建设工程施工承包垫资合同协议书范本8篇

建设工程施工承包垫资合同协议书范本8篇篇1甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：4.工程造价：第二条承包方式及要求1.承包方式：本工程采取包工包料的方式，由乙方负责购买施工所需的全部材料并承担施工费用。乙方在签订合同前应对施工区域进行实地踏查，充分了解施工区域的环境及条件，并据此向甲方提交详细的施工设计方案及预算。经甲方审核同意后，乙方应严格按照审核后的方案及预算进行购买材料并施工。2.施工要求：乙方应严格按照国家相关施工规范及标准施工，确保工程质量符合要求。在施工过程中，乙方应做好安全防护措施，确保施工人员的安全。同时，乙方应合理安排施工进度，确保工程能够按时交付。第三条垫资及支付方式1.垫资方式：乙方需在签订合同后向甲方提交一份详细的预算清单，经甲方审核同意后，乙方可开始施工。在施工过程中，乙方应按月向甲方提交施工进度报告及发票，甲方在收到报告及发票后应及时审核并向乙方支付款项。2.支付方式：本工程采用银行转账的方式支付款项。甲方应在收到乙方提交的进度报告及发票后，将款项转入乙方指定的银行账户。具体支付时间如下：每月的第一个工作日为上月工程款的支付时间。第四条违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定向乙方支付款项，则乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕应付款项。在此情况下，甲方应承担违约责任并赔偿因此给乙方造成的全部损失。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，则乙方应承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。同时，甲方有权要求乙方在合理期限内进行整改或重新施工。第五条合同变更与解除1.合同变更：如因不可抗力或合同双方协商一致等原因导致合同无法继续履行时，双方可签订书面协议对合同进行变更。变更后的合同应具有与原合同相同的法律效力和地位。2.合同解除：如因一方违约或双方协商一致等原因导致合同无法继续履行时，双方可签订书面协议解除本合同。合同解除后，违约方应承担违约责任并赔偿因此给对方造成的全部损失。同时，双方应友好协商解决相关事宜。第六条争议解决方式本合同的争议解决方式如下：如双方协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作并尊重法院的判决结果。判决结果对双方具有同等的法律效力和地位。第七条其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等的法律效力和地位。2.在合同履行过程中如有未尽事宜或遇到特殊情况时双方应及时协商补充完善合同条款或协商解决相关事宜。协商补充完善后的合同条款或协商结果具有与原合同相同的法律效力和地位。篇2甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________第二条承包范围及方式1.承包范围：_________2.承包方式：_________第三条垫资及支付1.甲方在本合同签订后，向乙方支付总造价的10%作为预付款。预付款的支付方式和时间如下：_________。2.乙方在合同签订后，应将其用于购买材料、设备等的发票提交给甲方，甲方在收到发票后，按照发票金额向乙方支付款项。支付方式和时间如下：_________。3.乙方在施工过程中，如需增加资金，应提前向甲方提交申请，甲方在收到申请后，根据工程实际情况和资金状况，决定是否向乙方提供垫资。如果甲方同意提供垫资，双方应签订补充协议，明确垫资的数额、用途和还款计划等。4.工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的结算报告后尽快进行结算审核。结算审核完毕后，甲方应将剩余款项一次性支付给乙方。如果甲方需要扣除一定的款项作为质保金，双方应在合同中明确约定质保金的数额、扣除方式和返还时间等。5.如果甲方未能按照合同约定向乙方支付款项，则应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：_________。6.乙方在收到甲方支付的款项后，应按规定向甲方出具相应的发票。如果乙方未能及时出具发票，则应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：_________。第四条工期及进度1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工期按时完成。具体工期要求如下：_________。2.乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。施工进度计划应包括各阶段的施工内容、时间安排和人员配备等。3.甲方有权对乙方的施工进度进行监督，如果发现施工进度滞后，甲方有权要求乙方采取措施加快施工进度。如果乙方未能采取有效措施，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。4.由于乙方原因造成工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金_________元。违约金从合同价款中扣除。5.由于不可抗力因素导致工期延误的，双方应协商解决。如果协商不成，双方均有权解除合同。合同解除后，双方应友好协商处理相关事宜。第五条质量及验收标准和方法1.工程质量应符合国家现行有关施工规范、规程和标准的要求。具体验收标准和方法如下：_________。2.乙方应在施工过程中加强质量自控，确保工程质量符合要求。同时，乙方应接受甲方的质量监督和检查。如果发现质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方立即整改或停工整顿。如果整改后仍达不到要求或无法整改的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。3.工程竣工验收时，应以合同条款、设计文件及国家或行业颁布的施工及验收规范和质量评定标准为依据进行验收。验收过程中如发现质量问题或安全隐患的，甲方有权要求乙方进行整改或停工整顿。如果整改后仍达不到要求或无法整改的，甲方有权拒绝验收并追究乙方的违约责任。4.工程质量不符合要求的，乙方应负责无偿修复或重做，并承担由此造成的全部损失和费用。如无法修复或重做的（包括但不仅限于工程结构问题、重大质量问题等），甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。同时甲方可委托其他施工单位代为修复或重做所发生费用由乙承担）。篇3甲方（发包人）：名称：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法人姓名]乙方（承包人）：名称：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法人姓名]鉴于甲方需要建设某工程，乙方具备相应的施工能力，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程造价：[工程造价]二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包本合同工程。2.乙方需自行承担施工所需的全部费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。3.乙方需确保施工质量符合国家标准和甲方要求。三、垫资条款1.甲方需向乙方支付一定的垫资款项，用于乙方启动施工。垫资款项的具体数额和支付方式如下：（1）第一笔垫资款项为人民币[第一笔垫资款项金额]元，于本合同签订后五个工作日内支付至乙方指定账户。（2）第二笔垫资款项为人民币[第二笔垫资款项金额]元，于[第二笔垫资款项支付时间]支付至乙方指定账户。2.乙方需确保专款专用，将垫资款项用于本合同工程的施工。3.甲方在支付垫资款项时，有权监督乙方资金的使用情况，确保资金用于本合同工程的施工。4.乙方需在工程竣工验收合格后，将垫资款项返还给甲方。返还方式如下：（1）以银行转账方式返还人民币[返还金额]元至甲方指定账户。（2）以工程保修金的方式留存人民币[留存金额]元，待工程保修期满后返还给甲方。5.若乙方未在规定时间内返还垫资款项，则甲方有权要求乙方支付利息。利率按中国人民银行同期贷款利率计算，自垫资款项支付之日起至返还之日止。6.若乙方在施工过程中出现资金短缺或其他紧急情况，需向甲方申请额外垫资时，应提前向甲方提交书面申请，并明确说明额外垫资的用途和还款计划。甲方在收到申请后，有权决定是否同意额外垫资。若甲方同意额外垫资，则双方应另行签订补充协议，明确额外垫资的条款和条件。7.乙方在施工过程中，应建立健全的财务管理制度，确保资金使用的透明度和安全性。甲方有权随时对乙方的财务状况进行检查和监督。若发现乙方存在虚假陈述或挪用资金等行为，甲方有权立即终止本合同，并要求乙方承担相应的法律责任。8.乙方在返还垫资款项时，应确保返还资金的合法性和安全性。若因乙方原因造成返还资金无法按时到账或存在其他纠纷，则乙方应承担相应的法律责任。9.本合同中的垫资条款仅为帮助乙方启动施工而设，并不构成甲方向乙方的任何形式的投资或入股。双方之间的合作关系仍以本合同为准，不存在其他合作关系或法律关系。10.若因不可抗力因素导致本合同无法继续履行时，双方应友好协商解决相关问题。若协商不成时，双方可通过仲裁或诉讼等方式解决争议。但在此之前，双方应确保已全面履行了本合同中的各项义务和责任。四、其他条款1.工程质量条款：乙方需确保施工质量符合国家标准和甲方要求；若存在质量问题或安全隐患时，乙方应及时进行整改并承担相应的费用；若因质量问题或安全隐患导致工程无法按时交付时，乙方应承担相应的违约责任。2.工程进度条款：乙方需确保施工进度符合甲方要求；若因乙方原因导致工程进度延误时，乙方应承担相应的违约责任；若因不可抗力因素导致工程进度延误时，双方应友好协商解决相关问题。3.工程保修条款：乙方需对竣工工程进行保修维护；保修期为一年；在保修期内若因施工原因造成的问题或损坏时，乙方应及时进行免费维修并承担相应的费用；若因甲方使用不当造成的问题或损坏时，乙方可进行有偿维修并收取合理费用。4.违约责任条款：若一方违约时应承担相应的违约责任并赔偿因此造成的损失；具体违约责任和赔偿标准可参照《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。篇4甲方：XXXXXX有限公司乙方：XXXXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方垫资建设施工项目达成如下协议：一、工程概况工程名称：XXXXXX工程地点：XXXXXX工程内容：XXXXXX二、垫资条款1.乙方垫资施工内容：XXXXXX2.乙方垫资施工范围：XXXXXX3.垫资施工的金额：XXXXXX4.垫资施工的支付方式：XXXXXX5.垫资施工的支付时间：XXXXXX6.垫资施工的利息计算方式：XXXXXX7.垫资施工的担保方式：XXXXXX（如需提供担保，请详细说明）三、工期及质量标准1.工期：本工程工期为XXXXXX天。开工日期以甲方开工报告为准，竣工日期为XXXXXX。2.质量标准：本工程质量应达到国家规定的相关标准。四、双方权利和义务1.甲方权利和义务（1）甲方应确保施工场地具备施工条件，并在开工前将施工场地平整好。（2）甲方应按合同约定及时支付乙方垫资施工的款项。（3）甲方应协助乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。（4）甲方应监督乙方的施工质量，确保工程质量符合国家规定标准。2.乙方权利和义务（1）乙方应按照合同约定及时完成垫资施工内容。（2）乙方应确保施工质量符合国家规定标准。（3）乙方应积极配合甲方办理相关手续，确保工程顺利进行。（4）乙方应按时向甲方提供施工进度报告和竣工验收报告。五、违约责任1.甲方违约责任（1）甲方如未按照合同约定支付乙方垫资施工的款项，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金，违约金按未支付款项的日万分之五计算。（2）甲方如未能按照合同约定协助乙方办理相关手续，导致工程无法顺利进行，甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任（1）乙方如未能按照合同约定完成垫资施工内容，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的全部损失。（2）乙方如施工质量不符合国家规定标准，甲方有权要求乙方进行返工，并赔偿因此造成的全部损失。（3）乙方如未能按时向甲方提供施工进度报告和竣工验收报告，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按合同总金额的日万分之五计算。六、争议解决条款1.甲、乙双方在履行本合同时发生争议，应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。七、其他条款1.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。有效期自签订之日起至工程竣工验收之日止。4.在合同执行过程中，如遇不可抗力因素，导致合同不能正常履行，双方应根据实际情况协商解决。5.合同期满后，如双方无异议，可续签合同；如需终止合同，应提前三个月书面通知对方。甲方（盖章）：XXXXXX有限公司法定代表人（签字）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：XXXXXX有限公司法定代表人（签字）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日篇5合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为了确保工程顺利进行，特签订此合同，以资双方共同遵守。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.资金来源：[资金来源]4.承包方式：乙方采用包工包料方式承包建设工程施工任务。二、合同工期1.开工日期：[开工日期]2.竣工日期：[竣工日期]3.合同工期：乙方应在开工日期起XX天内完成施工任务并竣工验收。三、质量与检验1.质量标准：乙方应严格按照施工图纸和相关质量规范施工，确保工程质量达到优良标准。2.检验方法：甲方有权对施工质量进行抽查，乙方应积极配合。如甲方发现质量问题，乙方应立即进行整改。四、合同价款与支付方式1.合同价款：乙方施工任务的总价款为人民币XX元整（￥XX,000,000元）。该价款已包含乙方完成施工任务所需的一切费用。2.支付方式：甲方在开工前支付合同价款的XX%作为预付款。剩余款项根据工程进度和验收情况分期支付。具体支付时间和金额由甲乙双方协商确定。五、垫资条款1.垫资额度：乙方同意为甲方垫资人民币XX元整（￥XX,000,000元）用于工程建设。该垫资额度在不影响工程质量和进度的前提下，可分期投入。2.垫资利息：甲方同意向乙方支付垫资利息，利息按年息XX%计算。具体计算方式和支付时间由甲乙双方协商确定。3.垫资返还：甲方应在工程竣工验收合格后XX天内返还乙方的垫资本金和利息。如甲方未能按时返还，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。六、违约责任1.甲方违约：如甲方未能按时支付合同价款或返还乙方的垫资本金和利息，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.乙方违约：如乙方未能按时完成施工任务或施工质量达不到合同约定的标准，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。七、争议解决1.争议解决方式：如甲乙双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决地点：诉讼地点为[诉讼地点]人民法院。八、其他条款1.合同生效：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。2.保密条款：甲乙双方应对本合同内容及执行过程中涉及的商业秘密和技术秘密保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。3.补充条款：本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：[公司名称]日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：[公司名称]日期：XXXX年XX月XX日篇6发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]鉴于甲方需要建设[项目名称]，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经过友好协商，达成以下建设工程施工承包垫资合同协议：一、工程概况1.工程名称：[项目名称]2.工程地点：[具体地址]3.工程规模：[简要描述工程规模]4.工程期限：[预计工期]二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责工程的全部施工和所需材料的采购。三、垫资条款1.乙方需在本工程开工前向甲方支付垫资款项，垫资款项总额为[具体金额]。2.垫资款项需在本合同签订后[具体天数]内支付至甲方指定账户。3.甲方在收到乙方支付的垫资款项后，需向乙方出具收款证明。4.垫资款项的使用需符合相关法律法规和甲方的要求，确保资金的安全性和合规性。四、工程质量与验收1.乙方需按照相关法律法规和甲方要求进行施工，确保工程质量符合约定标准。2.甲方有权对乙方施工过程中的质量进行检查和监督，并提出改进意见。3.工程竣工后，乙方需向甲方提交验收申请，甲方在收到申请后[具体天数]内组织验收。4.验收标准为[具体标准]，验收不合格的，乙方需按照甲方要求进行整改。五、付款条款1.甲方需在工程验收合格后向乙方支付工程款，具体支付时间和金额根据工程进度和双方协商确定。2.乙方需向甲方提供正规的税务发票，以便甲方进行财务报销和税务处理。3.甲方在支付工程款时，需确保资金的安全性和合规性，遵守相关法律法规和财务制度。六、违约责任1.乙方如未按照合同约定时间支付垫资款项，需向甲方支付违约金，违约金按日计算，每日支付[具体金额]。2.乙方如未按照合同约定标准完成施工任务，需向甲方支付违约金，违约金按工程总价的[百分比]计算。3.甲方如未按照合同约定时间支付工程款，需向乙方支付违约金，违约金按日计算，每日支付[具体金额]。4.甲方如要求乙方超出合同约定范围施工，需向乙方支付额外施工费用，具体费用根据双方协商确定。七、争议解决1.本合同的解释权归甲方所有。如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。如争议影响施工进度的，双方应协商调整施工计划。3.本合同受中华人民共和国法律法规的管辖。如因法律法规的不同解释或变更导致本合同条款与法律法规相抵触的，以法律法规为准。但不影响本合同其他条款的有效性。八、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同约定的义务。未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。2.如因不可抗力或国家政策调整导致本合同无法继续履行的，双方可协商解除本合同。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。但双方应尽力减少损失并达成书面协议后再行解除本合同。3.合同终止后，双方应尽快进行结算并清理现场。结算完毕后，乙方应尽快将现场移交给甲方并返还所有属于甲方的财产。同时乙方应保证其施工质量和安全符合约定标准并承担相应的保修责任和义务。如因乙方原因导致甲方产生额外费用的应由乙方承担相应赔偿责任和义务。篇7合同编号：XXXX-XXXX发包方（甲方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。承包方（乙方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方垫资建设工程施工承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX。2.工程地点：XXXX。3.工程规模：XXXX。4.工程造价：XXXX元。二、承包方式乙方采用垫资建设的方式承包本工程。具体内容包括但不限于设计、采购、施工等。甲方将本工程发包给乙方后，乙方需自行承担建设过程中的所有费用，包括材料费、人工费、机械费等。三、合同价款与支付方式1.合同价款：XXXX元。2.支付方式：甲方在本工程竣工验收合格后向乙方支付合同价款。具体支付时间以甲方资金状况为准，但不应超过竣工验收合格之日起XX个工作日内。四、工期及质量标准1.工期要求：乙方需在签订合同之日起XX个工作日内完成本工程的施工任务。如遇特殊情况需延长工期，乙方应提前向甲方提交书面申请，并获得甲方的书面同意。2.质量标准：本工程质量应达到XX标准。具体验收标准详见《工程质量验收规范》。五、材料设备供应及保管1.材料设备供应：本工程所需材料设备由乙方负责采购和运输，并确保材料设备的质量符合相关标准。甲方有权对材料设备进行抽查和检验，如发现质量不符合要求的材料设备，甲方有权要求乙方进行更换或退货处理。2.材料设备保管：乙方应妥善保管本工程所需材料设备，确保材料设备不被盗用、挪用或损坏。如因乙方原因导致材料设备损失或损坏的，乙方应承担相应的赔偿责任。六、施工安全与环境保护1.施工安全：乙方应严格遵守施工安全操作规程，确保施工现场的安全管理得到有效执行。甲方有权对施工现场进行安全检查和监督，如发现安全隐患或违规行为，甲方有权要求乙方进行整改或停工处理。2.环境保护：乙方应采取有效的环境保护措施，确保施工过程中的噪音、粉尘、废弃物等对环境的影响降到最低程度。甲方有权对环境保护情况进行监督和检查，如发现不符合环保要求的行为，甲方有权要求乙方进行整改或停止施工处理。七、竣工验收与结算1.竣工验收：本工程完成后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请之日起XX个工作日内组织相关人员进行竣工验收。验收过程中如发现质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方进行整改或停工处理。验收合格后，甲方应及时向乙方支付合同价款。2.结算方式：本工程的结算方式采用固定总价合同方式。即乙方完成本工程的建设任务后，甲方按照合同约定的价款向乙方支付费用。结算时，双方应核对工程量及变更情况，确保结算结果的准确性。如需调整合同价款，双方应协商达成一致意见并签订书面补充协议。八、违约责任及赔偿损失1.违约责任：如一方违反本合同的约定，需承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于罚款、赔偿损失等。违约方应在知道违约事实发生后及时书面通知对方，并协商解决方案。如协商不成的，违约方应承担相应的法律责任。2.赔偿损失：如因一方原因导致本工程无法按时完成或质量不符合要求，需承担相应的赔偿责任。具体包括赔偿因此给对方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。赔偿金额应根据实际情况进行协商确定。如需通过法律途径解决的，违约方应承担相应的法律费用。九、争议解决与管辖法院1.争议解决：如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，积极配合法院的调查取证工作。如需申请保全措施的，应根据相关法律法规的规定办理相关手续并承担相应费用。2.管辖法院：本合同的管辖法院为XX人民法院。如因本合同的履行发生争议或纠纷的，双方应首先向该法院提起诉讼解决争议或纠纷。在诉讼过程中如需变更管辖法院的，应根据相关法律法规的规定办理相关手续并承担相应费用。同时双方也应积极与对方沟通协商解决方案以减少不必要的诉讼和损失。十、其他约定事项1.本合同未尽事宜可由双方协商补充或修改但应以书面形式进行确认并作为本合同的组成部分与本合同具有同等法律