装饰对公合同范本

装饰对公合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称为×××公司，成立于×年×月×日，地址位于×××市×××区×××路×××号，法定代表人为×××，联系方式为电话：×××××××××，邮箱：××××@××××。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称为×××公司，成立于×年×月×日，地址位于×××市×××区×××路×××号，法定代表人为×××，联系方式为电话：×××××××××，邮箱：××××@××××。

合同简介：

甲方与乙方经过友好协商，就甲方委托乙方进行装饰装修事项达成一致，签订本合同。双方本着平等自愿、诚实守信的原则，共同维护合同的履行。本合同的内容包括甲方委托乙方进行装饰装修的设计、施工、材料供应等事项，具体条款如下：

第一条双方权利与义务

甲方权利与义务：

1.1提供合法的场地，保证场地的安全性、合法性，以及符合相关法律法规要求。

1.2按照约定的时间和要求，向乙方支付装饰装修工程款项。

1.3提供乙方所需的设计资料、施工图纸等相关资料，并保证资料的合法性、准确性和完整性。

乙方权利与义务：

2.1根据甲方的要求，按照约定的时间和质量标准完成装饰装修工程。

2.2负责提供装饰装修所需的设计方案、施工图纸等相关资料，并保证资料的合法性、准确性和完整性。

2.3负责施工期间的安全管理，确保施工过程中的安全、环保等要求得到满足。

2.4对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，确保工程的顺利进行。

2.5工程完成后，按照约定的保修期限和范围，对工程进行保修。

第三条价格与支付条件

3.1本合同的工程总价为人民币×××元（大写：×××元整），其中包括设计费、施工费、材料费等。

3.2甲方应按照本合同约定的付款节点和金额，向乙方支付工程款项。具体付款节点和金额如下：

（1）合同签订后×天内，支付工程总价的30%；

（2）工程进度达到50%时，支付工程总价的30%；

（3）工程进度达到100%时，支付工程总价的20%；

（4）剩余的10%作为质保金，在工程验收合格后支付。

3.3甲方支付工程款项时，应出具相应的付款凭证，乙方应及时出具相应的收款凭证。

第四条履行期限

4.1本合同约定的装饰装修工程竣工时间为×年×月×日。

4.2乙方应按照约定的履行期限完成工程的施工。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第五条违约责任

5.1甲方未按照约定时间支付工程款项的，应按照逾期付款金额的×%支付违约金。

5.2乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期完成工程金额的×%支付违约金。

5.3双方因履行合同发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第六条不可抗力

6.1因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方均不承担违约责任。

6.2不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的纠纷，应首先通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他条款

8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。

8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（买方/出租方/委托方）：

________年________月________日

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

________年________月________日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是明确甲方与乙方在装饰装修工程中的权利和义务，确保工程的顺利进行，并保障双方的合法权益。具体内容包括：

1.1乙方根据甲方的要求，提供装饰装修的设计方案、施工图纸等相关资料。

1.2乙方按照约定的时间和质量标准完成装饰装修工程。

1.3甲方按照约定的时间和要求，向乙方支付工程款项。

1.4双方按照约定共同维护合同的履行，处理工程中的问题，并解决可能发生的纠纷。

第二条定义

本合同中下列术语的含义如下：

2.1甲方：指×××公司，以下简称“甲方”。

2.2乙方：指×××公司，以下简称“乙方”。

2.3装饰装修工程：指甲方委托乙方进行的设计、施工、材料供应等事项。

2.4工程总价：指本合同约定的装饰装修工程的总额，包括设计费、施工费、材料费等。

2.5工程验收：指工程完成后，甲方对工程的质量、功能、安全等方面进行检查，确认工程符合约定要求的过程。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务：

3.1提供合法的场地，保证场地的安全性、合法性，以及符合相关法律法规要求。

3.2按照约定的时间和要求，向乙方支付装饰装修工程款项。

3.3提供乙方所需的设计资料、施工图纸等相关资料，并保证资料的合法性、准确性和完整性。

3.4协助乙方进行施工，提供必要的配合和支持。

3.5按照约定对工程进行验收，及时提出验收意见，并按照约定时间支付工程款项。

乙方的权利与义务：

4.1根据甲方的要求，按照约定的时间和质量标准完成装饰装修工程。

4.2负责提供装饰装修所需的设计方案、施工图纸等相关资料，并保证资料的合法性、准确性和完整性。

4.3负责施工期间的安全管理，确保施工过程中的安全、环保等要求得到满足。

4.4对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，确保工程的顺利进行。

4.5工程完成后，按照约定的保修期限和范围，对工程进行保修。

4.6协助甲方进行工程验收，及时整改工程中存在的问题。

第四条价格与支付条件

本合同约定的装饰装修工程总价款为人民币【】元整（大写：【】元整）。

4.1甲方应按照本合同约定的付款节点和金额，向乙方支付工程款项。具体付款节点和金额如下：

（1）合同签订后【】日内，支付工程总价款的【】%；

（2）工程进度达到【】%时，支付工程总价款的【】%；

（3）工程进度达到【】%时，支付工程总价款的【】%；

（4）剩余的【】%作为质保金，在工程验收合格后支付。

4.2甲方支付工程款项时，应出具相应的付款凭证，乙方应及时出具相应的收款凭证。

第五条履行期限

5.1本合同约定的装饰装修工程竣工时间为【】年【】月【】日。

5.2乙方应按照约定的履行期限完成工程的施工。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第六条违约责任

6.1甲方未按照约定时间支付工程款项的，应按照逾期付款金额的【】%支付违约金。

6.2乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期完成工程金额的【】%支付违约金。

6.3甲方未按照约定提供设计资料、施工图纸等相关资料，导致乙方无法正常施工的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金金额为因延误工程所需额外费用的【】%。

6.4乙方未按照约定提供设计方案、施工图纸等相关资料，导致甲方无法正常使用的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为因延误使用工程所需额外费用的【】%。

6.5如一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

6.6双方在履行合同过程中发生的纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

7.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政策变化等）等。

7.2在合同履行过程中，如发生不可抗力情况，导致一方无法履行或暂时无法履行合同义务的，受影响方应立即通知对方，并提供相关证明文件。

7.3受不可抗力影响的一方应尽力克服不可抗力事件的影响，减少损失，并在不可抗力情况消失后继续履行合同义务。

7.4因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方均不承担违约责任。

7.5如果不可抗力事件导致合同无法履行，双方应友好协商，根据不可抗力事件的影响，部分或全部免除受影响方的违约责任。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的纠纷，应首先通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.3在诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院判决或裁定的内容与合同相抵触。

8.4诉讼解决前，双方不得擅自变更合同内容或解除合同，除非经双方协商一致或法院判决。

8.5无论诉讼结果如何，双方应遵守法院的判决或裁定，并承担相应的法律后果。

8.6在争议解决过程中，双方应保持合作态度，避免因争议影响合同的履行和其他方的利益。

第九条其他条款

9.1通知方式：双方应以书面形式通过电子邮件或快递方式相互发送通知，以确保通知的及时性和有效性。

9.2合同变更：合同履行期间，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。

9.3终止条件：除非合同另有约定，任何一方未履行合同义务达到合同总价款的【】%以上，对方有权终止合同，并要求违约方承担违约责任。

9.4合同解除：一方违反合同约定，导致合同无法履行或者严重违背合同目的，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

9.5双方应遵守国家相关法律法规，履行合同义务，维护合同的合法权益。

9.6本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十条附则

10.1本合同附件为合同的重要组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

10.2本合同附件包括但不限于设计方案、施工图纸、材料清单、工程量清单等。

10.3本合同附件应由双