中标后合同范例

中标后合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“卖方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.买方为满足自身需求，拟采购乙方提供的____________________（以下简称“标的物”）。

2.乙方愿意按照买方的要求，向买方提供标的物。

3.双方经友好协商，达成如下协议：

一、标的物

1.标的物名称：____________________

2.标的物规格型号：____________________

3.标的物数量：____________________

4.标的物质量标准：____________________

5.标的物价格：____________________

二、交货

1.交货地点：____________________

2.交货时间：____________________

3.交货方式：____________________

三、付款

1.付款方式：____________________

2.付款时间：____________________

3.付款地点：____________________

四、售后服务

1.乙方应提供标的物的售后服务，包括但不限于：____________________

2.售后服务期限：____________________

3.售后服务费用：____________________

五、知识产权

1.乙方保证标的物不侵犯任何第三方的知识产权。

2.如因标的物侵犯第三方知识产权导致买方遭受损失的，乙方应承担相应的法律责任。

六、违约责任

1.乙方未按约定时间、地点交货的，应向买方支付违约金，违约金为标的物价格的____________________。

2.买方未按约定时间付款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付金额的____________________。

3.如因双方违约导致合同解除的，双方应承担相应的法律责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向标的物所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式____________________份，甲乙双方各执____________________份，具有同等法律效力。

九、附件

1.本合同附件如下：

（1）____________________

（2）____________________

（3）____________________

（4）____________________

（5）____________________

（6）____________________

（7）____________________

（8）____________________

（9）____________________

（10）____________________

十、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》等相关法律法规为准。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

备注：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“买方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“卖方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“担保方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.买方为满足自身需求，拟采购乙方提供的____________________（以下简称“标的物”）。

2.乙方同意向买方提供标的物，并经丙方同意提供担保。

3.双方及丙方经友好协商，达成如下协议：

一、标的物

1.标的物名称：____________________

2.标的物规格型号：____________________

3.标的物数量：____________________

4.标的物质量标准：____________________

5.标的物价格：____________________

二、交货

1.交货地点：____________________

2.交货时间：____________________

3.交货方式：____________________

三、付款

1.付款方式：____________________

2.付款时间：____________________

3.付款地点：____________________

四、担保条款

1.丙方同意为乙方的履约提供担保，担保方式为____________________。

2.担保金额：____________________

3.担保期限：____________________

4.丙方在担保期间内，未经甲方书面同意，不得擅自变更或解除担保。

五、甲方权益保障

1.乙方应保证标的物的质量符合约定标准，若因质量问题导致买方遭受损失的，乙方应承担全部责任。

2.乙方应在交货前向买方提供产品合格证明、技术文件等相关资料。

3.甲方有权对标的物进行抽样检验，检验不合格的，乙方应无条件退货或更换。

六、乙方的违约责任

1.乙方未按约定时间、地点交货的，应向买方支付违约金，违约金为标的物价格的____________________。

2.乙方未按约定质量提供标的物的，应向买方支付违约金，违约金为标的物价格的____________________。

3.乙方未按约定履行付款义务的，应向买方支付违约金，违约金为应付金额的____________________。

七、丙方的责任

1.丙方在担保期间内，若乙方违约，丙方应承担相应的担保责任。

2.丙方有权要求乙方提前履行合同义务，并有权向乙方追偿因履行担保义务而产生的费用。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向标的物所在地的人民法院提起诉讼。

九、合同生效

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式____________________份，甲乙丙三方各执____________________份，具有同等法律效力。

十、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》等相关法律法规为准。

十一、第三方介入的意义和目的

1.丙方作为担保方，其介入旨在保障买方在合同履行过程中的合法权益，降低买方在交易中的风险。

2.第三方的担保作用有助于提高交易信用，促进交易双方的合作。

十二、甲方为主导的目的和意义

1.甲方作为合同主导方，通过增加权利条款和利益条款，确保自身在合同履行过程中的权益得到充分保障。

2.甲方的主导地位有助于维护市场秩序，促进公平交易。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“开发商”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包商”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.开发商拟开发建设一项目（以下简称“项目”），需乙方承包项目的施工建设。

2.乙方愿意承包上述项目，并经丙方同意担任项目监理。

3.双方及丙方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概述

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目总投资：____________________

二、承包范围

1.乙方负责项目的施工建设，包括但不限于：____________________

2.乙方应按照项目设计文件、施工规范和行业标准进行施工。

三、监理职责

1.丙方作为监理方，负责对项目的施工过程进行全程监理。

2.丙方应确保施工质量符合设计要求和国家标准。

四、合同价款

1.合同价款：____________________

2.付款方式：____________________

3.付款时间：____________________

五、乙方权益保障

1.乙方有权要求开发商按照合同约定支付工程进度款。

2.乙方有权要求开发商提供必要的施工条件和资源。

3.乙方有权在施工过程中对设计变更提出建议，并经监理方确认后实施。

六、甲方的违约责任

1.开发商未按约定支付工程进度款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的____________________。

2.开发商未提供必要施工条件和资源的，应向乙方支付违约金，违约金为直接经济损失的____________________。

3.开发商因自身原因导致项目延期或停工的，应向乙方支付违约金，违约金为合同价款的____________________。

七、丙方的责任

1.丙方应按照合同约定履行监理职责，确保施工质量。

2.丙方在监理过程中发现施工质量问题，应及时通知乙方整改。

3.丙方应确保监理工作的独立性，不得偏袒任何一方。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

九、合同生效

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式____________________份，甲乙丙三方各执____________________份，具有同等法律效力。

十、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》等相关法律法规为准。

十一、乙方为主导的目的和意义

1.乙方作为承包商，通过增加权利条款和利益条款，确保自身在项目施工过程中的权益得到充分保障。

2.