建设工程勘察合同样本6篇

建设工程勘察合同样本6篇篇1合同编号：工程名称：甲方（发包人）：乙方（勘察人）：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的规定，经双方协商，就本建设工程的勘察达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程内容：二、勘察范围和要求1.甲方委托乙方承担本建设工程的勘察任务。勘察范围包括：地形地貌、地质构造、水文地质、工程地质、环境地质等。乙方应根据甲方提供的工程要求和设计参数，进行详细的地质勘察，并出具详细的勘察报告。2.乙方应在勘察过程中，严格遵守相关安全、环保等法律法规，确保勘察工作的合法性和安全性。三、勘察费用及支付方式1.甲方应向乙方支付勘察费用，具体费用根据工程的复杂程度和勘察工作量确定。费用包括勘察人员的工资、设备使用费、交通费等。2.甲方应在合同签订后，向乙方支付一定的预付款。预付款比例为合同总金额的XX%。剩余款项应根据乙方的勘察进度和甲方确认的勘察成果，分期支付。具体支付方式和时间，由双方协商确定。四、勘察期限和进度要求1.乙方应在合同签订后，尽快组织人员和设备进场，开始勘察工作。具体进场时间和工期，应根据甲方的要求确定。2.乙方应制定详细的勘察计划，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。甲方有权对乙方的勘察进度进行监督。五、质量保证和违约责任1.乙方应保证勘察成果的真实性和准确性，对勘察成果负责。如因乙方的勘察成果虚假或错误，导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。2.甲方应按时向乙方支付勘察费用，如因甲方原因，导致乙方无法按时完成勘察任务的，甲方应承担相应的违约责任。六、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。2.在合同履行过程中，如遇到不可抗力因素，导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同内容如有未尽事宜，可由双方协商补充。甲方（发包人）：（签字盖章）日期：年月日乙方（勘察人）：（签字盖章）日期：年月日篇2合同编号：[合同编号]发包人（甲方）：[发包人名称]承包人（乙方）：[承包人名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程的勘察工作协商达成一致意见，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程勘察任务：[工程勘察任务]二、合同工期1.勘察工期：自合同签订之日起至勘察完成之日止，具体日期根据乙方实际工作安排确定。2.乙方应在合同约定的勘察工期内完成勘察任务，并按时提交高质量的勘察成果。三、质量标准与要求1.乙方需按照国家和地方的相关质量标准进行勘察工作，确保勘察成果的准确性和可靠性。2.甲方对勘察工作的具体要求如下：[具体要求]四、费用与支付方式1.勘察费用：根据工程规模、勘察难度和乙方的工作安排，双方协商确定勘察费用为[费用金额]元。2.支付方式：甲方应在合同签订后支付乙方勘察费用的50%作为预付款，待勘察完成后支付剩余的50%。具体支付时间和方式如下：[支付时间和方式]五、违约责任1.甲方如未按时支付勘察费用或未提供必要的支持和资料，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方如未按时完成勘察任务或提交的勘察成果未达到约定的质量标准，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。六、争议解决1.双方在履行合同时发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼期间，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。七、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。2.如有下列情形之一，合同可以终止：（1）因不可抗力致使合同无法继续履行的；（2）双方协商一致的；（3）甲方或乙方违反合同约定，导致合同无法继续履行的。3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方的权益得到保障。八、其他约定1.双方在本合同履行过程中，如有未尽事宜或需要补充的条款，应及时协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（签字/盖章）：[甲方名称]日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：[乙方名称]日期：XXXX年XX月XX日篇3合同编号：XXXX-XXXX-XXXX项目名称：XXXX建设工程项目勘察甲方：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。乙方：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。一、引言鉴于甲方需要对位于XXXX的XXXX建设工程项目进行勘察，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方经过友好协商，达成如下协议，以明确双方的权利和义务。二、合同范围1.乙方需按照甲方的要求，对位于XXXX的XXXX建设工程项目进行勘察。勘察内容包括但不限于地形地貌、地质条件、水文环境等。2.乙方需根据勘察结果，提供详细的勘察报告，报告中应包括勘察数据、分析评价以及建议方案等。三、合同价格及支付方式1.本合同总价为：XXXX元（大写：XXXX元整）。具体费用包括勘察费、报告编制费等。2.甲方需在合同签订后，向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。勘察完成后，乙方需提供完整的勘察报告，甲方在收到报告后，需支付剩余的XX%款项。四、合同执行时间1.乙方需在接到甲方通知后，尽快安排人员进场进行勘察工作。勘察工作预计耗时XX天。2.乙方需在工作完成后，及时提供勘察报告。甲方在收到报告后，需尽快进行审查。五、双方权利义务1.甲方需向乙方提供必要的支持和协助，包括项目资料、现场条件等。2.乙方需确保勘察工作的质量和效果，及时提交勘察报告。在勘察过程中，乙方需严格遵守安全操作规程，确保工作人员和设备的安全。3.甲方需对乙方的勘察工作进行监督和检查，确保勘察工作按照合同要求进行。同时，甲方需尊重乙方的专业意见和建议，共同协商解决问题。4.乙方需对勘察结果负责，确保勘察报告的准确性和完整性。如因乙方原因导致勘察报告出现错误或遗漏，乙方需承担相应的责任和损失。六、违约责任1.甲方如未按照合同约定支付款项或提供必要的支持和协助，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。2.乙方如未按照合同约定完成勘察工作或提交的勘察报告不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。七、争议解决1.合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他条款的约定。八、其他条款1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.如有其他疑问或需求，请随时联系我们。我们将竭诚为您服务！篇4合同编号：XXXX-XXXX项目名称：XXXX建设项目勘察甲方：XXXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。乙方：XXXX，联系方式：XXXX，地址：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX建设项目勘察2.工程地点：XXXX3.工程规模：XXXX4.工程范围：包括基础工程勘察、岩土工程勘察、地质勘察等。二、合同当事人的权利和义务1.甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行工程勘察，并监督乙方的勘察工作；（2）甲方有权要求乙方提供勘察成果，并对勘察成果进行审核；（3）甲方应当支付乙方的勘察费用，并确保支付及时、足额；（4）甲方应当为乙方提供必要的支持和协助，确保勘察工作的顺利进行。2.乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方提供必要的支持和协助，确保勘察工作的顺利进行；（2）乙方有权要求甲方支付勘察费用，并确保支付及时、足额；（3）乙方应当按照合同约定进行工程勘察，并提供高质量的勘察成果；（4）乙方应当对所提供的勘察成果负责，确保勘察成果的准确性和可靠性。三、合同价格及支付方式1.勘察费用：根据工程规模、勘察范围以及双方协商确定的其他因素，甲方应支付乙方勘察费用共计XXXX元。具体费用构成如下：（1）基础工程勘察费用：XXXX元；（2）岩土工程勘察费用：XXXX元；（3）地质勘察费用：XXXX元；（4）其他费用：XXXX元。2.支付方式：甲方应当在合同签订后支付乙方勘察费用的XX%作为预付款，即XXXX元。剩余XX%的勘察费用，即XXXX元，应当在乙方提供完整的勘察成果并经甲方审核通过后支付。具体支付方式如下：（1）银行转账：甲方将款项转账至乙方指定的银行账户；（2）支票支付：甲方出具支票给乙方，乙方持支票到银行兑现。四、合同工期及要求1.勘察工期：乙方应当在合同签订后XX个工作日内完成勘察工作，并提供初步的勘察成果。最终勘察成果应当在XX个工作日内提交给甲方。如遇特殊情况，双方协商确定延期时间。2.勘察要求：乙方应当遵循国家相关法律法规和行业标准进行勘察工作，确保勘察成果的准确性和可靠性。同时，乙方应当接受甲方的监督和检查，确保勘察工作符合甲方的要求。五、违约责任及赔偿1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付勘察费用或未提供必要的支持和协助，导致乙方无法按时完成勘察工作，甲方应当承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的经济损失。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定进行勘察工作或提供的勘察成果不符合甲方要求，乙方应当承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。六、争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应当首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应当遵守相关法律法规和程序规定，确保诉讼活动的顺利进行。七、合同生效及终止1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同生效前，双方应当确保合同条款的履行。合同生效后，双方应当严格遵守合同条款，确保合同的顺利履行。2.合同终止：在本合同履行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情形，可以终止合同。合同终止后，双方应当友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。具体终止程序如下：（1）双方协商确定终止合同的具体事宜；（2）甲方将已支付的勘察费用扣除实际支出后退还给乙方；（3）乙方将已完成的勘察成果及相关资料移交给甲方；（4）双方共同清理现场并办理相关移交手续。篇5合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟实施一项建设工程，需要乙方提供专业的勘察服务，经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，达成如下建设工程勘察合同样本：一、工程概况及勘察范围1.工程名称：[工程名称]。2.工程地点：[工程地点]。3.工程规模：[工程规模描述]。4.勘察范围：包括但不限于地质勘察、地形测量等。具体工作内容以甲方提供的勘察任务书为准。二、合同双方的责任与义务1.甲方的责任与义务：（1）甲方应向乙方提供详细、准确的工程勘察任务书及相关资料。（2）甲方应确保本次勘察工作符合相关法律法规的规定，并承担由此产生的相关责任。（3）甲方应按约定支付勘察费用。2.乙方的责任与义务：（1）乙方应按照甲方的要求，按时完成勘察任务，并保证勘察质量。（2）乙方应对勘察成果负责，确保其真实、准确、完整。（3）乙方应保护甲方的技术资料及商业秘密，未经甲方同意，不得擅自泄露或用于其他用途。（4）乙方应根据甲方的要求，提供合理的建议和解决方案。三、勘察费用及支付方式1.勘察费用：本次勘察费用总额为人民币[金额汉字大写及数字小写]（大写）。具体费用明细详见附件。2.支付方式：甲方应按照合同约定支付勘察费用。合同签订后，甲方应支付乙方总费用的XX%作为预付款；乙方完成勘察任务并提交成果后，甲方应支付剩余款项。四、合同履行期限及进度安排1.合同履行期限：[合同履行起始日期]至[合同履行终止日期]。2.进度安排：双方应根据实际情况制定详细的勘察进度计划，并共同遵守执行。如遇特殊情况，双方应及时沟通并协商解决方案。五、知识产权归属及保密条款1.知识产权归属：本次勘察成果的知识产权归甲方所有。乙方享有对本次勘察成果的署名权。2.保密条款：双方应对涉及的技术资料和商业秘密进行严格保密，未经对方同意，不得擅自泄露或用于其他用途。六、违约责任及赔偿损失1.若因甲方原因导致乙方无法按时完成勘察任务，甲方应承担违约责任，并支付因此给乙方造成的损失。2.若因乙方原因导致勘察成果质量不符合要求或未能按时完成，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。篇6合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方经过友好协商，在平等、自愿、公平的原则下，达成如下合同条款：第一条合同目的及工程概况甲方委托乙方进行本建设工程的勘察工作，旨在确保工程建设的顺利进行和安全实施。工程名称为[工程名称]，工程地点为[工程地点]，工程规模、内容等详见本合同附件。第二条勘察范围及工作内容乙方应按照甲方的要求，进行本建设工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、水文勘察等。具体工作内容、要求和标准详见附件。第三条合同金额及支付方式1.本合同总金额为人民币[金额汉字大写]（¥[金额数字小写]元）。2.甲方应按照以下方式支付乙方勘察费用：合同签订后[支付时间]内支付定金[定金金额]；勘察工作完成后[支付时间]内支付尾款