分包方安全合同范本

分包方安全合同范本第一篇范文：合同编号：__________

一、合同订立

1.1甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就分包工程的安全事宜达成如下协议：

1.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

二、合同主体

2.1甲方（分包方）：__________

2.2乙方（总包方）：__________

三、工程概况

3.1工程名称：__________

3.2工程地点：__________

3.3工程内容：__________

3.4工程工期：__________

四、安全责任

4.1甲乙双方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保分包工程的安全。

4.2甲方应按照工程特点和施工工艺，制定详细的安全技术措施，并对施工人员进行安全教育培训。

4.3乙方应对分包工程的安全进行全面监督检查，发现安全隐患，及时通知甲方整改。

4.4甲方在施工过程中，应采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全。

4.5甲乙双方应建立安全事故报告制度，及时上报安全事故。

五、安全防护措施

5.1甲方应配备必要的安全防护设施和用品，并保证其完好。

5.2甲方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。

5.3甲方应采取以下安全防护措施：

（1）施工现场设置安全警示标志；

（2）对施工人员进行安全培训；

（3）设置安全通道和防护栏杆；

（4）对高空作业进行安全防护；

（5）对易燃、易爆、有毒、有害物质进行严格管理。

六、安全监督检查

6.1乙方应对分包工程的安全进行全面监督检查，发现问题及时通知甲方整改。

6.2甲方应积极配合乙方进行检查，并按乙方要求整改。

6.3甲乙双方应定期召开安全会议，共同研究解决安全问题。

七、安全事故处理

7.1发生安全事故，甲乙双方应立即启动安全事故处理程序。

7.2甲方应立即采取必要措施，防止事故扩大，并及时报告乙方。

7.3乙方接到事故报告后，应立即派员赶赴现场，协助甲方进行调查和处理。

7.4甲乙双方应共同分析事故原因，制定整改措施，防止类似事故再次发生。

八、违约责任

8.1甲乙任何一方违反本合同约定的安全责任，给对方造成损失的，应承担相应的法律责任。

8.2甲乙任何一方未履行安全教育培训义务，导致事故发生的，应承担相应的法律责任。

九、争议解决

9.1本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同附件

10.1《分包工程安全协议》

10.2《分包工程安全防护措施》

10.3《分包工程安全事故报告制度》

11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

11.2本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

11.3本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（分包方）：__________

乙方（总包方）：__________

签订日期：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

第一篇范文：合同编号：__________

一、合同订立

1.1甲乙双方及丙方（第三方）在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就分包工程的安全事宜达成如下协议：

1.2本合同自三方签字盖章之日起生效。

二、合同主体

2.1甲方（分包方）：__________

2.2乙方（总包方）：__________

2.3丙方（第三方）：__________

三、工程概况

3.1工程名称：__________

3.2工程地点：__________

3.3工程内容：__________

3.4工程工期：__________

四、甲方权益保障

4.1甲方有权要求乙方和丙方严格按照国家相关安全生产法律法规和行业标准执行工程安全。

4.2甲方有权要求乙方和丙方提供详细的安全技术措施和应急预案。

4.3甲方有权对乙方和丙方的安全工作进行定期和不定期的监督检查。

五、第三方责任

5.1丙方作为第三方，承担以下责任：

（1）提供专业的安全咨询服务，包括但不限于风险评估、安全教育培训、隐患排查等；

（2）对施工现场进行监督，确保乙方遵守安全规定；

（3）对发生的安全事故进行调查分析，提出改进建议。

六、乙方和丙方权利

6.1乙方和丙方有权要求甲方提供必要的工作条件和资源，以便履行合同义务。

6.2乙方和丙方有权要求甲方及时支付合同约定的费用。

七、安全责任

7.1乙方负责整个工程的安全管理，包括但不限于：

（1）制定和实施安全技术措施；

（2）对施工人员进行安全教育培训；

（3）监督施工现场的安全工作；

（4）对安全事故进行及时处理。

7.2丙方负责提供安全咨询服务和监督工作，但不承担现场施工人员的安全责任。

八、违约责任

8.1乙方和丙方违反本合同约定，未履行安全责任，导致安全事故发生的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

8.2甲方未按时支付合同约定的费用，应向乙方和丙方支付违约金。

九、限制条款

9.1乙方和丙方在履行合同过程中，不得擅自改变安全技术措施和应急预案。

9.2乙方和丙方未经甲方同意，不得将合同下的权利和义务转让给第三方。

十、争议解决

10.1本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙丙三方协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、合同附件

11.1《分包工程安全协议》

11.2《分包工程安全防护措施》

11.3《分包工程安全事故报告制度》

十二、合同生效与解除

12.1本合同自三方签字盖章之日起生效。

12.2任何一方在合同履行期间，如有正当理由，可以书面通知其他方解除合同。

十三、总结

13.1第三方介入的意义和目的：

（1）通过丙方的专业咨询和监督，提高工程安全水平，降低安全事故风险；

（2）丙方的中立地位有助于甲乙双方在安全问题上达成共识，确保工程顺利进行。

13.2甲方为主导的目的和意义：

（1）甲方作为分包方，对工程的安全负有直接责任，通过主导合同，保障自身权益；

（2）甲方通过合同条款，对乙方和丙方的行为进行约束，确保工程安全；

（3）甲方通过合同，实现对工程安全的有效控制，降低风险，提高效益。

甲方（分包方）：__________

乙方（总包方）：__________

丙方（第三方）：__________

签订日期：__________

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

第一篇范文：合同编号：__________

一、合同订立

1.1甲方（总包方）、乙方（分包方）及丙方（第三方）在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就分包工程的安全管理与监督事宜达成如下协议：

1.2本合同自三方签字盖章之日起生效。

二、合同主体

2.1甲方（总包方）：__________

2.2乙方（分包方）：__________

2.3丙方（第三方）：__________

三、工程概况

3.1工程名称：__________

3.2工程地点：__________

3.3工程内容：__________

3.4工程工期：__________

四、乙方权益保障

4.1乙方有权要求甲方提供必要的安全管理指导和资源支持。

4.2乙方有权要求丙方提供专业的安全监督和咨询服务。

4.3乙方有权对施工现场的安全工作进行实时监控和评估。

五、丙方责任

5.1丙方作为第三方安全监督机构，承担以下责任：

（1）对乙方施工过程中的安全措施进行定期和不定期的检查；

（2）对施工现场的安全隐患进行排查，并提出整改建议；

（3）对安全事故进行原因分析，提供预防措施。

六、乙方权利

6.1乙方有权要求甲方确保工程所需的安全设施和材料符合国家标准；

6.2乙方有权要求甲方提供必要的安全培训和教育；

6.3乙方有权要求丙方提供准确的安全监督报告和评估结果。

七、甲方责任

7.1甲方负责整个工程的安全管理，包括但不限于：

（1）制定并实施全面的安全管理制度；

（2）确保乙方遵守国家和行业的安全标准；

（3）对乙方进行定期安全检查和评估。

八、违约责任

8.1乙方违反本合同约定，未履行安全责任，导致安全事故发生的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

8.2甲方未履行安全管理责任，导致安全事故发生的，应承担相应的法律责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

九、限制条款

9.1乙方在施工过程中，不得擅自更改安全措施和设计方案；

9.2乙方未经甲方同意，不得将分包工程的安全管理责任转移给第三方。

十、争议解决

10.1本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙丙三方协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、合同附件

11.1《分包工程安全管理制度》

11.2《分包工程安全设施和材料清单》

11.3《分包工程安全事故处理流程》

十二、合同生效与解除

12.1本合同自三方签字盖章之日起生效。

12.2任何一方在合同履行期间，如有正当理由，可以书面通知其他方解除合同。

十三、总结

13.1乙方为主导的目的和意义：

（1）乙方作为分包方，承担着工程的实际施工责任，对自身的权益保护至关重要；

（2）通过合同条款，乙方能够确保自身的施工安全，避免因安全事故导致的额外损失；

（3）乙方的主导地位有助于其与甲方和丙方进行有效沟通，确保工程安全管理的顺利进行。

13.2弱化甲方为主导的意义和目的：

（1）甲方作