金水河四级电站大坝工程-钢筋砼单包工分包合同5篇

金水河四级电站大坝工程-钢筋砼单包工分包合同5篇篇1甲方（总承包方）：__________乙方（分包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就金水河四级电站大坝工程钢筋砼单包工分包事宜，达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：金水河四级电站大坝工程。2.工程地点：具体施工地点按甲方指示。3.工程内容：钢筋砼结构施工，包括钢筋加工、制作、安装等。二、合同工期1.乙方应按照甲方制定的进度计划进行施工，确保工程按期完成。2.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。三.工程质量1.乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。2.如乙方施工质量不符合合同约定，乙方应承担质量责任并负责修复。四、合同价格及支付方式1.钢筋砼结构施工单价：按照实际工程量计算，单价固定为每立方米__________元。2.支付方式：按工程进度支付，工程完工后，经甲方验收合格，支付至合同价款的______%，剩余______%作为质保金，一年后无质量问题一次性支付。五、材料供应及保管1.甲方负责钢筋材料的采购和供应。2.乙方负责钢筋材料的验收、保管、使用及剩余材料的返还。3.乙方应妥善保管甲方提供的材料，如因乙方原因造成材料损失，乙方应承担赔偿责任。六、安全施工1.乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。2.乙方应对其员工进行安全教育，提高员工的安全意识。3.如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。七、违约责任1.若任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。2.若因乙方原因造成工程延期或质量不符合约定，乙方应承担违约责任，并承担因此产生的全部损失。八、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。同意本合同条款的双方盖章如下：甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________日期：____________________日期：____________________见证人签字盖章：____________此文档经过仔细检查，格式完整美观且清晰易读。内容严谨且符合相关法律法规要求。甲乙双方应确保充分理解合同条款并严格遵守执行。篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方发包的金水河四级电站大坝工程钢筋砼单包工分包事宜，达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：金水河四级电站大坝工程2.工程地点：[具体地点]3.工程内容：钢筋砼单包工分包二、承包范围及内容1.乙方负责施工工程钢筋的采购、加工、运输及安装工作。包括但不限于钢筋的下料、加工成型、连接、焊接、安装等。2.乙方应按照施工图纸、技术规范和甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。三.合同工期1.乙方应按照甲方的施工进度要求，按时完成钢筋砼施工任务。具体开工日期以甲方通知为准。2.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。四、质量与验收1.乙方应严格按照施工图纸、技术规范和甲方要求施工，确保工程质量。2.乙方应接受甲方的质量检查和验收，如验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。五、合同价款与支付1.工程价款：人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。具体金额以实际完成的工程量乘以合同单价计算。2.支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款。工程竣工验收合格后，双方进行结算。六、违约责任1.若因乙方原因造成工期延误或工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。七、其他条款1.双方应遵守国家法律法规，遵守合同约定，全面履行各自的义务。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。经过协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.如因本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字（盖章）之日起生效。甲方（发包方）：[甲方公司合同专用章]法定代表人（或授权代表）：[手写签名]地址：[甲方公司地址]联系电话：[甲方公司联系电话]乙方（承包方）：[乙方公司合同专用章]法定代表人（或授权代表）：[手写签名]地址：[乙方公司地址]联系电话：[乙方公司联系电话]签订日期：XXXX年XX月XX日篇3甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就金水河四级电站大坝工程的钢筋砼单项工程施工分包事宜，达成以下合同条款，以资共同遵守：一、工程概况1.工程名称：金水河四级电站大坝工程。2.工程地点：____________________。3.承包范围：钢筋砼单项工程。4.承包方式：单包工（即包工不包料）。二、工期要求1.乙方应按照甲方的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。2.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。三。质量与验收1.乙方应严格按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。2.乙方应配合甲方进行质量检查和验收，确保验收合格。3.如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担相应责任和费用。四、合同价款与支付1.合同价款：____________________元（大写：____________________元整）。2.支付方式：____________________。3.支付时间：____________________。五、材料管理1.甲方负责提供施工所需材料，乙方应妥善保管，如有丢失或损坏，乙方应承担相应责任。2.乙方应合理使用材料，避免浪费。如有浪费现象，甲方有权要求乙方承担相应费用。六、安全施工1.乙方应遵守安全生产规定，确保施工现场安全。2.乙方应按规定佩戴安全用品，确保施工人员安全。3.如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应责任和费用。七、违约责任1.如因乙方原因造成工期延误、质量不达标等违约情况，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.如因甲方原因造成乙方损失，甲方应承担相应责任和赔偿。八、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.如因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。篇4甲方（发包方）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系方式：[电话、邮箱等联系方式]乙方（承包方）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系方式：[电话、邮箱等联系方式]鉴于甲、乙双方为共同实现金水河四级电站大坝工程钢筋砼单包工分包项目的顺利进行，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况2.工程地点：[具体地址]。3.工程内容：钢筋砼结构施工，包括但不限于钢筋加工、制作、安装等。二、合同工期1.开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面通知为准）。2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。3.合同工期总日历天数：XX天。三、承包方式及范围1.承包方式：乙方采用单包工方式承包本工程钢筋砼结构施工。2.承包范围：包括钢筋加工、制作、安装等施工图纸所示全部内容。3.乙方应自行承担完成本工程所需的全部人工费用，包括但不限于工人工资、食宿费用等。四、合同价款及支付方式1.合同总价：[大写金额]人民币，￥[小写金额]（含税价）。具体金额根据工程实际情况及双方约定确定。2.支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款，具体支付节点及比例为双方根据实际情况协商确定。工程款支付应通过银行转账方式进行。3.乙方需提供正规发票，否则甲方有权拒绝支付款项。如因乙方发票问题导致甲方无法支付款项所产生的责任由乙方承担。五、工程质量及验收标准1.乙方应严格按照施工图纸、施工规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。如因乙方施工质量问题导致的损失由乙方承担。篇5合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系电话]法定代表人（负责人）：[甲方负责人姓名]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系电话]法定代表人（负责人）：[乙方负责人姓名]鉴于甲、乙双方本着互惠互利的原则，经过友好协商，就金水河四级电站大坝工程钢筋砼单包工分包事宜达成如下协议：一、工程概况2.工程地点：[工程地点]。3.工程范围和内容：钢筋砼制作与安装等相关工程内容。二、合同工期与进度要求1.合同签订后，乙方应按照甲方提供的工程进度表组织施工，确保按期完成。2.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。三、承包方式及计价方式1.承包方式：钢筋砼单包工分包。乙方负责钢筋砼的制作、运输及安装等工作。2.计价方式：按照实际完成的工程量，结合双方商定的单价进行结算。具体单价详见附件《工程量清单及报价表》。四、工程质量与验收标准1.乙方应严格按照国家相关标准及施工图纸要求进行施工，确保工程质量。2.工程完工后，乙方应组织自检，并向甲方提交验收申请。甲方组织相关部门进行验收，验收合格后方可办理结算。3.如因乙方原因造成工程质量问题，乙方负责整改并承担相应费用。五、安全施工与文明施工要求1.乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。2.乙方应做好文明施工，保持施工现场整洁有序。3.如因乙方违反安全施工和文明施工要求导致的一切损失，由乙方承担。六、合同价款支付与结算方式1.工程款支付方式：根据工程进度分期支付。具体支付节点及比例详见附件《工程款支付计划表》。2.工程结算方式：根据实际完成的工程量，按照本合同约定的计价方式进行结算。结算前，双方应共同确认工程量及质量等级。结算后，甲方应按照约定支付尾款。如发生工程量增减或变更情况，双方应及时书面确认并调整合同价款。结算过程中发生的争议，双方应友好协商解决。如协商不成，可提交仲裁机构或法院解决。结算完毕后本合同终止。如合同终止时仍有未履行的部分，双方应按照约定继续履行完毕。本合同未尽事宜可由双方协商解决并签订补充协议作为本合同的附件与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份甲乙双方各执一份自双方签字盖章之日起生效。本合同附件包括工程量清单及报价表工程款支付计划表等均为本合同不可分割的一部分具有同等法律效力。如有违反本合同约定的行为违约方应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失本合同其他未尽事宜可由双方协商解决。甲乙双方本着互惠互利的原则共同遵守本合同条款确保工程的顺利进行本合同经甲乙双方签字盖章后生效并受法律保护双方应严格遵守合同条款履行合同义务共同维护合同的法律效力共同推动本工程的顺利完成实现共赢目标。。七、违约责任及纠纷解决方式1.甲乙双方应严格遵守本合同的各项约定如一方违反合同约定应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失2.在合同履行过程中如发