煤矿瓦斯抽采系统建设合同

《煤矿瓦斯抽采系统建设合同》甲方（建设单位）：-名称：______-地址：______-联系方式：______-法定代表人：______乙方（施工单位）：-名称：______-地址：______-联系方式：______-法定代表人：______一、工程概况1.工程名称：煤矿瓦斯抽采系统建设工程2.工程地点：______3.工程内容：-瓦斯抽采系统的设计、设备采购、安装、调试等全部工程内容，包括但不限于瓦斯抽采泵站、抽采管道、抽采钻孔等相关设施的建设。-乙方应按照国家相关标准及行业规范要求进行施工，确保工程质量符合煤矿安全生产要求。二、工程工期1.开工日期：自______起。2.竣工日期：至______止。3.工期延误：-如因甲方原因（如未按时提供施工场地、设计变更等）导致工期延误，工期相应顺延，甲方应承担乙方因此产生的额外费用（如窝工费、设备租赁延期费等）。-若因乙方原因（如施工组织不当、设备供应不及时等）造成工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照合同总金额的______%向甲方支付违约金。三、工程质量与验收1.质量标准：-乙方应确保工程质量达到国家现行的煤矿瓦斯抽采系统建设工程质量验收规范及相关标准要求。-在施工过程中，乙方应接受甲方或甲方委托的监理单位的质量监督检查。2.工程验收：-工程竣工后，乙方应提交竣工报告，并通知甲方进行验收。-甲方应在接到乙方通知后的______个工作日内组织验收。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格，由此产生的费用由乙方承担。四、合同价款与支付方式1.合同价款：本工程合同总价款为人民币______元（大写：______）。2.支付方式：-预付款：合同签订后______个工作日内，甲方支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币______元（大写：______）。-进度款：工程进度达到______%时，甲方支付合同总价款的______%作为进度款，即人民币______元（大写：______）。乙方应在申请进度款时提供相应的工程进度报告。-竣工验收款：工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方支付合同总价款的______%作为竣工验收款，即人民币______元（大写：______）。-质保金：合同总价款的______%作为质保金，即人民币______元（大写：______）。质保期届满后，如无质量问题，甲方在______个工作日内无息支付给乙方。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务-权利：-有权对工程进度、质量进行监督检查。-有权要求乙方按照合同约定进行施工。-义务：-按照合同约定支付工程款项。-为乙方提供施工所需的必要条件，如施工场地、施工用水用电等。-协调施工现场周边关系，确保施工顺利进行。2.乙方权利与义务-权利：-按照合同约定收取工程款项。-在甲方未按合同约定支付工程款时，有权暂停施工，并要求甲方支付相应款项。-义务：-按照合同约定的工程内容、工期、质量标准进行施工。-负责施工过程中的安全管理工作，承担施工期间的安全责任，如发生安全事故，应及时处理并承担全部费用和法律责任。-提供工程竣工资料及相关技术文件，配合甲方进行工程验收。六、工程变更1.如因甲方提出工程变更要求，应提前______个工作日书面通知乙方。乙方应在接到通知后的______个工作日内提出变更报价，经甲方审核同意后实施。2.因工程变更导致合同价款增加或减少的，双方应签订补充协议予以明确。七、设备与材料供应1.乙方负责工程所需设备与材料的采购，但设备与材料应符合国家相关标准及合同约定的质量要求。2.乙方应向甲方提供设备与材料的质量证明文件。八、违约责任1.除本合同另有约定外，任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付合同总价款______%的违约金，并赔偿对方因此遭受的全部损失。2.如因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。九、不可抗力1.本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、政府行为（如政策法规调整等）、社会异常事件（如战争、罢工等）。2.因不可抗力事件导致一方无法履行合同义务的，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。在不可抗力事件影响消除后的合理时间内，双方应协商恢复合同履行或协商变更、解除合同。十、合同的变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.在履行合同过程中，如有下列情形之一，一方有权解除合同：-因不可抗力致使合同无法履行的。-一方严重违反本合同约定，经另一方书面通知后在合理期限内仍未改正的。-法律法规规定的其他情形。十一、法律适用与争议解决1.本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的相关法律法规。2.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。十二、保密条款1.双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。2.本条款的保密期限为自合同生效之日起______年。十三、签字条款甲方代表（签字）：