建筑工程施工居间合同

建筑工程施工居间合同合同编号：__________甲方（委托人）：甲方基本信息：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方代表姓名]营业执照号码：[甲方营业执照号码]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（居间人）：乙方基本信息：名称：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方代表姓名]营业执照号码：[乙方营业执照号码]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]建筑工程施工居间合同一、合同主体1.甲方（委托人）1.1甲方基本信息甲方为具有合法工程建设需求的主体，具备相应的资金实力和项目实施能力。1.2甲方联系方式甲方指定的联系人为[甲方联系人姓名]，联系电话为[甲方联系电话]，联系邮箱为[甲方联系邮箱]。2.乙方（居间人）2.1乙方基本信息乙方为在建筑工程领域具有一定资源和信息渠道的主体，能够为甲方提供居间服务。2.2乙方联系方式乙方指定的联系人为[乙方联系人姓名]，联系电话为[乙方联系电话]，联系邮箱为[乙方联系邮箱]。二、工程项目概况3.工程项目名称本工程项目的名称为[具体工程项目名称]。4.工程项目地点工程项目位于[详细项目地点]。5.工程项目内容及规模该工程项目的内容包括[具体工程内容]，规模为[具体规模描述]。6.工程项目工期工程项目的预计工期为自[开工日期]至[竣工日期]，总工期为[工期天数]天。三、居间服务内容7.居间服务事项7.1提供工程信息乙方应向甲方提供有关工程项目的详细信息，包括但不限于项目的基本情况、发包方的要求、工程预算等。7.2协助洽谈合同乙方应协助甲方与工程项目的发包方进行洽谈，促成双方就工程项目的合作事宜进行沟通和协商。7.3促成合同签订乙方应尽力促成甲方与工程项目的发包方签订正式的工程施工合同。8.居间服务期限居间服务期限自本合同签订之日起至甲方与工程项目的发包方签订正式的工程施工合同之日止。四、居间报酬及支付方式9.居间报酬计算方式居间报酬按照甲方与工程项目的发包方签订的工程施工合同总价的[百分比]计算。10.居间报酬支付时间甲方应在与工程项目的发包方签订正式的工程施工合同后的[具体天数]日内，向乙方支付居间报酬的[百分比]；在工程项目正式开工后的[具体天数]日内，向乙方支付居间报酬的[百分比]；在工程项目竣工验收后的[具体天数]日内，向乙方支付剩余的居间报酬。11.居间报酬支付方式甲方应将居间报酬支付至乙方指定的银行账户，账户信息如下：开户银行：[开户银行名称]账户名称：[乙方账户名称]账号：[乙方银行账号]五、双方权利与义务12.甲方权利与义务12.1甲方权利甲方有权要求乙方按照本合同的约定提供居间服务。甲方有权对乙方提供的工程项目信息进行核实和审查。12.2甲方义务甲方应按照本合同的约定向乙方支付居间报酬。甲方应积极配合乙方的居间服务工作，提供必要的协助和支持。13.乙方权利与义务13.1乙方权利乙方有权按照本合同的约定获得居间报酬。乙方有权要求甲方提供必要的协助和支持，以完成居间服务工作。13.2乙方义务乙方应诚实守信，尽力为甲方提供真实、准确的工程项目信息。乙方应积极协助甲方与工程项目的发包方进行洽谈和沟通，促成双方签订正式的工程施工合同。乙方应保守在居间服务过程中知悉的甲方商业秘密和工程项目信息。六、保密条款14.保密内容双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密和其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。15.保密期限保密期限自本合同签订之日起至本合同终止后的[具体年限]年。16.违约责任若一方违反本保密条款的约定，应向对方支付违约金[违约金金额]元，并赔偿对方因此遭受的损失。七、违约责任17.甲方违约责任若甲方未按照本合同的约定向乙方支付居间报酬，每逾期一日，应按照未支付金额的[百分比]向乙方支付违约金。若甲方违反本合同的其他约定，应向乙方支付违约金[违约金金额]元，并赔偿乙方因此遭受的损失。18.乙方违约责任若乙方未按照本合同的约定提供居间服务，应向甲方返还已收取的居间报酬，并支付违约金[违约金金额]元。若乙方违反本合同的其他约定，应向甲方支付违约金[违约金金额]元，并赔偿甲方因此遭受的损失。八、合同变更与解除19.合同变更本合同的任何变更或补充须经双方协商一致，并签订书面协议。若本合同的变更或补充涉及到工程项目的实质性内容，须经工程项目的发包方书面同意。20.合同解除经双方协商一致，可以解除本合同。若一方违反本合同的约定，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。九、争议解决21.争议解决方式21.1协商解决双方在本合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。21.2仲裁或诉讼若双方在本合同中约定了仲裁条款，则应将争议提交至约定的仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。若双方未在本合同中约定仲裁条款，则任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。22.管辖法院或仲裁机构若双方选择通过诉讼解决争议，则应由本合同签订地的人民法院管辖。若双方选择通过仲裁解决争议，则应按照双方约定的仲裁机构的仲裁规则进行仲裁。十、其他条款23.通知与送达本合同项下的任何通知、要求或其他通讯应采用书面形式，并通过专人送达、挂号信邮寄或邮件的方式发送至对方指定的地址或电子邮箱。通知的送达时间以对方签收或邮件系统显示的送达时间为准。24.合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。25.合同份数本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。十一、附件26.附件一：工程项目相关资料包括工程项目的可行性研究报告、设计文件、预算文件等。27.附件二：居间服务确认书确认乙方已按照本合同的约定提供了居间服务。28.附件三：付款凭证作为甲方支付居间报酬的依据。十二、补充条款（如有需要，可在此处添加补充条款）甲方（盖章）：____________________法定代表