2025年别墅建筑施工合同示范文本_第1页
2025年别墅建筑施工合同示范文本_第2页
2025年别墅建筑施工合同示范文本_第3页
2025年别墅建筑施工合同示范文本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2025年别墅建筑施工合同示范文本甲方（以下简称“业主”）：____乙方（以下简称“施工方”）：____一、工程概况1.工程名称：____年别墅建筑项目2.工程地点：____3.工程面积：____平方米4.工程结构：____5.工程用途：____6.工程投资：____万元二、合同主体1.业主：承担工程投资、监督工程质量和进度、提供施工图纸等。2.施工方：负责工程的施工、材料供应、质量控制、安全生产等。三、合同期限1.合同签订日期：____年____月____日2.工程开工日期：____年____月____日3.工程竣工日期：____年____月____日四、工程质量及标准1.工程质量：按照国家相关法律法规、行业标准、施工图纸及业主要求执行。2.工程标准：参照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规定执行。五、合同价格1.合同总价：____万元（大写：____）2.合同单价：参照《建筑工程预算定额》及相关规定执行。3.价格调整：如遇国家政策调整，双方按照相关规定进行价格调整。六、支付方式1.预付款：合同签订后____个工作日内，业主向施工方支付合同总价____%的预付款。2.进度款：施工期间，按照工程进度，业主分____次向施工方支付进度款。3.竣工验收款：工程竣工验收合格后____个工作日内，业主向施工方支付剩余的合同总价。七、工期及进度1.工期：____个月2.进度计划：施工方应按期提交详细的施工进度计划，并严格按照进度计划进行施工。3.工期延误：如因施工方原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任。八、安全生产及环保1.安全生产：施工方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。2.环保措施：施工方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。九、合同变更及解除1.合同变更：经双方协商一致，可以书面形式对合同进行变更。2.合同解除：如发生以下情况，双方可以解除合同：a.不可抗力因素导致合同无法履行；b.双方协商一致；c.法律法规规定的其他情况。十、违约责任1.业主违约：如业主未按约定支付款项，施工方有权暂停施工，并要求业主承担相应的违约责任。2.施工方违约：如施工方未按约定完成工程，业主有权要求施工方支付违约金，并有权解除合同。十一、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论