冷凝设备安装工程施工合同

第第页合同编号:________冷凝设备安装工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同名称为“冷凝设备安装工程施工合同”，合同编号为[编号]。本合同由以下主体签订：甲方：[甲方全称]，住所地：[甲方住所地]，法定代表人：[甲方法定代表人]，联系电话：[甲方联系电话]。乙方：[乙方全称]，住所地：[乙方住所地]，法定代表人：[乙方法定代表人]，联系电话：[乙方联系电话]。鉴于甲方需要在其场地安装冷凝设备，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：1.本合同目的在于明确甲方委托乙方进行冷凝设备安装工程的施工内容、施工期限、质量标准、费用结算等事项，确保工程顺利进行。2.甲方必要的场地、资料和条件，乙方负责冷凝设备安装工程的施工、调试和验收工作。3.双方应严格按照本合同约定，履行各自的权利和义务，确保工程质量和安全。二、价格、支付方式1.合同总价：冷凝设备安装工程施工合同总价为人民币[总价]元，包括但不限于设备材料费、人工费、运输费、调试费及其他相关费用。2.支付方式：a.预付款：合同签订后五个工作日内，甲方应向乙方支付合同总价的[预付款比例]%作为预付款，即人民币[预付款金额]元。b.进度款：工程进度达到合同约定的节点时，甲方应在收到乙方提交的进度款申请及相关证明材料后五个工作日内支付相应的进度款。c.结算款：工程完工并经甲方验收合格后，乙方应在五个工作日内提交结算报告，甲方应在收到结算报告及验收合格证明后十五个工作日内支付结算款。d.保修金：合同总价中包含[保修金比例]%作为保修金，在工程保修期满且无质量问题后，甲方将保修金无息退还乙方。e.逾期付款：如甲方逾期付款，应向乙方支付按中国人民银行同期贷款利率计算的逾期付款违约金。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。2.甲方应按合同约定的时间支付工程款，并保证支付方式的合法性。3.甲方应施工所需的场地、资料和必要的协助，确保施工顺利进行。4.甲方应按约定时间对施工成果进行验收，并在验收合格后支付结算款。5.甲方应对乙方在施工过程中因不可抗力等原因造成的损失承担相应的责任。乙方权利与义务：1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务，确保工程顺利进行。2.乙方应遵守国家相关法律法规和行业规范，确保施工安全。3.乙方应按照甲方要求施工图纸、施工方案等文件，并接受甲方监督。4.乙方在施工过程中，如因自身原因造成工程延误或质量不合格，应承担相应的责任。5.乙方应妥善保管施工现场，确保施工材料和设备的安全。6.乙方应在工程完工后，向甲方提交施工总结报告，并对工程保修期内的质量问题负责。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺施工质量符合国家相关标准和行业规范，确保冷凝设备安装工程的质量达到甲方满意的程度。b.乙方应合格的施工材料和设备，并在施工过程中进行严格的质量控制。c.工程验收合格后，乙方应对所安装的冷凝设备[保修期限]年的免费保修服务。2.服务内容：a.乙方应必要的施工技术指导和现场服务，确保施工顺利进行。b.乙方应配备专业技术人员负责施工过程中的问题解答和故障排除。c.在保修期内，乙方应在接到甲方通知后[响应时间]内到达现场进行维修或更换，确保设备的正常运行。3.质量问题处理：a.若在保修期内发现质量问题，甲方应及时通知乙方，乙方应在[处理时间]内予以解决。b.若因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担全部责任，包括修复费用、更换费用及可能产生的其他损失。c.若因不可抗力导致的质量问题，双方应协商解决，合理分担责任。五、履行与变更1.履行：a.双方应按照合同约定的条款履行各自的义务，包括但不限于施工、验收、付款等。b.甲方应在合同约定的期限内完成付款，乙方应在约定的期限内完成施工任务。c.乙方应在施工过程中，按照甲方要求进行必要的调整和改进，确保工程满足甲方需求。2.变更：a.合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整或其他非乙方责任因素导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。b.任何变更均应经双方书面确认，并作为合同附件。c.合同变更不影响已履行部分的效力，未履行部分应按变更后的约定执行。d.合同变更后，如涉及费用调整，双方应根据实际情况重新协商确定。六、保密条款1.双方对本合同内容、相关技术资料、商务信息、客户信息等负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密义务不因合同的终止而终止，即使在合同终止后，双方仍应继续履行保密义务，直至相关信息已不再构成保密信息。3.双方在履行合同过程中获得的商业秘密、技术秘密等，无论以何种形式存在，均应作为商业秘密予以保护。4.任何一方违反保密义务，导致对方遭受经济损失的，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、停止侵权行为等。5.在法律允许的范围内，双方可以披露本合同内容或相关信息，但应确保披露内容不会泄露对方商业秘密或违反保密条款。6.如双方发生争议，任何一方均不得未经对方同意，向第三方披露与本合同相关的信息。在争议解决过程中，双方应继续履行保密义务。七、争议解决1.双方在履行本合同时发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其余条款。4.争议解决过程中，双方应避免采取可能损害对方利益或影响合同履行的行为。5.诉讼过程中，双方应积极配合法院调查取证，必要的证据和资料。6.诉讼费用按照国家相关法律法规和法院判决承担。7.争议解决过程中，如任何一方违反保密义务，泄露对方商业秘密或违反合同约定，应承担相应的法律责任。八、其它条款1.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单等。2.合同解除：如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。3.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。4.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。5.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.合同份数：本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。7.通知：除法律另有规定外，任何一方通知对方，应以书面形式进行，并送达至对方指定的地址。8.合同解释：本合同如有歧义，应按有利于维护诚实信用原则和公平原则进行解释。9.不可抗力：如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决，合理分担责任。九、合同签署本合同自双方代表签字盖章之日起生效。甲方