项目承包简单版合同范本5篇

项目承包简单版合同范本5篇篇1发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条工程期限1.本工程合同总工期为_________天，自_________年_________月_________日开始施工，至_________年_________月_________日竣工验收。2.如有下列情况，工期相应顺延：（1）按施工准备规定，甲方未准备好施工所需的各种证件、资料等，影响乙方进场施工。（2）因甲方原因，如变换指挥人员、决策错误、未及时下达施工指令而影响施工进度。（3）因甲方建设资金不到位而影响施工进度。（4）因不可抗力（如大雨、雪、雷电、台风、地震等）因素而影响施工进度。第三条工程价款及支付方式1.工程价款：本工程总造价为人民币_________元整。2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的_________%，即人民币_________元整；乙方完成工程的_________%时，甲方再支付乙方合同总金额的_________%，即人民币_________元整；工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的剩余款项，即人民币_________元整。第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格标准。2.验收标准：按照施工合同及施工图纸、技术资料、规范规程和标准的要求进行验收。3.甲方应在工程验收前三天通知乙方验收事宜，并成立验收小组对工程质量进行评定。4.工程质量不符合设计要求或合同约定的质量标准时，乙方应负责无偿修理并承担相应损失。5.甲方代表和监理在验收时提出的合理要求，乙方应执行。6.甲方应在验收后三天内给予批准或提出修改意见，到期未提出异议，视为验收合格。7.乙方在保修期内因施工原因造成的质量问题应负责无偿修理并承担相应损失。保修期按国家有关规定执行。第五条施工安全及环保要求1.乙方应严格遵守施工规范、操作规程和安全生产规定，落实安全措施，确保施工安全和环境保护。如因乙方原因造成的事故和损失由乙方承担全部责任。2.甲方应负责提供必要的安全和环保条件及要求。3.乙方应按照施工合同及施工图纸、技术资料、规范规程和标准的要求进行文明施工。4.甲方应在施工期间加强监督，发现问题及时提出并要求乙方整改。5.乙方应确保施工现场的整洁有序，防止对环境造成污染。如因施工原因造成环境污染问题应由乙方负责处理并承担相应责任。6.甲方应在竣工验收前对施工现场的环境卫生进行检查并出具书面意见。如存在问题应及时提出并要求乙方整改。篇2发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范围和内容：[范围和内容]第二条甲方工作1.甲方需及时提供乙方所需的各类技术标准、规范和设计要求。2.甲方需组织有关人员对乙方设计的图纸进行审核，并提出修改意见。3.甲方需及时提供乙方所需的现场办公条件和生活设施。4.甲方需协助乙方解决施工过程中的相关问题。第三条乙方工作1.乙方需按照甲方的要求，按时提交设计图纸和施工方案。2.乙方需按照合同约定进行施工，确保施工质量符合标准。3.乙方需遵守甲方的安全、环保等规定，确保施工过程中的安全环保。4.乙方需及时与甲方沟通，反馈施工过程中的问题。第四条工程期限1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3.工程总天数：XX天第五条质量要求1.乙方需确保施工质量符合相关标准和甲方要求。2.乙方需建立健全的质量管理体系，确保施工过程中的质量控制。3.乙方需积极配合甲方的质量检查，及时整改质量问题。第六条安全要求1.乙方需确保施工过程中的安全符合相关标准和甲方要求。2.乙方需建立健全的安全管理体系，确保施工过程中的安全保障。3.乙方需积极配合甲方的安全检查，及时整改安全问题。第七条环保要求1.乙方需确保施工过程中的环保符合相关标准和甲方要求。2.乙方需建立健全的环保管理体系，确保施工过程中的环保措施。3.乙方需积极配合甲方的环保检查，及时整改环保问题。第八条合同价款及支付方式1.工程合同价款为：XX元（大写：XX元整）2.支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。具体支付时间和金额由双方协商确定。3.乙方需提供正规的税务发票，以便甲方进行财务报销。第九条违约责任及赔偿损失1.如一方违约，违约方需承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的全部损失。具体赔偿责任根据违约方违约程度确定。2.因违约造成工程停工、窝工或延期交付的，违约方需支付相应的停工、窝工或延期交付的费用。具体费用由双方协商确定。3.因违约造成工程质量不合格的，违约方需承担相应的修复费用或赔偿责任。具体责任根据不合格程度确定。4.因违约造成安全事故或环保事故的，违约方需承担相应的法律责任和赔偿责任。具体责任根据事故严重程度确定。5.乙方在施工过程中如有质量问题或安全隐患被甲方发现，乙方应及时整改并承担相应的费用。如因乙方原因导致工程停工、窝工或延期交付的，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。具体责任根据停工、窝工或延期交付的时间及程度确定。同时，乙方还需支付甲方因停工、窝工或延期交付所造成的全部损失费用。如因乙方原因导致工程质量不合格或安全事故、环保事故等严重问题，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。具体责任根据问题的严重程度和甲方因此遭受的损失确定。在问题未得到妥善处理之前，乙方不得擅自离开施工现场或拒绝履行合同义务。否则，将视为乙方严重违约行为，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。此外，根据问题的严重程度和甲方因此遭受的损失情况，乙方还可能面临一定的罚款或其他处罚措施。因此，乙方在施工过程中应严格遵守合同约定和相关法律法规的规定，确保施工质量和安全环保符合标准。如有问题或隐患应及时与甲方沟通并整改处理，以避免造成不必要的损失和纠纷。篇3发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程承包方式：4.工程范围和内容：第二条合同工期1.合同工期：XXXX年XX月XX日开工，至XXXX年XX月XX日竣工。2.甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。第三条工程质量标准和保修期1.工程质量标准：2.工程保修期：保修期为合同工程竣工验收之日起年。在保修期内，凡因施工原因造成的质量问题，乙方应无偿返修。第四条工程造价及支付方式1.工程造价：工程造价为元。大写：圆整。2.支付方式：合同签订后，甲方支付工程造价的%给乙方作为预付款；工程竣工验收后，甲方支付工程造价的%给乙方作为中期款；剩余工程造价的%作为质保金，待工程保修期满后一次性支付。第五条材料供应及设备管理1.材料供应：甲方负责提供工程所需的主要材料，其他材料由乙方自行采购。甲方在采购材料时，应事先通知乙方，以便乙方对材料进场进行验收。材料进场后，由乙方负责保管和使用。如因材料丢失或损坏造成的损失，由乙方负责赔偿。2.设备管理：施工所需设备由乙方自行解决。甲方如需使用大型设备时，应提前通知乙方，以便乙方安排设备进场施工。设备进场后，由甲方负责保管和使用。如因设备丢失或损坏造成的损失，由甲方负责赔偿。第六条双方负责事项及违约责任1.甲方负责事项：办理施工许可证；组织施工设计；对施工进行监督指导；按合同约定支付工程款。如甲方违反上述约定，应承担由此给乙方造成的经济损失。2.乙方负责事项：办理临时用水、用电手续；提供施工人员住宿条件；按照施工设计的要求组织施工；对施工质量负责；在保修期内进行质量保修。如乙方违反上述约定，应承担由此给甲方造成的经济损失。第七条争议解决及合同生效1.争议解决：如双方在执行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。2.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。篇4发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程承包方式：4.工程范围和内容：第二条合同工期1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，并及时向甲方报告开工时间。2.合同工期为XX天，从开工之日起算。3.如有下列情况，工期可以顺延：（1）因甲方原因影响开工。（2）不可抗力。第三条质量标准1.乙方必须严格按照甲方提供的设计施工图纸和技术规范施工，确保工程质量达到优良标准。2.乙方应建立健全质量管理体系，配备足够数量的质量检查人员，对施工全过程及其所有环节进行严格的质量控制。3.甲方有权对乙方施工过程中的工程质量进行监督，发现问题及时提出，乙方应及时改正。4.因乙方施工质量问题造成返工、维修等损失，由乙方自行承担。5.甲方在工程竣工验收时，如发现工程质量存在问题，将根据实际情况扣除部分或全部质保金，并责令乙方限期整改。6.工程质量保证金为合同总价的XX%，在竣工验收后一年后无质量问题的情况下返还给乙方。第四条合同价款及支付方式1.本工程采用固定总价合同，合同总价为人民币XX元（大写：元）。该价款已包含工程所需材料、设备、人工等所有费用。甲方无需再向乙方支付其他任何费用。2.乙方在签订合同后，应尽快向甲方提供发票，甲方在收到发票后XX天内向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。预付款扣完为止。3.乙方在竣工验收后，应尽快向甲方提供结算资料，甲方在收到结算资料后XX天内进行结算审核。审核无误后，甲方将结算余额支付给了乙方。如果审核存在问题，甲方将根据实际情况扣除部分或全部结算余额。4.甲方支付的款项，均通过银行转账方式支付到乙方指定的账户。乙方在收到款项后，应及时向甲方出具正式发票。5.如因乙方原因造成合同无法按时履行或中途终止，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并赔偿甲方由此造成的全部损失。如因甲方原因造成合同无法按时履行或中途终止，甲方应赔偿乙方由此造成的全部损失。但乙方不得要求甲方赔偿其预期利润损失。6.乙方在履行合同过程中，如因自身原因需要中途放弃承包权的，应提前XX天以书面形式通知甲方，并赔偿甲方由此造成的全部损失。如因甲方原因需要中途解除合同的，应提前XX天以书面形式通知乙方，并赔偿乙方由此造成的全部损失。但乙方不得要求甲方赔偿其预期利润损失。7.工程质量保证金为合同总价的XX%，在竣工验收后一年后无质量问题的情况下返还给乙方。如存在质量问题需要维修的，则根据维修费用的多少扣除相应的质保金。如质保金不足以支付维修费用的，则乙方应自行承担不足部分的维修费用。8.甲方在支付款项时均有权扣除因乙方原因造成的违约赔偿金、损失赔偿金等费用。如存在多期应付款项且乙方有违约行为的，则甲方有权选择在其中一期款项中进行扣除。如违约赔偿金、损失赔偿金等费用超出应付款项的，则超出部分由乙方自行承担。但甲方不得要求乙方赔偿其预期利润损失。9.承包期间内因市场变化等原因导致工程实际造价高于合同价款时,双方应友好协商增加合同价款;如协商不成的,双方可终止合同,并由乙方返还甲方已支付的全部款项及赔偿甲方的全部损失;如协商一致的,可签订补充协议进行变更。但甲方不得要求乙方赔偿其预期利润损失。篇5发包方：[公司名称]（以下简称甲方）承包方：[公司名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范围和内容：[范围和内容]第二条工程造价工程造价为人民币[金额]元（￥[金额]元）。第三条工期1.乙方在签订合同后，按照甲方的要求，在[日期]开始施工，工期为[工期]天。2.乙方应在规定工期内完成施工任务，因乙方原因造成的工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金[违约金金额]元。第四条工程质量1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交工程质量验收报告。3.乙方在施工中必须严格遵守操作规程，确保安全生产和设备安全使用。如因乙方原因造成设备损坏或人身伤害，由此产生的一切费用及后果均由乙方承担。第五条材料和设备供应1.乙方所需材料自行采购，但须向甲方提交材料样品，材料采购应符合设计要求和产品质量标准。2.乙方需确保所有材料来源合法，严禁使用假冒伪劣材料。如有发现，甲方有权要求乙方更换材料并承担相应的费用。3.甲方负责提供主要设备和协调设备间的接口，其他设备由乙方自行采购和安装。第六条付款和结算方式1.乙方在签订合同后，需向甲方提交工程预算书，甲方审核预算书后支付工程款的XX%作为预付款。2.乙方完成施工任务并通过甲方验收后，甲方支付工程款的XX%。剩余XX%的工程款作为质保金，待工程保修期满后一次性支付。3.乙方