建设工程合同转让及交接备忘录

建设工程合同转让及交接备忘录合同编号：__________名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________一、转让标的1.1甲方同意将原合同项下的全部权利和义务转让给乙方，包括但不限于工程价款、工程质量、工程进度、工程安全等方面的权利和义务。1.2原合同的主要内容如下：合同名称：____________________合同编号：____________________签订日期：____________________合同金额：____________________合同工期：____________________工程质量标准：____________________其他主要条款：____________________二、转让条件2.1乙方应向甲方支付转让款，转让款金额为人民币_______元整（大写：____________________元整），支付方式为_______（现金、转账、汇票等）。（1）乙方营业执照副本复印件；（2）乙方资质证书副本复印件；（3）乙方法定代表人身份证明书；（4）乙方授权委托书；（5）其他相关文件。2.3乙方应自本备忘录签订之日起_______日内，与甲方指定的监理单位、设计单位、施工单位签订相关合同，并保证合同的履行。三、交接手续（1）原合同及其附件；（2）工程图纸、技术文件等；（3）工程进度计划；（4）工程质量保证资料；（5）其他与工程有关的资料。3.2甲方应在交接资料交付之日起_______日内，与乙方办理工程现场交接手续，包括工程实物、工程设施、工程资料等。四、违约责任4.1如甲方未按本备忘录约定交付资料或办理交接手续，乙方有权要求甲方支付逾期交付违约金，违约金计算方式为：逾期交付每日按转让款的__%计算。4.2如乙方未按本备忘录约定支付转让款，甲方有权解除本备忘录，并要求乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款每日按转让款的__%计算。五、争议解决5.1双方在履行本备忘录过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本备忘录一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本备忘录自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（转让方）：____________________签字/盖章：____________________签字日期：____________________乙方（受让方）：____________________签字/盖章：____________________签字日期：____________________注意事项：1.合同编号：确保合同编号的唯一性和可追溯性，以便于管理和查询。2.转让方和受让方的身份信息：明确双方的法定名称、地址和法定代表人，确保合同主体明确。3.转让标的：详细列明原合同的基本信息，包括但不限于合同名称、编号、金额、工期和质量标准，确保转让的标的清晰具体。4.转让条件：明确转让款的支付金额、方式及时间，以及受让方需提交的相关文件。5.交接手续：明确交接资料的内容、时间和交接程序，确保工程顺利过渡。6.违约责任：具体约定违约金计算方式，以便在违约情况下明确责任和赔偿。7.争议解决：明确争议解决的方式和地点，通常选择合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：1.友好协商：在争议发生时，尝试通过友好协商解决，以减少时间和成本。2.法律途径：如协商不成，可依照合同约定，向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：转让：指合同一方将其合同权利和义务全部或部分转移给第三方的行为。备忘录：一种非正式的书面文件，用于记录双方达成的共识或约定，但不具备正式合同的效力。违约金：指合同一方违反合同约定时，应向另一方支付的赔偿金，其目的是补偿因违约造成的损失。争议解决：指在合同履行过程中，双方因权利义务等问题产生纠纷时，采取的解决争议的方式。合同生效：指合同自双方签字或盖章之日起，对双方产生法律约束力的时刻。合同解除：指在合同履行过程中，因特定原因导致合同不再继续履行，双方权利义务归于消灭的法律行为。1.工程公司重组或并购场景描述：一家工程公司因为重组或被另一家公司并购，需要将正在进行的项目合同转让给新公司。补充条款：考虑到双方的过渡，可以增加一条，“在转让过程中，甲方应协助乙方完成与项目相关的所有交接工作，包括但不限于客户关系维护、项目进度同步等，以确保工程的顺利进行。”2.工程公司因资金链断裂场景描述：一家工程公司因资金问题无法继续履行合同，需要将合同转让给有资金实力的公司。补充条款：“在转让过程中，甲方应保证乙方接手后，原合同中的工程款项支付不受影响，甲方应协助乙方处理与原合同相关的财务事宜，确保乙方权益。”3.政府项目外包场景描述：政府将某公共工程项目外包给一家公司，后来因为政策调整，需要将合同转让给另一家公司。补充条款：“考虑到政府项目的特殊性，甲乙双方应共同确保合同转让不会影响到工程的质量和进度，必要时，甲方应提供必要的政策支持和技术指导。”咱们看看这份合同可能需要的附件列表：1.原合同副本2.甲方和乙方的营业执照副本3.甲方和乙方的资质证书副本4.乙方的授权委托书