2025光纤敷设合同

2025光纤敷设合同第一章工程概况第一条工程名称、地点及内容1.1工程名称：光纤敷设工程1.2工程地点：1.3工程内容：光纤敷设及相关配套设施的建设第二条工程规模2.1本工程敷设光纤总长度为公里。2.2本工程涵盖个光纤接续点的安装和调试。2.3本工程还将包括个光纤分纤箱的安装及调试。第二章工程承包范围第三条承包范围3.1乙方负责本工程光纤的敷设、接续、测试及调试工作。3.2乙方负责提供并安装光纤接续点和分纤箱等相关配套设施。3.3乙方负责对整个工程的系统进行测试，确保光纤传输性能达到合同要求的标准。第四条承包方式4.1本工程采取总价承包的方式，乙方负责工程的全部工作，包括但不限于光纤敷设、接续、测试、调试及验收等所有工作内容。4.2承包范围详见附件一：光纤敷设工程承包范围明细表。第三章合同工期第五条工期要求5.1本工程的总工期为日历天。5.2开工日期：年月日5.3竣工日期：年月日第六条工期顺延6.1因甲方原因导致的停工或延误，工期可以相应顺延。6.2因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致的停工或延误，工期可以相应顺延。第七条工期延误的补偿7.1乙方因自身原因导致工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方工期延误违约金元。7.2如果因乙方原因导致工期延误超过天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。第四章质量标准第八条工程质量标准8.1本工程的光纤敷设质量要求符合国家相关标准GB/T-2025《光纤通信系统工程设计规范》。8.2光纤接续点的熔接损耗应小于dB，光纤线路的衰减应小于dB/km。8.3所有光纤接续点和分纤箱的安装必须符合设计图纸和相关技术要求。第九条质量检验和验收9.1乙方应在施工过程中进行自检，并将自检记录提交甲方备案。9.2甲方有权对乙方的施工质量进行监督检查，并提出整改意见。9.3工程竣工后，乙方应按照合同约定的验收标准进行初步验收，并将验收结果提交甲方。9.4甲方应在收到乙方的验收申请后个工作日内组织验收。验收不合格的，乙方应在日内完成整改并重新申请验收。第五章合同价款及支付方式第十条合同价款10.1本工程的合同总价为人民币元（大写：元整）。10.2合同总价包含但不限于光纤敷设、接续、测试、调试、材料采购、人工费用等所有费用。第十一条支付方式11.1预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元。11.2进度款：工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%，即人民币元。11.3竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，即人民币元。11.4质保金：合同总价的%，即人民币元，作为质保金，质保期满后无质量问题甲方予以支付。第六章甲方的责任与义务第十二条甲方的责任与义务12.1甲方负责提供工程所需的图纸、文件和技术资料，并保证其准确性和完整性。12.2甲方负责协调工程涉及的土地征用、拆迁及障碍物清除等工作，为乙方提供良好的施工环境。12.3甲方负责监督乙方的施工进度和质量，并及时提出整改意见。12.4甲方应按合同约定的支付方式和时间支付工程款。12.5甲方负责组织工程的竣工验收工作，并在验收合格后及时办理结算手续。第七章乙方的责任与义务第十三条乙方的责任与义务13.1乙方应按照甲方提供的图纸、文件和技术要求进行施工，确保工程质量和施工进度。13.2乙方应负责施工过程中的安全管理，制定安全操作规程，确保施工人员的人身安全和财产安全。13.3乙方应按照合同约定的验收标准进行自检，并在工程完成后及时申请验收。13.4乙方应负责工程的售后服务，包括质保期内的维修和更换。13.5乙方应遵守当地的法律法规，文明施工，不得扰民。第八章施工安全第十四条安全管理14.1乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法规，确保施工安全。14.2乙方应制定完善的安全管理制度和操作规程，并对施工人员进行安全培训。14.3乙方应为施工人员购买意外伤害保险，并为施工设备购买保险。14.4乙方在施工过程中发生任何安全事故，应立即报告甲方和相关政府部门，并承担相应的法律责任和经济责任。第九章材料供应第十五条材料供应15.1本工程所需光纤及相关配套设施由乙方负责采购和供应。15.2乙方采购的材料必须符合国家相关标准和合同要求，并提供相应的质量证明文件。15.3甲方有权对乙方采购的材料进行检查，不符合要求的材料不得用于工程。第十章验收及结算第十六条验收标准16.1本工程的验收标准按照国家相关标准和合同约定的验收标准执行。16.2乙方在工程完成后，应及时向甲方提交验收申请，并提供完整的竣工资料。16.3甲方在收到验收申请后个工作日内组织验收，验收不合格的，乙方应及时整改。第十七条质保期17.1本工程的质保期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。17.2在质保期内，乙方应负责工程的维修和更换，费用由乙方承担。17.3质保期内因乙方原因导致的问题，甲方有权要求乙方赔偿损失。第十八条结算18.1本工程结算以合同约定的总价为基础，根据实际完成的工程量进行调整。18.2结算完成后，甲方应支付质保金，质保金占合同总价的%。18.3结算单需经甲乙双方签字盖章后方可生效。第十一章违约责任第十九条违约责任19.1乙方因自身原因未能按合同约定的工期完成工程，每延误一天，乙方应支付甲方违约金元。19.2因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，整改不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。19.3甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应支付乙方违约金元。19.4甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二章合同的生效及终止第二十条合同的生效20.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。20.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。第二十一条合同的终止21.1本合同因履行完毕终止。21.2本合同因双方协商一致解除终止。21.3本合同因一方严重违约导致的合同解除终止。第十三章争议解决第二十二条争议解决22.1本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。22.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四章其他条款第二十三条其他条款23.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。23.2