工程施工期间责任协议

工程施工期间责任协议编号：__________

甲方（施工单位）名称：__________

地址：__________

乙方（业主单位）名称：__________

地址：__________

鉴于甲方接受乙方的委托，按照乙方提供的施工图纸和要求，负责完成某项目的工程施工工作，双方经友好协商，特订立本工程施工期间责任协议，以明确双方在施工期间的权利、义务及责任。

本工程施工期间责任协议的目的是明确甲乙双方在施工期间的责任划分，确保工程质量和安全，维护双方的合法权益。

双方的责任和义务：

甲方（施工单位）责任和义务：

1.严格按照乙方提供的施工图纸、技术规范和施工要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和合同约定。

2.在施工过程中，采取必要的安全措施，防止发生安全事故，确保施工人员的人身安全。

3.按照合同约定的时间节点完成施工任务，如因甲方原因导致工期延误，应向乙方支付违约金。

4.对施工过程中产生的噪音、粉尘、废水等污染进行治理，确保符合环保要求。

5.按照合同约定，向乙方提供施工过程中的相关资料和报告，包括但不限于施工进度、质量检验报告等。

6.对施工过程中发生的质量问题负责，及时进行整改，直至满足合同要求。

乙方（业主单位）责任和义务：

1.提供施工所需的场地、设施、材料等，确保甲方正常施工。

2.按照合同约定的时间节点向甲方支付工程款项，如因乙方原因导致款项支付延误，应向甲方支付违约金。

3.对甲方施工过程中提出的问题和意见给予及时回复，确保施工顺利进行。

4.按照合同约定，对施工过程中的质量进行监督，发现问题及时通知甲方整改。

5.对施工过程中产生的噪音、粉尘、废水等污染进行监督，确保符合环保要求。

6.按照合同约定，对施工过程中的变更、增减工程量等进行确认，并及时调整合同价款。

7.在工程验收合格后，及时办理工程结算手续，支付剩余工程款项。

双方的权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供施工所需的场地、设施、材料等。

2.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间节点完成施工任务，确保工程质量。

3.甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款项。

4.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工过程中的相关资料和报告。

5.甲方有权要求乙方对施工过程中的变更、增减工程量等进行确认。

双方义务：

1.甲方有义务按照合同约定进行施工，确保工程质量。

2.乙方有义务按照合同约定提供施工所需的场地、设施、材料等。

3.甲方有义务按照合同约定的时间节点完成施工任务。

4.乙方有义务按照合同约定的时间节点支付工程款项。

5.甲方有义务按照合同约定提供施工过程中的相关资料和报告。

6.乙方有义务按照合同约定对施工过程中的变更、增减工程量等进行确认。

合同金额与支付方式：

本工程施工期间责任协议的总金额为人民币__________元（大写：__________元整），具体金额以双方签字盖章的合同附件为准。

支付方式如下：

1.预付款：合同签订后__________日内，甲方应向乙方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元。

2.进度款：施工过程中，甲方应按照工程进度和合同约定，分阶段向乙方提交进度付款申请，乙方应在收到申请后__________日内审核并支付相应款项。具体支付比例和节点如下：

-第一阶段：施工进度达到合同约定进度的__________%，支付人民币__________元；

-第二阶段：施工进度达到合同约定进度的__________%，支付人民币__________元；

-以此类推，直至工程全部完工。

3.验收款：工程竣工验收合格后__________日内，甲方应向乙方提交竣工验收报告，乙方应在收到报告后__________日内组织验收，验收合格后__________日内支付剩余工程款，即人民币__________元。

4.结算款：工程完工并经双方确认无争议后__________日内，甲方应向乙方提交结算报告，乙方应在收到报告后__________日内完成结算，支付结算款。

5.违约金：任何一方违反合同约定，导致工期延误或款项支付延误的，应向对方支付违约金。具体违约金计算方式及支付条件详见合同附件。

6.附加费用：在施工过程中，如因不可抗力或非甲方原因导致的额外费用，经双方协商一致后，可在合同金额中增加相应费用。

所有款项支付均应以银行转账的方式进行，具体账户信息详见合同附件。甲方应在收到乙方付款通知后__________日内将款项汇入乙方指定账户。如因甲方原因导致款项未能按时支付，甲方应向乙方支付相应滞纳金。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约责任：

-若甲方未按合同约定的时间节点完成施工任务，每延误一日，应向乙方支付合同总金额的__________%作为违约金。

-若甲方施工过程中出现质量问题，未在乙方要求的时间内整改，每发生一起，应向乙方支付合同总金额的__________%作为违约金。

-若甲方未按合同约定支付款项，每延误一日，应向乙方支付应付款项的__________%作为滞纳金。

2.乙方违约责任：

-若乙方未按合同约定的时间节点支付款项，每延误一日，应向甲方支付应付款项的__________%作为违约金。

-若乙方未按合同约定提供施工所需的场地、设施、材料等，导致甲方无法正常施工，每延误一日，应向甲方支付合同总金额的__________%作为违约金。

二、争议解决

1.争议解决方式：本协议项下发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至__________仲裁委员会仲裁解决。

2.仲裁规则：仲裁应按照__________仲裁规则进行，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

3.诉讼：如双方未选择仲裁，或仲裁裁决未能解决争议，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.适用法律：本协议的订立、效力、解释、履行、终止及争议的解决均适用__________法律。

5.管辖法院：本协议项下发生的任何争议，除非双方另有约定，均应提交至合同签订地人民法院管辖。

三、其他

1.本协议的违约责任条款，不影响双方根据其他法律规定享有的权利。

2.如一方违反本协议，给对方造成损失的，除支付违约金外，还应赔偿对方的实际损失。

3.本协议的违约与争议解决机制为本协议的重要组成部分，双方应严格遵守。

附则：

一、生效条件

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.甲方在收到乙方预付款后，视为本协议正式生效。

二、有效期

1.本协议的有效期为自生效之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.工程验收合格后，本协议自动终止，但双方约定的权利义务仍具有约束力。

三、变更与终止

1.变更：本协议的任何变更，均应以书面形式经双方签字（或盖章）后生效。

2.终止条件：

-工程按合同约定完成，并经双方验收合格；

-双方协商一致解除合同；

-发生不可抗力事件，经双方确认无法继续履行合同；

-一方违约，另一方解除合同。

3.终止程序：本协议的终止，需双方书面通知对方，并自通知送达之日起生效。

四、通知与送达

1.任何一方发出的通知，应采用书面形式，通过挂号信、特快专递或专人送达的方式。

2.通知的送达，以对方签收或邮件投递后的第一个工作日为送达日。

五、不可抗力

1.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会骚乱等，使合同履行成为不可能或违背双方意愿。

2.如发生不可抗力事件，受影响的一方应及时通知对方，并提供相关证明材料。

3.不可抗力事件持续期间，双方应协商解决合同履行问题。如合同履行已不可能，可解除合同。

六、其他

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本协议的附件为本协议的组成部分，具有同等法律效力。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

七、法律适用与管辖

1.本协议的订立、效力、解释、履行、终止及争议解决均适用__________法律。

2.任何因本协议引起的或与本协议有关的争议，除非双方另有约定，均应提交至合同签订地人民法院管辖。

附件：

1.施工图纸：包括但不限于总平面图、建筑平面图、立面图、剖面图、设备布置图等，由乙方提供。

2.技术规范：包括国家、行业及地方相关技术规范，由乙方提供。

3.设计方案：详细说明工程设计理念、技术路线、施工工艺等，由乙方提供。

4.工程量清单：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、合价等，由甲方提供。

5.施工组织设计：包括施工进度计划、施工方案、质量保证措施、安全文明施工措施等，由甲方提供。

6.甲方提供的各类材料、设备清单及质量保证资料，包括但不限于材料合格证、设备检验报告等。

7.乙方提供的施工人员名单、资质证书、施工经验等相关资料。

8.施工现场平面布置图：包括施工区域划分、临时设施布置、材料堆场等，由甲方提供。

9.施工现场安全文明施工措施：包括安全管理制度、文明施工措施、应急预案等，由甲方提供。

10.工程验收标准及方法：包括质量检验标准、验收程序、验收方法等，由双方共同制定。

11.合同附件：包括但不限于合同变更协议、补充协议、会议纪要等，由双方共同签署。

12.乙方在施工过程中产生的各类技术文件、施工记录、验收报告等，由乙方提供。

13.甲方在工程验收合格后，乙方应提供的工程保修书及保修服务承诺。

14.乙方在施工过程中产生的各类合同、协议、支付凭证等，由乙方提供。

15.双方认为需要作为合同或协议附件的其他相关文件。

签字、盖章及日期：

甲方（施工单位）代表签字（盖章）：

姓名：____________________