企业消防施工合同范例

企业消防施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方企业消防施工项目达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________企业消防施工项目

1.2项目地点：__________

1.3项目内容：包括但不限于消防设施设备安装、调试、验收等。

1.4项目工期：自合同签订之日起__________个工作日内完成。

二、工程范围及质量要求

2.1工程范围：根据甲方提供的施工图纸及工程量清单，乙方负责完成消防设施设备的安装、调试、验收等工作。

2.2质量要求：乙方应严格按照国家有关消防施工的法律法规、技术规范及甲方要求，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

三、工程价款及支付方式

3.1工程价款：本合同工程总价款为人民币__________元整。

3.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________时，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为验收款；

（4）工程保修期满后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为保修金。

四、工期延误及违约责任

4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付__________元违约金。

4.2如甲方未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付__________元违约金。

五、验收及保修

5.1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后__________个工作日内组织验收。

5.2工程验收合格后，乙方应按照国家有关消防设施设备保修的规定，对工程进行保修。

六、争议解决

6.1本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.施工图纸及工程量清单

2.甲方提供的消防设施设备清单

3.乙方提供的施工组织设计及施工方案

4.乙方提供的安全生产责任制及安全生产措施

5.乙方提供的工程竣工验收报告

6.乙方提供的工程保修证书

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障企业消防安全，提高企业安全生产水平，特委托乙方（以下简称“乙方”）进行消防施工项目。同时，为保障项目顺利进行，甲方引入丙方（以下简称“丙方”）作为第三方监理单位，对施工过程进行全程监督。甲乙双方及丙方本着平等互利、诚实信用的原则，就消防施工项目达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________企业消防施工项目

1.2项目地点：__________

1.3项目内容：包括但不限于消防设施设备安装、调试、验收等。

1.4项目工期：自合同签订之日起__________个工作日内完成。

二、工程范围及质量要求

2.1工程范围：根据甲方提供的施工图纸及工程量清单，乙方负责完成消防设施设备的安装、调试、验收等工作。

2.2质量要求：乙方应严格按照国家有关消防施工的法律法规、技术规范及甲方要求，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

三、第三方监理责任及权利

3.1丙方作为第三方监理单位，负责对乙方施工过程进行全程监督，确保施工质量符合国家规定及甲方要求。

3.2丙方有权要求乙方提供施工图纸、工程量清单、施工方案等相关资料，并对施工过程进行现场检查。

3.3丙方有权对乙方提出整改意见，乙方应在规定时间内进行整改，直至满足要求。

四、工程价款及支付方式

4.1工程价款：本合同工程总价款为人民币__________元整。

4.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________时，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为验收款；

（4）工程保修期满后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为保修金。

五、工期延误及违约责任

5.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付__________元违约金。

5.2如甲方未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付__________元违约金。

5.3如丙方发现乙方存在重大质量隐患，有权要求乙方立即停工整改，直至消除隐患。

六、验收及保修

6.1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后__________个工作日内组织验收。

6.2工程验收合格后，乙方应按照国家有关消防设施设备保修的规定，对工程进行保修。

七、争议解决

7.1本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

8.2本合同一式两份，甲乙双方及丙方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.施工图纸及工程量清单

2.甲方提供的消防设施设备清单

3.乙方提供的施工组织设计及施工方案

4.乙方提供的安全生产责任制及安全生产措施

5.乙方提供的工程竣工验收报告

6.乙方提供的工程保修证书

第三方介入的意义和目的：

1.提高施工质量：丙方作为第三方监理单位，对施工过程进行全程监督，确保施工质量符合国家规定及甲方要求，降低施工风险。

2.保障甲方权益：丙方对乙方进行监督管理，确保乙方履行合同义务，维护甲方合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

1.确保施工质量：甲方作为项目业主，对施工质量有更高的要求，通过引入第三方监理，确保施工质量达到预期目标。

2.降低施工风险：甲方通过主导合同条款，对乙方进行约束，降低施工过程中可能出现的风险。

3.提高安全生产水平：甲方通过消防施工项目，提高企业安全生产水平，保障员工生命财产安全。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为专业消防施工企业，接受甲方（以下简称“甲方”）委托，承担其消防设施设备的安装、调试、验收等工作。为确保施工质量及乙方权益，甲方引入丁方（以下简称“丁方”）作为第三方监理单位，对施工过程进行监督。甲乙双方及丁方本着平等互利、诚实信用的原则，就消防施工项目达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________企业消防施工项目

1.2项目地点：__________

1.3项目内容：包括但不限于消防设施设备安装、调试、验收等。

1.4项目工期：自合同签订之日起__________个工作日内完成。

二、工程范围及质量要求

2.1工程范围：根据甲方提供的施工图纸及工程量清单，乙方负责完成消防设施设备的安装、调试、验收等工作。

2.2质量要求：乙方应严格按照国家有关消防施工的法律法规、技术规范及甲方要求，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

三、第三方监理责任及权利

3.1丁方作为第三方监理单位，负责对乙方施工过程进行全程监督，确保施工质量符合国家规定及甲方要求。

3.2丁方有权要求乙方提供施工图纸、工程量清单、施工方案等相关资料，并对施工过程进行现场检查。

3.3丁方有权对乙方提出整改意见，乙方应在规定时间内进行整改，直至满足要求。

四、工程价款及支付方式

4.1工程价款：本合同工程总价款为人民币__________元整。

4.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________时，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为验收款；

（4）工程保修期满后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为保修金。

五、工期延误及违约责任

5.1甲方应按照合同约定的工期提供施工图纸及所需材料，如因甲方原因导致工期延误，每延误一日，应向乙方支付__________元违约金。

5.2如乙方未按合同约定完成工程，每延误一日，乙方应向甲方支付__________元违约金。

5.3如丁方发现乙方存在重大质量隐患，有权要求乙方立即停工整改，直至消除隐患。

六、验收及保修

6.1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后__________个工作日内组织验收。

6.2工程验收合格后，乙方应按照国家有关消防设施设备保修的规定，对工程进行保修。

七、争议解决

7.1本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

8.2本合同一式两份，甲乙双方及丁方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.施工图纸及工程量清单

2.甲方提供的消防设施设备清单

3.乙方提供的施工组织设计及施工方案

4.乙方提供的安全生产责任制及安全生产措施

5.乙方提供的工程竣工验收报告

6.乙方提供的工程保修证书

乙方为主导的目的和意义：

1.确保施工质量：乙方作为施工主体，对施工质量有更高的要求，通过引入第三方监理