



下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
安装水电设备施工合同编号:__________
甲方(以下简称“甲方”)名称:____________________
地址:____________________
乙方(以下简称“乙方”)名称:____________________
地址:____________________
鉴于甲方需在指定场所安装水电设备,乙方具备相关施工资质,双方经友好协商,达成如下协议:
一、合同目的:本合同旨在明确甲乙双方在水电设备安装施工过程中的权利、义务及责任,确保施工顺利进行,达到预期效果。
二、合同背景:甲方因业务发展需要,决定在指定场所安装水电设备,乙方愿意承担该项目的施工任务。经双方协商,达成本合同。
三、合同期限:自本合同签订之日起至水电设备安装完成并验收合格之日止。
双方的责任和义务:
一、甲方责任和义务:
1.甲方应按照合同约定的时间和地点提供施工场地,确保场地具备施工条件,包括但不限于场地平整、排水畅通等。
2.甲方应向乙方提供水电设备安装的相关技术资料,包括设计图纸、设备清单、施工规范等。
3.甲方应配合乙方进行现场勘查,确保施工方案符合实际需求。
4.甲方应按时支付工程款,支付方式及期限按合同约定执行。
5.甲方应负责协调解决施工过程中可能出现的与其他第三方(如物业、邻居等)的纠纷。
6.甲方应在工程验收合格后,按照合同约定的时间支付尾款。
二、乙方责任和义务:
1.乙方应按照甲方提供的技术资料和施工规范,进行水电设备安装施工。
2.乙方应确保施工质量符合国家标准和行业规范,对施工过程中出现的质量问题负责。
3.乙方应遵守施工现场的安全规定,采取必要的安全措施,确保施工安全。
4.乙方应按时完成工程,并在工程验收前向甲方提交工程验收报告。
5.乙方应配合甲方进行工程验收,对验收过程中发现的问题进行整改。
6.乙方应在工程验收合格后,按照合同约定的时间将工程资料移交甲方。
三、双方权利:
1.甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工,确保施工质量。
2.甲方有权对施工过程中的质量问题进行监督,并对乙方提出整改要求。
3.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间完成工程,并对逾期工程进行追责。
4.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款,并对甲方拖欠工程款的行为进行追讨。
5.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,包括但不限于场地、材料等。
6.乙方有权对施工过程中遇到的技术难题,向甲方提出解决方案。
四、双方义务:
1.双方应按照合同约定履行各自的权利和义务,不得擅自变更或解除合同。
2.双方应遵守国家法律法规,不得从事违法活动。
3.双方应保守合同内容,不得泄露给第三方。
4.双方应友好协商解决合同履行过程中出现的争议,协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼。
合同金额与支付方式:
一、合同总金额:本合同约定的水电设备安装工程总金额为人民币______元整(大写:______元整)。
二、支付方式:
1.预付款:甲方应在合同签订后____个工作日内,向乙方支付合同总金额的_____%作为预付款,即人民币______元整(大写:______元整)。
2.进度款:乙方在完成合同约定工程量的_____%后,向甲方提交进度款申请,甲方应在____个工作日内审核并支付相应的进度款。具体进度款支付比例和金额根据实际完成工程量按合同约定的比例计算。
3.质量保证金:甲方应在工程验收合格后____个工作日内,向乙方支付合同总金额的_____%作为质量保证金,即人民币______元整(大写:______元整)。质量保证金在保修期满且乙方无违约行为后无息退还。
4.尾款支付:工程验收合格并交付使用后____个工作日内,甲方应支付剩余的工程款,即合同总金额减去已支付款项的差额。
三、支付条件:
1.乙方提交的进度款申请应包括已完成工程量的详细清单、施工照片等相关证明材料。
2.工程验收合格后,甲方应在收到乙方提交的验收报告和交付使用证明后的____个工作日内支付尾款。
3.任何支付款项均需在双方签字确认无误后进行。
四、额外费用:
1.若因甲方原因导致工程延期,甲方应承担由此产生的额外费用,包括但不限于材料价格上涨、人工费增加等。
2.若因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
3.合同约定的价格中已包含合理范围内的风险因素,如因不可抗力等因素导致的费用增加,双方应根据实际情况协商解决。
五、付款方式:本合同的款项支付方式为银行转账,双方应按照约定的账户信息进行支付。甲方应在支付款项后及时通知乙方,并提供付款凭证。
违约与争议解决机制:
一、违约责任:
1.若甲方未能按照合同约定支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付未付款项的_____%作为违约金。
2.若甲方未能按照合同约定提供施工场地或相关资料,导致工程延期,甲方应赔偿乙方因延期造成的损失。
3.若乙方未能按照合同约定完成工程或施工质量不符合约定标准,乙方应无条件返工,直至符合要求,并赔偿甲方因此遭受的损失。
4.若乙方未能按照合同约定的时间完成工程,每逾期一日,应向甲方支付合同总金额的_____%作为违约金。
5.任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
二、争议解决:
1.本合同在履行过程中发生的争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
2.本合同争议解决过程中,如双方同意仲裁,应选择具有管辖权的人民法院或仲裁机构进行仲裁。
3.争议解决过程中,任何一方不得擅自中止履行合同义务。
4.争议解决期间,合同的其他条款继续有效。
三、适用法律:
本合同的订立、效力、解释、履行、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
四、管辖法院:
本合同争议解决过程中,如选择诉讼方式,双方同意约定合同签订地为管辖法院。
五、其他:
1.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。
2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
附则:
一、生效条件:本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。合同生效前,双方应按照约定完成所有必要的手续和准备工作。
二、有效期:本合同的有效期为自合同生效之日起至工程验收合格并交付使用之日止。在合同有效期内,除非因不可抗力或双方协商一致,否则本合同不得提前终止或解除。
三、变更与补充:
1.本合同的任何变更或补充,必须以书面形式由甲乙双方共同签署,并经双方代表签字(或盖章)后生效。
2.未经双方书面同意,任何一方不得对本合同进行单方面修改。
四、终止条款:
1.因不可抗力导致合同无法履行时,合同可以终止。双方应在不可抗力发生后____个工作日内书面通知对方,并提供不可抗力的相关证明。
2.任何一方严重违约,另一方有权书面通知违约方终止合同。
3.因合同约定的其他原因导致合同终止,双方应按照合同约定处理相关事宜。
五、通知方式:
1.除非合同另有约定,所有通知应以书面形式进行,并按照双方在合同中约定的地址发送。
2.通知送达时间以对方签收或收到通知的当日为准。
六、合同解除:
1.任何一方提出解除合同,必须提前____个工作日以书面形式通知对方,并说明解除合同的原因。
2.合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余的工程款项和已完成的工程。
七、合同解除后的处理:
1.合同解除后,双方应立即停止履行合同义务,并按照合同约定处理已完成的工程、未完成的工程和相关的费用。
2.合同解除不影响双方因违约行为而产生的索赔和责任。
八、合同解除后的争议解决:合同解除后的争议,仍应按照“违约与争议解决机制”中的规定处理。
九、合同争议的最终解决:本合同如因争议产生法律纠纷,最终以有管辖权的人民法院判决为准。
十、其他:
1.本合同未尽事宜,双方应协商解决。
2.本合同作为甲乙双方之间的全部协议,取代了之前就本合同事项的所有口头或书面协议。
附件:
一、需求文档:包括甲方对水电设备安装的具体要求、功能需求、性能指标等书面材料。
二、设计方案:由乙方提供的完整设计方案,包括施工图纸、设备布局图、水电线路图等。
三、技术规格:详细列出所需水电设备的型号、规格、技术参数等,确保设备满足甲方需求。
四、施工方案:乙方编制的详细施工方案,包括施工进度计划、施工方法、安全措施等。
五、各类证件复印件:包括乙方施工资质证书、相关从业人员资格证书、保险证明等。
六、合同签订双方的营业执照副本复印件。
七、合同
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 企业经营管理过程中的企业法律风险及其防范
- 水稻种植面积变化统计表
- 框架结构建筑物维护检查标准
- 大白工程合同协议
- 建筑工地安全施工作业指导书
- 市场趋势的深度分析与对策
- 工程合作意向协议书
- 2025年山东货运从业资格证模拟试题及答案大全
- 用于个体经营三方借款合同
- 单位与个人劳务合同
- 建筑材料分类及明细图片
- 三年级心理健康全册课件
- 黄河流域生态保护与高质量发展课件
- 工厂奠基仪式策划书
- 人员能力矩阵图
- 用户需求(URS)编写及管理规程
- 分班后第一次班会——起航剖析
- 牛羊定点屠宰厂项目可行性研究报告-甲乙丙资信
- 03SG520-1实腹式钢吊车梁(中轻级工作制A1~A5_Q235钢_跨度6.0m、7.5m、9.0m)
- (完整word版)消化系统知识点整理
- 全国防返贫监测信息系统业务管理子系统操作手册
评论
0/150
提交评论