包干合同范本新8篇_第1页
包干合同范本新8篇_第2页
包干合同范本新8篇_第3页
包干合同范本新8篇_第4页
包干合同范本新8篇_第5页
已阅读5页,还剩23页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

包干合同范本新8篇篇1#甲方(发包方):_________#乙方(承包方):_________#根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就______项目包干事宜,达成如下协议:#一、包干项目的基本信息1.项目名称:_________2.项目地点:_________3.项目规模:_________4.项目内容:_________#二、包干方式1.包干方式:根据项目的具体情况,双方选择以下包干方式:-固定价格包干:乙方按照固定价格完成项目,甲方按照约定价格支付费用。-成本加酬金包干:乙方承担项目的全部成本,甲方在成本基础上支付一定的酬金。-利润包干:乙方在承担项目成本的基础上,获取一定的利润。2.包干期限:自合同签订之日起至项目完成并验收合格之日止。#三、双方的权利和义务1.甲方的权利和义务:-权利:甲方有权监督乙方的项目实施过程,确保项目按照合同要求进行。甲方有权在发现项目存在质量问题或安全隐患时提出整改意见。甲方有权在乙方违约时扣除相应的款项或要求乙方承担相应的法律责任。-义务:甲方有义务按照合同约定支付包干费用。甲方有义务提供项目实施所需的相关资料和支持。甲方有义务确保项目的合法性和可行性。2.乙方的权利和义务:-权利:乙方有权要求甲方按照合同约定支付包干费用。乙方有权要求甲方提供项目实施所需的相关资料和支持。乙方有权在发现项目存在质量问题或安全隐患时提出整改意见。-义务:乙方有义务按照合同约定完成项目实施任务。乙方有义务确保项目的质量和安全。乙方有义务遵守相关法律法规和甲方的规章制度。#四、违约责任及赔偿损失1.甲方违约责任:甲方未按照合同约定支付包干费用或提供相关资料和支持的,应当承担相应的违约责任,并赔偿因此给乙方造成的全部损失。2.乙方违约责任:乙方未按照合同约定完成项目实施任务或确保项目质量和安全的,应当承担相应的违约责任,并赔偿因此给甲方造成的全部损失。#五、争议解决方式1.协商解决:在履行合同过程中发生争议时,双方应首先尝试通过友好协商解决。2.仲裁解决:协商不成的,任何一方可以向相关仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力,双方应履行裁决结果。3.诉讼解决:如果仲裁结果仍无法达成一致意见,任何一方可以向人民法院提起诉讼。诉讼判决结果以法院判决书为准。#六、其他条款1.保密条款:双方应对项目实施过程中涉及的所有保密信息保密,不得擅自泄露或向第三方披露。保密信息包括但不限于项目内容、实施方案、技术资料等。2.不可抗力条款:如因不可抗力因素(如自然灾害、政府政策调整等)导致项目无法按时完成或产生额外费用,双方应共同协商解决方案。3.合同生效条款:本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。4.合同变更或终止条款:如需变更或终止本合同,双方应提前协商一致,并签订书面协议。变更或终止合同的具体事项和程序应按照相关法律法规和双方协商确定的原则进行。5.争议解决管辖法院:如双方协商不成提起诉讼,管辖法院为_________人民法院。6.合同未尽事宜:本合同未尽事宜,双方可另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。#甲方(发包方):_________(签字/盖章)#乙方(承包方):_________(签字/盖章)#日期:_________篇2#甲方(发包方):_________#乙方(承包方):_________#根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方将_________工程发包给乙方施工达成如下协议:#一、工程概况1.工程名称:_________2.工程地点:_________3.工程内容:_________4.工程造价:_________#二、承包方式1.本工程采用包干方式,即乙方按照甲方提供的施工图纸和技术要求,负责购买材料、组织施工并承担相应风险。2.包干范围包括基础工程、主体结构、装修装饰等全部内容。#三、合同工期1.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日,计划竣工日期为_________年_________月_________日。2.乙方应在计划开工日期前做好充分的施工准备,并按照甲方要求按时开工。#四、付款方式1.甲方在本合同签订后支付乙方工程总造价的30%作为预付款。2.乙方按照合同约定完成基础工程和主体结构施工后,甲方支付乙方工程总造价的50%。3.乙方完成装修装饰工程并通过竣工验收后,甲方支付乙方剩余的20%款项。#五、违约责任1.甲方如未按时支付款项或提供施工图纸和技术要求,应承担相应的违约责任。2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合合同约定,应承担相应的违约责任。#六、争议解决1.本合同的解释权归甲方所有。2.如双方在本合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。#七、其他条款1.乙方在施工中应严格遵守安全操作规程,确保施工过程中的安全;如因乙方原因造成的事故,由乙方承担全部责任。2.本合同未尽事宜,双方可另行协商补充;补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同自双方签字盖章之日起生效,合同一式两份,甲乙双方各执一份。#甲方(签字/盖章):_________日期:_________年_________月_________日#乙方(签字/盖章):_________日期:_________年_________月_________日篇3甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将特定工程或服务项目发包给乙方完成,经友好协商,达成如下协议:一、合同标的本合同涉及的具体工程或服务项目为____________________,包括但不限于_____________等内容的完成。二、承包方式本合同采用包干方式,即乙方按照本合同约定,负责完成工程或服务项目,甲方按照约定支付费用,超支不补。三、合同价款及支付方式1.合同总价款为人民币(大写)________元整(¥________元),该价款包含但不限于人工费、材料费、机械使用费、税费等完成本合同工程或服务项目所需的一切费用。2.支付方式:甲方应按以下方式支付合同款项:(1)预付款:合同签订后,甲方在____日内向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。(2)进度款:乙方按照合同约定完成工程进度后,甲方支付相应进度款项。(3)结算款:工程或服务项目竣工验收合格后,双方进行结算,甲方支付剩余款项。四、工期及进度1.乙方应在合同签订后____日内开工,工期为____天。2.乙方应制定详细的施工进度计划,并报甲方备案。如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任。五、质量标准及验收1.乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工,确保工程或服务质量。2.工程或服务项目完工后,乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后____日内组织验收。验收合格后方视为工程或服务项目完成。3.若验收不合格,乙方应按要求进行整改,并承担整改所需的全部费用。六、安全施工与文明生产1.乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。2.乙方应实施文明生产,保持施工现场整洁。因乙方原因导致的安全事故及环境问题,由乙方承担责任。七、违约责任1.若因乙方原因导致工程或服务项目未按合同约定完成,乙方应承担违约责任,并支付违约金。2.若因甲方原因导致工程或服务项目无法按时完成,甲方应承担相应责任。3.其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》的相关规定处理。八、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、附则篇4#甲方:[公司名称]#乙方:[公司名称]#根据有关法律、法规,双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上就[项目名称]包干事宜协商订立本合同。#一、工程概况1.项目名称:[项目名称]2.工程地点:[具体地址]3.工程规模:[简要描述工程规模]4.设计标准:[简要描述设计标准]5.发包方式:包干6.合同工期:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。#二、包干范围1.设计包干:包括[具体设计包干内容]等。2.施工包干:包括[具体施工包干内容]等。3.材料设备供应包干:包括[具体材料设备供应包干内容]等。4.安装调试包干:包括[具体安装调试包干内容]等。5.竣工验收包干:包括[具体竣工验收包干内容]等。#三、合同价款及支付方式1.合同价款:[具体合同价款金额]。2.支付方式:通过银行转账方式支付,具体支付时间和金额按照合同约定执行。#四、双方权利义务1.甲方权利义务:-权利:享有对工程的监督权,确保工程按照合同要求进行;享有对乙方工作的指导权,确保乙方按照甲方要求进行工作。-义务:按照合同约定支付款项;提供必要的支持和资料;确保施工期间的水电供应等。2.乙方权利义务:-权利:享有对工程的实施权;享有对甲方提供的资料的使用权。-义务:按照合同约定完成工作任务;确保工程质量符合标准要求;遵守甲方的规章制度,确保施工期间的安全和环保等。#五、违约责任及赔偿损失1.甲方违约:若甲方未按照合同约定支付款项或提供必要支持和资料,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任,并赔偿因此造成的损失。2.乙方违约:若乙方未按照合同约定完成工作任务或工程质量不符合标准要求,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,并赔偿因此造成的损失。#六、争议解决及法律适用1.争议解决:若双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.法律适用:本合同适用中华人民共和国法律、法规和相关行业标准。任何违反合同约定的行为都将受到相关法律法规的制裁。#七、合同生效及终止1.合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同终止:若一方违约,另一方有权要求终止合同,并追究违约责任。合同终止后,双方应友好协商解决相关事宜。#甲方(签字/盖章):[公司名称]#乙方(签字/盖章):[公司名称]#日期:XXXX年XX月XX日篇5甲方(发包方):_____________________乙方(承包方):_____________________鉴于甲方需要将特定工程或项目交由乙方进行包干完成,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就本次包干事项达成如下协议:一、合同宗旨和原则本合同旨在明确甲乙双方权利义务关系,确保工程或项目顺利进行并按时高质量完成。本合同遵循诚实信用、等价有偿、公平交易的原则。二、工程概况及包干范围(一)工程名称:_____________________(二)工程地点:_____________________(三)包干范围:具体包括但不限于工程内容、工程量、施工界面等,以附件的形式详细说明。(四)工期要求:按照双方约定的时间节点完成各阶段工作。三、包干价格及支付方式(一)包干总价:人民币(大写)_____________________元整(小写:¥_________元)。该价格包含但不限于人工费、材料费、机械费、税费等一切费用。(二)支付方式:分阶段支付,包括预付款、进度款和尾款等,具体支付节点和比例在本合同的附件中详细规定。四、甲乙双方权利义务(一)甲方权利义务1.甲方应按时提供工程所需的场地、资料等条件;2.甲方有权监督乙方的施工过程及质量;3.甲方应按合同约定支付款项。(二)乙方权利义务1.乙方应按照合同约定完成工程任务;2.乙方应确保施工质量符合相关标准和规范;3.乙方应确保工期按时完成;4.乙方有权按合同约定获取相应报酬。五、质量保证与验收标准(一)乙方应确保所提供的服务或产品符合国家标准和合同要求;(二)验收标准按照国家和行业相关标准执行;(三)如验收不合格,乙方应负责整改并承担相应费用。六、违约责任与赔偿(一)如因甲方原因导致工程停工或延期,甲方应承担相应损失;(二)如因乙方原因导致工程延期或质量不达标,乙方应承担违约责任并赔偿甲方相应损失;(三结具体违约责任和赔偿方式。七、合同变更与解除(一)本合同一经签订,双方不得随意变更或解除;(二)如因不可抗力因素导致合同无法继续履行,双方可协商变更或解除合同;篇6#甲方(发包方):_________地址:_________联系方式:_________#乙方(承包方):_________地址:_________联系方式:_________#根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方将项目包干给乙方施工事宜,达成以下协议:#一、项目概况1.项目名称:_________2.项目地点:_________3.项目规模:_________4.项目内容:_________#二、包干方式1.包干形式:根据甲方要求,乙方采用“包工包料”的方式承包本项目。2.包干范围:包括但不仅限于项目的规划设计、材料采购、施工安装等全过程。#三、合同价款与支付方式1.合同价款:甲方支付乙方的合同价款总额为_________元(大写:_________元整)。该价款包括乙方完成包干任务所需的一切费用。2.支付方式:甲方在合同签订后支付乙方合同价款的30%作为预付款。剩余款项根据项目的进度和验收情况分期支付。具体支付时间和金额如下:*项目规划设计完成并经甲方确认后,支付合同价款的20%;*材料采购完成并经甲方验收后,支付合同价款的20%;*施工安装完成并经甲方验收后,支付合同价款的30%。#四、工期与进度1.工期:乙方应在合同签订后尽快安排人员进场施工,并确保在约定工期内完成全部工作。具体工期根据甲方要求确定。2.进度:乙方应制定详细的项目进度计划,并严格按照计划执行。甲方有权对进度进行监督,并提出合理建议和要求。#五、质量与验收1.质量:乙方应确保项目的施工质量符合相关标准和甲方要求。如因乙方原因导致质量问题,乙方应负责无偿修复并承担相应费用。2.验收:项目完成后,乙方应组织内部验收并提交验收报告。甲方在收到验收报告后7个工作日内组织最终验收。验收标准为甲方提供的项目要求和相关行业标准。#六、违约责任1.甲方违约:如甲方未按时支付合同价款或提出不合理要求导致乙方无法按时完成项目,甲方应支付乙方相应的违约金。违约金按每逾期一天支付合同价款的0.1%计算。2.乙方违约:如乙方未能按时完成项目或施工质量不符合要求,乙方应支付甲方相应的违约金。违约金按每逾期一天支付合同价款的0.1%计算。同时,乙方应负责无偿修复并承担相应费用。#七、争议解决1.争议解决方式:如双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决费用:争议解决过程中产生的诉讼费用、保全费用等由败诉方承担。#八、合同生效与终止1.合同生效:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效后,双方应严格遵守合同约定,确保项目的顺利进行。2.合同终止:在合同履行过程中,如因不可抗力导致项目无法继续进行,双方可协商终止合同。合同终止后,乙方应尽快撤场并清理现场,甲方应根据实际情况给予乙方合理的补偿。#九、其他约定1.安全施工:乙方应确保施工过程中的安全,并承担由此产生的全部责任和费用。甲方有权对乙方的安全施工进行监督。2.保密义务:双方应对项目相关的商业机密和技术秘密保密,并不得将相关信息泄露给第三方。保密期限为项目结束后5年内。3.不可抗力:如因不可抗力导致项目无法按时完成或产生其他损失,双方应协商解决方案。在协商过程中,双方应本着公平、公正的原则进行协商。4.合同修改与补充:如需对合同进行修改或补充,双方应协商一致并签订书面协议。协议内容应明确、具体,并符合相关法律法规的规定。修改或补充后的协议具有与原合同相同的法律效力。但涉及项目范围、合同价款等关键内容的修改,应重新进行协商并签订新合同。修改或补充协议时,双方应确保协议内容的合法性和有效性,并避免产生纠纷和损失。同时,双方应及时履行协议内容,确保项目的顺利进行和双方权益得到保障。篇7#甲方:[公司名称]#乙方:[公司名称]#项目名称:[项目名称]#合同编号:[合同编号]#签订时间:XXXX年XX月XX日#签订地点:[签订地点]一、合同背景甲方委托乙方进行[项目名称]的建设工程,经过双方协商,达成以下包干合同。二、合同目的本合同旨在明确甲乙双方的权利和义务,确保[项目名称]按照双方协商的要求进行建设,保障建设工程的顺利进行和双方利益的实现。三、合同条款1.工程概况-项目名称:[项目名称]-工程地点:[工程地点]-工程规模:[工程规模]-工程要求:[具体工程要求]2.包干方式-包干方式:[具体包干方式,如设计施工一体化、施工总承包等]-包干范围:[具体包干范围,如基础工程、主体结构、装修装饰等]-包干金额:[包干金额,包括支付方式,如分期付款、一次性支付等]-包干时间:[包干时间,包括开工日期和竣工日期]3.甲方责任-甲方需按时支付包干费用,确保资金到位。-甲方需提供必要的支持和资料,确保乙方能够顺利进行工作。-甲方需遵守相关法律法规,确保建设工程的合法性。4.乙方责任-乙方需按照包干方式和要求完成建设任务,确保工程质量。-乙方需按时向甲方提交工作成果,确保工程进度。-乙方需遵守相关法律法规,确保建设工程的合法性。5.违约责任-甲方如有违约行为,需承担相应的违约责任。-乙方如有违约行为,需承担相应的违约责任。6.争议解决-合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。协商不成的,可通过仲裁或诉讼解决。7.其他条款-[其他具体条款,如保密条款、不可抗力条款等]四、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(签字/盖章):[公司名称]日期:XXXX年XX月XX日签字/盖章:[签字/盖章]联系电话:[联系电话]地址:[地址]邮箱:[邮箱]开户银行及账号:[开户银行及账号]税务登记号:[税务登记号]统一社会信用代码:[统一社会信用代码]发包人证书及编号:[发包人证书及编号]承包人证书及编号:[承包人证书及编号]合同编号:[合同编号]竣工结算价:[竣工结算价]保修金比例:[保修金比例]保修期限:[保修期限]预付款比例:[预付款比例]工程进度款支付方式:[工程进度款支付方式]结算方式:[结算方式]施工许可证编号:[施工许可证编号]安全施工许可证编号:[安全施工许可证编号]竣工验收时间:[竣工验收时间]保修金返还方式:[保修金返还方式]合同价格形式:[合同价格形式]合同价款支付时间节点:[合同价款支付时间节点]发票类型及开具方式:[发票类型及开具方式]计价依据和取费标准:[计价依据和取费标准]施工总天数:[施工总天数]开工日期:[开工日期]竣工日期:[竣工日期]合同变更和解除条款具体内容:XXXX年XX月XX日[合同变更和解除条款具体内容]。篇8甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论