商铺施工安全协议合同范本

商铺施工安全协议合同范本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（施工方）：____________________

乙方（业主方）：____________________

鉴于甲方具备商铺施工资质，乙方拥有商铺所有权，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就商铺施工过程中的安全事宜，达成如下协议：

一、施工范围及工期

1.施工范围：乙方商铺的室内装修、室外装饰、水电改造等工程。

2.工期：自本协议签订之日起，甲方应在____个月内完成施工。

二、安全责任

1.甲方应严格按照国家有关安全生产法律法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的安全。

2.甲方应建立健全施工现场的安全管理制度，明确安全生产责任，落实安全生产措施。

3.甲方应配备必要的安全防护设施，确保施工现场安全。

4.乙方应配合甲方做好施工现场的安全管理工作，确保施工现场安全。

三、安全防护措施

1.甲方应在施工现场设置安全警示标志，提醒施工人员注意安全。

2.甲方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。

3.甲方应定期对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。

4.甲方应配备必要的安全防护用品，确保施工人员的人身安全。

四、事故处理

1.发生安全事故时，甲方应立即启动应急预案，采取有效措施，防止事故扩大。

2.甲方应在事故发生后____小时内向乙方报告事故情况，并积极配合乙方进行事故调查。

3.甲方应承担因施工原因造成的事故责任，按照国家有关法律法规进行赔偿。

五、违约责任

1.甲方未按约定时间完成施工，每延迟一日，应向乙方支付____元违约金。

2.甲方未按约定履行安全责任，造成安全事故的，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

1.甲方施工资质证书复印件

2.施工图纸及技术规范

3.安全生产管理制度

4.安全防护设施清单

甲方（施工方）：____________________

乙方（业主方）：____________________

签订日期：____________________

备注：本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（施工方）：____________________

乙方（业主方）：____________________

丙方（第三方安全监管机构）：____________________

鉴于甲方具备商铺施工资质，乙方拥有商铺所有权，丙方具备第三方安全监管能力，为保障商铺施工过程中的安全，甲乙双方同意邀请丙方作为第三方安全监管机构，共同参与商铺施工安全协议的制定与执行。甲乙双方及丙方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就商铺施工过程中的安全事宜，达成如下协议：

一、施工范围及工期

1.施工范围：乙方商铺的室内装修、室外装饰、水电改造等工程。

2.工期：自本协议签订之日起，甲方应在____个月内完成施工。

二、甲方的责权利

1.责任：甲方应严格按照国家有关安全生产法律法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的安全。

2.权利：

a.甲方有权要求乙方提供必要的施工图纸和技术规范。

b.甲方有权要求丙方对施工现场进行定期安全检查，确保安全措施得到有效执行。

c.甲方有权在施工过程中对乙方进行监督，确保乙方遵守安全协议。

三、丙方的责权利

1.责任：

a.丙方应按照国家相关法律法规和行业标准，对施工现场进行安全监管。

b.丙方应定期对施工现场进行安全检查，并向甲方提供安全检查报告。

c.丙方应参与安全事故的调查和处理，提出整改建议。

2.权利：

a.丙方有权要求甲方提供施工图纸、技术规范和安全管理制度。

b.丙方有权要求乙方提供相关安全防护措施和人员培训记录。

四、乙方的责权利

1.责任：

a.乙方应配合甲方和丙方的工作，提供必要的施工条件和资料。

b.乙方应遵守安全协议，不得擅自改变施工方案或增加施工内容。

c.乙方应承担因自身原因导致的安全事故责任。

2.权利：

a.乙方有权要求甲方按照约定时间完成施工。

b.乙方有权要求丙方对施工现场进行安全监管。

五、违约责任

1.乙方未按约定时间完成施工，每延迟一日，应向甲方支付____元违约金。

2.乙方未遵守安全协议，造成安全事故的，应承担相应的法律责任。

3.丙方未履行安全监管职责，导致安全事故的，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。

2.本协议一式三份，甲乙双方及丙方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.甲方施工资质证书复印件

2.施工图纸及技术规范

3.安全生产管理制度

4.安全防护设施清单

第三方丙方的介入，旨在加强商铺施工过程中的安全监管，保障甲方的权益，同时确保乙方和丙方的合法权益。甲方作为施工方，主导本协议的制定和执行，旨在确保施工过程中的安全，维护自身的利益。通过本协议，甲方得以加强对施工过程的控制，保障施工质量，降低安全风险，提高施工效率，从而实现商业利益的最大化。同时，丙方的专业监管也为甲方提供了安全保障，有利于甲方在市场竞争中树立良好的企业形象。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（承包商）：____________________

乙方（开发商）：____________________

丙方（第三方监理公司）：____________________

鉴于乙方作为开发商，拥有房地产项目的开发权，甲方作为承包商，承担项目的施工任务，为确保项目施工过程中的质量和安全，甲乙双方同意邀请丙方作为第三方监理公司，对施工过程进行全程监理。甲乙双方及丙方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就施工过程中的监理事宜，达成如下协议：

一、项目范围及工期

1.项目范围：乙方开发的房地产项目的施工建设，包括土建、装修、设备安装等工程。

2.工期：自本协议签订之日起，甲方应在____个月内完成施工。

二、乙方的责权利

1.责任：

a.乙方负责提供施工图纸、技术规范、施工合同等文件。

b.乙方负责协调解决施工过程中出现的与设计、规划等相关问题。

c.乙方负责按照合同约定支付工程款项。

2.权利：

a.乙方有权要求甲方按照施工图纸和技术规范进行施工。

b.乙方有权要求丙方对施工过程进行严格监理，确保施工质量。

c.乙方有权在施工过程中对甲方进行监督，确保工程进度和成本控制。

三、丙方的责权利

1.责任：

a.丙方负责对施工过程进行全程监理，确保施工质量、安全、进度符合相关标准和规范。

b.丙方负责对施工过程中的设计变更、材料使用、施工工艺等进行审核。

c.丙方负责对施工过程中发现的问题提出整改意见，并监督整改落实。

2.权利：

a.丙方有权要求甲方和乙方提供必要的施工资料和相关信息。

b.丙方有权要求甲方和乙方对施工过程中的问题进行解释和说明。

c.丙方有权要求甲方和乙方对施工过程中的违规行为进行纠正。

四、甲方的责权利

1.责任：

a.甲方负责按照施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量和安全。

b.甲方负责按照合同约定的时间完成施工任务。

c.甲方负责按照合同约定进行工程变更和材料替换。

2.权利：

a.甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款项。

b.甲方有权要求丙方对施工过程中的问题进行公正处理。

c.甲方有权在施工过程中对丙方的监理工作进行监督。

五、违约责任

1.甲方未按约定时间完成施工，每延迟一日，应向乙方支付____元违约金。

2.甲方未按照施工图纸和技术规范进行施工，导致工程质量不合格的，应承担相应的责任。

3.丙方未履行监理职责，导致工程质量问题的，应承担相应的责任。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。

2.本协议一式三份，甲乙双方及丙方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工图纸及技术规范

2.施工合同

3.安全生产管理制度

4.工程进度计划

乙方作为开发商，主导本协议的制定和执行，旨在确保项目的施工质量和进度，维护自身的权益。乙方通过引入第三方监理公司，加强对施工过程的监管，确保工程质量和安全，同时也能够在项目成本控制上获得优势。乙方的主导地位有