

D.2

【答案】：A

188、眼及眼眶CT扫描技术不包括

A.横断位扫描,扫描基线为听眶线或听眦线

B.冠状位扫描,扫描范围从眼球前部至海绵窦

C.横断位扫描,听眶线与床面垂直

D.冠状位扫描,听眶线与床面垂直

E.冠状位扫描,扫描体位可用颌顶位或顶颌位

【答案】：D

189、下列选项中，关于招投标的说法正确的是()。

A.招标形式包括公开招标、邀请招标、议标

B.招标活动只能由招标人自行组织

C.招标人自行办理招标事宜的，不需要向行政监督部门备案

D.任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜

【答案】：D

190、不会产生滤线栅切割效应的情况是

A.中心线倾斜方向与铅条方向垂直

B.X线管上下偏离栅焦距

C.中心线左右偏离栅中线

D.中心射线倾斜方向与铅条方向平行

E.聚焦栅反置使用

【答案】：D

191、标注中6@200中，以下说法错误的是（）。

A.①为直径符号，且表示该钢筋为I级

B.6代表钢筋根数

C.@为间距符号

D.200代表钢筋间距为200mm

【答案】：B

192、用来探测入侵者移动或其他动作的电子和机械部件是（）。

A.信道

B.探测器

C.控制器

D.控制中心

【答案】：B

193、某混凝土构件采用木模板施工，木模板一次使用量为204m2,

木模板可周转使用5次，每次补损率为5%,则木模板的周转使用

量为（）nf。

A.48.00

B.48.96

C.49.44

D.51.00

【答案】：B

194、为了减少伪影，提高DSA影像质量，对患者的准备不包括

A.术前对患者要进行训练

B.对意识差或无意识的患者，应给予镇静剂

C.对受检部位施行附加固定

D.昏迷患者使用兴奋剂

E.术前可肌内注射抑制胃肠蠕动的药物

【答案】：D

195、工业项目工程设计的核心是（）。

A.总平面设计

B.工艺设计

C.建筑设计

D.结构设计

【答案】：B

196、拍摄腹部平片，肾轮廓能显示的原因是

A.密度比周围高

B.密度比周围组织低

C.肾周围包有脂肪垫

D.肾脏内有尿液

E.肾脏血运丰富

【答案】：C

197、有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是

（）。

A.发包人应当承担基准日之前发生的、作为一个有经验的承包人在招

标投标阶段不可能合理预见的风险

B.如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在

物价波动事件的调价公式中，则不再考虑法律法规政策变化引起的价

款调整

C.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发

承包双方应在合同中约定由承包人承担。

D.承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政

法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的,

合同价款可以调整

【答案】：B

198、债务人转移债务的，新债务人（）原债务人对债权人的抗

辩权。

A.可以主张

B.不可以主张

C.应请求

D.一定要主张

【答案】：A

199、关于招标文件的说法，错误的是（）。

A.当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告

B.采用进行资格预审的公开招标时，招标文件中应包含投标邀请书

C.投标人须知前附表与投标人须知正文相抵触时，以投标人须知前附

表为准

D.投标有效期应在投标人须知中公布

【答案】：C

200、对静脉尿路造影出现的较轻变态反应，处理方法不当的是

A.可以让病人大口呼吸

B.给病人吸氧

C.注射一定量的地塞米松

D.加大压迫力度

E.密切注意病人的呼吸、心跳等状况，出现加重情况立即结束造影

【答案】：D

201、外围性错构瘤的特征性表现为：（）

A.肿瘤小于2cm

B.肿块有分叶

C.边缘光滑

D.内有爆米花样钙化

E.空洞形成

【答案】：D

202、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）o关于

其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（）。

A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定

B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价

C.专业工程暂估价中包括规费和税金

D.计日工单价中不包括企业管理费和利润

【答案】：A

203、关于层建筑的定义，下列表述错误的是（）。

A.总高度超过24m的公共建筑

B.总高度超过24m的单层公共建筑

C.总高度超过24m的综合性建筑

D.住宅建筑10层以上

【答案】：B

204、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—

2013）,关于抹灰工程量说法正确的是（）。

A.墙面抹灰工程量应扣除墙与构件交接处面积

B.有墙裙的内墙抹灰按主墙间净长乘以墙裙顶至天棚底高度以面积计

算

C.内墙裙抹灰不单独计算

D.外墙抹灰按外墙展开面积计算

【答案】：B

205、除尘系统中，在除去粉尘颗粒的同时还可以进行有害气体净化的

除尘设备为（）O

A.旋风除尘器

B.湿式除尘器

C.过滤式除尘器

D.静电除尘器

【答案】：B

206、在《2012安装工程预算定额》中“电缆敷设”项目的工程量以

（）计算。

A.米

B.千米

C.公尺

D.英尺

【答案】：A

207、通风管道制作时，圆形风管的三通或四通，夹角宜为（）。

A.3°

B.5°

C.10°〜11。

D.15°〜16。

【答案】：D

208、混凝土的和易性不包括（）

A.流动性

B.黏聚性

C.抗渗性

D.保水性

【答案】：C

209、下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是

（）O

A.隐蔽工程验收的影响时间

B.工序搭接发生的停歇时间

C.不可避免的中断时间

D.加工材料所需的时间

【答案】：C

210、工程定额按分类，可以划分为劳动消耗定额、机械消耗定额和材

料消耗定额三种。主编单位和管理权限

A.主编单位和管理权限

B.定额的编制程序和用途

C.专业

D.定额反映的生产要素消耗内容

【答案】：D

211、根据《中华人民共和国民事诉讼法》，建设工程施工合同争议的

人民法院管辖属地是（）。

A.合同签订地

B.工程所在地

C.承包人住所地

D.发包人住所地

【答案】：B

212、热力管道在采用蒸汽吹扫前应进行的工作为（）。

A.酸洗、钝化

B.空气吹扫与清洗

C.水清洗与吹干

D.暖管与疏水

【答案】：D

213、关于建设工程质量缺陷责任期的说法，正确的是（）。

A.一般为两年，从工程预验收合格之日起算

B.一般为两年，从工程通过竣工验收之日起算

C.一般为年，从工程预验收合格之日起算

D.一般为一年，从工程通过竣工验收之日起算

【答案】：D

214、关于毫安表的使用，错误的为

A.毫安表接在高压次级电路中，可放置在控制台上

B.毫安表是管电流的直接读数

C.毫安表线圈断路不会出现高压电击

D.全波整流X线机须先整流后方