建设工程合同-土地使用合同6篇_第1页
建设工程合同-土地使用合同6篇_第2页
建设工程合同-土地使用合同6篇_第3页
建设工程合同-土地使用合同6篇_第4页
建设工程合同-土地使用合同6篇_第5页
已阅读5页,还剩15页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程合同-土地使用合同6篇篇1甲方(出让方):____________________地址:______________________________法定代表人:______________________联系方式:________________________乙方(受让方):____________________地址:______________________________法定代表人:______________________联系方式:________________________鉴于甲方拥有对某特定地块(下称“地块”)的土地使用权,乙方拟就该地块进行建设工程并请求使用地块,经双方友好协商,达成如下协议:一、土地使用条款1.甲方同意将地块的使用权出让给乙方,以供乙方进行建设工程的实施。地块的具体位置、面积、界限等详见附件。2.乙方应按照本合同约定使用地块,不得擅自改变地块用途或转让给第三方使用。如需改变用途或转让使用权,应事先取得甲方书面同意。二、建设工程条款1.乙方应按照本合同约定在受让地块上实施建设工程,并按照相关法律、法规、规章及政策要求办理建设工程规划、建设等审批手续。2.乙方应确保建设工程的合法性,并承担因建设工程产生的全部法律责任。如因乙方违法行为导致甲方受到损失的,乙方应承担赔偿责任。三、土地使用权转让费及支付方式1.土地使用权转让费总额为人民币________元整(大写:_________________________元整)。该费用包括但不限于土地出让金、土地使用税等费用。2.乙方应按照以下方式支付土地使用权转让费:签订本合同后______日内支付定金人民币________元整;办理完成建设工程规划审批手续后______日内支付剩余款项。四、双方权利义务条款1.甲方有权监督乙方使用地块及实施建设工程的情况,确保地块用途符合约定。如乙方违反约定,甲方有权要求乙方停止违法行为并恢复原状。2.乙方应按照约定支付土地使用权转让费,并按时实施建设工程。如乙方未能按时支付费用或未按约定实施建设工程,应承担违约责任。3.双方应共同遵守相关法律法规,履行各自义务,确保本合同的顺利履行。五、违约责任条款1.若甲方违反本合同约定,未能按时交付地块,应按照每逾期一天支付乙方人民币______元作为违约金。若甲方违约行为导致乙方无法实施建设工程,甲方除退还已支付的费用外,还应赔偿乙方的实际损失。2.若乙方违反本合同约定,未按时支付土地使用权转让费或未按约定实施建设工程,应按照每逾期一天支付甲方人民币______元作为违约金。若乙方违约行为导致甲方受到损失,乙方应赔偿甲方的实际损失。六、争议解决条款1.本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。2.若双方在合同履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字(盖章)之日起生效。2.本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。经双方协商一致,可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(出让方):____________________(盖章)法定代表人:______________________(签字)日期:____年__月__日乙方(受让方):____________________(盖章)法定代表人:______________________(签字)日期:____年__月__日篇2甲方(出让方):____________________地址:______________________________法定代表人:______________________联系电话:________________________乙方(受让方):____________________地址:______________________________法定代表人:______________________联系电话:________________________鉴于甲方拥有某块土地的使用权,乙方有意使用该土地进行建设工程,双方本着平等、自愿、公平的原则,经友好协商,达成如下协议:1.土地位置:本合同的土地位于_____________(请详细描述土地的具体位置)。2.土地用途:乙方在该土地上主要从事_____________工程的建设。3.工程内容:乙方在该土地上进行_____________建设工程,包括但不限于____________等。二、土地使用权利与义务1.甲方权利与义务(1)甲方有权按照合同约定向乙方提供土地供其使用。(2)甲方有权获得因乙方使用该土地而产生的土地费用支付。(3)甲方有义务保证该土地的使用权权属明确且无争议。若因此给乙方带来任何损失,甲方应予以赔偿。2.乙方权利与义务(1)乙方有权按照合同约定使用土地进行建设工程。(2)乙方应按照约定支付土地费用。(3)乙方应保证建设工程的合法性,遵守相关法律法规,并承担因违反法律法规而产生的责任。三、土地使用期限及费用支付1.土地使用期限:自本合同签订之日起_____年。期满如需续签,双方应提前_____个月协商。2.土地费用支付:乙方应按照以下方式支付土地费用:____________。(请详细描述支付方式、金额及时间等)四、违约责任与赔偿1.若甲方违反合同约定,导致乙方无法正常使用土地或遭受损失,甲方应赔偿乙方的直接和间接损失。2.若乙方违反合同约定,未按时支付土地费用或擅自改变土地用途等,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。五、争议解决与法律适用1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.若双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。2.本合同的任何修改和补充应以书面形式作出,并作为本合同的组成部分。3.本合同未尽事宜,由双方另行协商确定。甲方(出让方):____________________(盖章)法定代表人:______________________(签字)日期:___________年_______月_______日乙方(受让方):____________________(盖章)法定代表人:______________________(签字)日期:___________年_______月_______日附件:土地权属证明文件建设工程规划许可证等相关法律法规副本等签署本合同后,甲乙双方应共同遵守并履行其职责和义务,确保本合同的顺利执行。如有未尽事宜或不明确之处,双方应及时沟通并协商解决。此合同具有法律效力,任何违反本合同约定的行为都将承担相应的法律责任。篇3甲方(建设单位):__________乙方(土地使用权单位):__________鉴于甲方的建设需求以及乙方的土地使用权,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》及其他相关法律法规的规定,双方经过友好协商,达成如下协议:一、合同目的本合同旨在明确甲方在乙方土地上从事建设工程的相关权利和义务,保障双方合法权益,促进共同发展。二、工程概况(一)工程名称:__________。(二)工程地点:位于乙方拥有的土地。(三)工程内容:__________。(四)工程期限:自合同签订之日起计算,预计完成时间为______年______月______日。三、土地使用(一)乙方同意甲方在约定的土地上进行建设工程。(二)甲方应遵守国家有关土地管理的法律法规,依法使用土地。(三)甲方应按照约定的用途使用土地,禁止擅自改变土地用途。四、工程费用及支付方式(一)工程费用由甲方承担,包括土地租赁费、建设工程费用等。(二)土地租赁费用按年支付,每年______元,支付时间为每年______月______日。(三)建设工程费用的支付方式和时间按照工程进度进行支付。具体支付方式及时间详见补充协议。五、工程责任与义务(一)甲方应按时支付工程费用,确保工程进度和质量。(二)乙方应提供必要的土地使用权证明文件,确保甲方顺利施工。(三)双方应共同遵守环保法规,确保工程符合环保要求。(四)双方应协商解决施工过程中的问题,确保工程顺利进行。六、违约责任与解决方式(一)如一方违反本合同的约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。(二)如因违约产生争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、合同的变更与解除(一)本合同的变更和解除,需经双方协商一致,并书面确认。(二)因不可抗力导致合同无法履行的,双方可协商解除合同。八、其他约定事项(一)本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。(二)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________法定代表人(签字):______法定代表人(签字):______日期:______年______月______日日期:______年______月______日篇4甲方(出让方):____________________地址:______________________________法定代表人:______________________联系方式:________________________乙方(受让方):____________________地址:______________________________法定代表人:______________________联系方式:________________________鉴于甲方拥有特定地块之土地使用权,并愿意将其部分土地使用权提供给乙方用于特定建设工程,双方经友好协商,达成如下协议:一、土地使用权出让甲方同意将其位于__________________的地块(以下简称“该地块”)之土地使用权出让给乙方用于建设工程目的。该地块的具体位置、面积、用途等详见本合同附件之地图及相关说明。二、土地使用条件1.乙方应按照约定的用途使用该地块,不得擅自改变土地用途。2.乙方应遵守国家及地方的土地管理法律法规,合法使用土地。3.乙方应按照约定向甲方支付土地使用权出让金。三、建设工程要求1.乙方在该地块上建设的工程应符合国家及地方的建筑规范、安全标准及其他相关规定。2.乙方应确保工程按时开工、按时完成,并保障工程质量。3.乙方应按照约定向甲方提交工程设计方案、施工进度及相关资料。四、土地使用权出让金及支付方式1.土地使用权出让金的金额、支付期限及支付方式等详见本合同附件之《土地使用权出让金支付表》。2.乙方应按时足额支付土地使用权出让金,否则应承担违约责任。五、违约责任如任一方违反本合同的任何条款,均应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。六、合同的变更与解除本合同的变更与解除应经双方协商一致,并书面修改或解除。七、争议解决因执行本合同所发生的争议,由双方协商解决。协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。3.本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。4.未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(出让方):____________________(盖章)法定代表人:______________________(签字)日期:____________________________篇5甲方(土地所有人):__________________乙方(建设工程单位):__________________鉴于甲方同意将特定的土地供乙方进行建设工程,并作为工程承包单位履行建设任务,为明确双方权益及义务,根据相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿的基础上达成如下协议:一、土地使用概述1.土地位置:详细描述土地的地理位置和具体坐标。2.土地用途:乙方将在此土地上进行建设工程,包括建筑类型、用途等。3.土地面积:明确土地的面积及计量单位。二、合同期限及土地使用权转让方式1.合同签订日期及生效日期。2.土地使用的期限,包括起始日期和终止日期。3.土地使用权转让方式(租赁、授权使用等)。4.在合同期限内,乙方拥有土地使用权,可以占有、使用及合理处置土地。但需注意遵守相关规定并履行义务。甲方需保证土地的权属清晰,无争议。三、土地使用费用及支付方式1.土地使用费用金额及支付方式(一次性支付、分期支付等)。2.费用支付周期及时间节点。3.费用调整规则(如有)。4.乙方应按时支付土地使用费用,逾期支付的,需承担违约责任。甲方收到费用后应提供合法有效的收款证明。四、建设工程要求及承诺1.乙方应遵守国家相关法律法规及地方政策,依法办理建设工程的相关手续。2.乙方应保证建设工程的合法性,并保证不影响周围环境和公共设施。如因工程建设造成的损害,乙方应承担全部责任。3.工程建设的期限及承诺完工日期。乙方应在规定的期限内完成工程建设,如逾期未完成,需承担违约责任。4.工程的质量标准及其他要求。乙方应确保工程质量符合相关标准,如因质量问题造成的损失,乙方应承担全部责任。五、双方权益及义务1.甲方的权益及义务:保证土地的权属清晰,无争议;协助乙方办理相关手续;监督乙方的工程建设等。2.乙方的权益及义务:按时支付土地使用费用;依法进行工程建设;保证工程质量;遵守合同约定等。六、违约责任及纠纷解决方式篇6甲方(建设单位):_________________________乙方(土地所有者):_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,为确保建设工程的顺利进行和双方的合法权益,甲乙双方经友好协商,达成以下协议:一、土地使用合同1.甲方有权在本合同约定范围内使用乙方所拥有的土地进行建设工程。2.乙方同意甲方在本合同约定的土地上进行建设工程,并提供必要的土地使用权证明文件。3.甲方应按照本合同约定支付土地使用权使用费用给乙方。费用包括一次性土地转让费和年度土地租赁费,具体金额及支付方式详见本合同条款。二、建设工程合同1.工程概况:甲方委托乙方承担建设工程的设计与施工任务,具体工程内容、规模、技术标准等详见本合同附件。2.工程期限:工程开工日期为XXXX年XX月XX日,竣工日期为XXXX年XX月XX日。如遇特殊情况,双方可协商延期。3.工程质量:甲方应按照国家标准和地方规范要求进行工程建设,确保工程质量。乙方负责监督工程进度和工程质量。三、双方责任与义务1.甲方应按照本合同约定支付土地使用权使用费用及其他相关费用。2.乙方应提供土地使用权证明文件,并保证土地权属无争议。同时,协助甲方办理工程建设过程中的相关手续。3.甲方应按时支付工程进度款,确保工程顺利进行。如因甲方原因导致工程停工,甲方应承担相应损失。四、违约责任及解决方式1.若因甲方原因未能按时支付土地使用权使用费用或工程进度款,乙方有权解除本合同并要求甲方赔偿损失。2.若因乙方原因导致无法提供土地使用权证明文件或协助办理相关手续,乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。五、合同的变更与解除1.本合同一经签订,双方应严格遵守。如需变更本合同内容,应经双方协商一致并书面

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论