由于甲方原因工期延期的合同范文5篇

由于甲方原因工期延期的合同范文5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方原因导致的工期延期事宜，达成如下协议：一、合同背景1.甲方与乙方于_____年_____月_____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定乙方承包甲方发包的_____工程，合同总价为_____元，工期为_____天。2.因甲方原因，导致工期延期，乙方在保持施工质量和安全的前提下，尽力配合甲方调整工期计划。二、工期延期原因及责任1.甲方原因导致的工期延期包括但不限于以下几个方面：（1）甲方未按时支付工程进度款，导致乙方无法按时购买材料、支付工人工资等；（2）甲方未按时提供施工所需的图纸、资料等，导致乙方无法按时完成施工任务；（3）甲方在施工过程中变更设计或增加工程量，导致乙方需要调整施工方案或增加施工时间。2.甲方应对工期延期承担以下责任：（1）甲方应支付因工期延期导致的乙方额外施工费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等；（2）甲方应赔偿因工期延期给乙方造成的实际损失，包括但不限于合同违约金、赔偿金等；（3）甲方应承担因工期延期产生的其他费用，包括但不限于施工场地的租金、水电费等。三、合同变更及补充协议1.双方同意对原合同进行变更，将工期由原来的_____天延长至_____天，合同总价不变。2.双方同意签订本补充协议，对工期延期事宜进行具体约定。四、具体约定1.甲方应在每个施工进度节点前，向乙方支付相应的工程进度款，确保乙方能够按时购买材料、支付工人工资等。2.甲方应在施工前，向乙方提供完整的施工图纸、资料等，确保乙方能够按时完成施工任务。3.甲方如需变更设计或增加工程量，应提前与乙方协商，确保乙方能够及时调整施工方案或增加施工时间。4.甲方应在工期延期结束后，向乙方支付因工期延期导致的额外施工费用及赔偿金等。五、违约责任及争议解决1.双方应本着诚实信用的原则履行合同义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。2.如因工期延期产生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。六、其他约定事项1.本补充协议与原合同具有同等法律效力，双方应共同遵守。2.本补充协议未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（发包方）：_________（盖章）乙方（承包方）：_________（盖章）日期：_____年_____月_____日篇2甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方原因导致的工期延期事宜，达成如下协议：一、合同背景1.甲方与乙方于_____年_____月_____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定乙方承包甲方发包的_____工程，合同总价为_____元，工期为_____天。2.因甲方原因，导致工期延期，乙方已按照原合同约定完成了部分工程，但因工期延期，乙方无法按时交付剩余工程。二、工期延期原因及责任1.工期延期原因：甲方在合同履行过程中存在以下行为，导致工期延期：（1）甲方未按照合同约定及时支付工程进度款；（2）甲方未按照合同约定提供施工所需材料；（3）甲方在施工过程中变更设计，导致乙方需重新施工；（4）甲方未按照合同约定协助乙方办理施工手续。2.责任承担：甲方应对工期延期承担全部责任，并应赔偿乙方因此造成的损失。三、合同变更及补充协议1.双方同意对原合同进行变更，将工期延期至_____年_____月_____日，并相应调整合同总价及付款方式。2.双方签订本补充协议，明确以下事项：（1）甲方应在本补充协议签订后_____天内向乙方支付工程进度款_____元；（2）甲方应在_____年_____月_____日前向乙方支付剩余工程款_____元；（3）乙方应在_____年_____月_____日前完成剩余工程的施工。四、违约责任及赔偿1.甲方如未按照本补充协议约定支付工程进度款或剩余工程款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。2.乙方如未按照本补充协议约定完成剩余工程的施工，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。五、争议解决及法律适用1.双方应友好协商解决因工期延期产生的争议。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。仲裁机构为_____仲裁委员会，诉讼法院为_____人民法院。2.本合同及补充协议适用中华人民共和国法律。六、合同生效及变更1.本合同及补充协议自双方签字或盖章之日起生效。2.双方如需对合同进行变更或补充，应协商一致并签订书面协议。变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：_________乙方（签字/盖章）：_________日期：_________篇3合同范文：甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方原因工期延期事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.承包范围：_________4.承包方式：_________二、工期延期原因及责任1.甲方原因：由于甲方在合同履行过程中存在以下过错，导致工期无法按照合同约定进行，需要延期：_________2.甲方责任：甲方需对工期延期承担全部责任，包括但不限于以下方面：（1）因甲方过错导致的工期延期，甲方需承担相应的违约责任；（2）因甲方过错导致的工期延期，甲方需赔偿乙方因此造成的全部损失；（3）因甲方过错导致的工期延期，甲方需承担相应的法律责任。三、工期延期时间1.延期时间：自合同签订之日起至实际完成之日止。2.延期时间计算方式：以双方确认的实际完成日期为准。四、合同变更及解除1.合同变更：如因甲方原因需要调整合同内容，需双方协商一致，并签订书面变更协议。2.合同解除：如因甲方原因需要解除合同的，需双方协商一致，并签订书面解除协议。五、争议解决及法律适用1.争议解决方式：如双方因合同产生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。六、其他约定事项1.保密义务：双方应对合同中涉及的商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露。2.不可抗力：如因不可抗力导致合同无法履行的，双方应友好协商，共同应对。3.通知与送达：双方应确保合同中约定的通知方式有效，如需变更通知方式，应及时书面通知对方。4.合同生效及份数：本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（发包方）：_________（签字或盖章）乙方（承包方）：_________（签字或盖章）日期：_________年_________月_________日篇4合同范文甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方原因导致的工期延期事项，达成如下协议：一、合同背景1.甲方与乙方于_____年_____月_____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定乙方在约定的工期内完成工程的施工。2.由于甲方的原因，导致工期延期，双方经过友好协商，同意对原合同进行补充和修改，并签订本协议。二、工期延期的原因及责任1.甲方延期的原因：甲方在合同履行过程中，由于资金问题、设计变更等原因，导致无法按照原合同约定的进度支付款项或提供必要的工作条件，从而造成工期延期。2.甲方责任：甲方应对工期延期承担主要责任，并应按照本协议约定承担相应的违约责任。三、协议内容1.双方同意将原合同中的工期进行相应调整，具体调整后的工期以本协议附件《调整后的工期计划表》为准。2.甲方应尽快解决导致工期延期的问题，并应支付因延期给乙方造成的额外损失。额外损失包括但不限于乙方因延期而增加的施工人员费用、材料费用、设备费用等。具体损失数额以双方协商确定的数额为准。3.甲方应支付乙方因延期而产生的利息损失。利息损失应按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算，自延期发生之日起至甲方实际支付之日止。4.乙方应在甲方解决问题并支付额外损失和利息损失后，尽快恢复施工，确保工程能够按照调整后的工期计划顺利进行。四、违约责任1.甲方如未按照本协议约定支付额外损失和利息损失，应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付违约金，并有权解除合同。2.乙方如未按照本协议约定履行施工义务，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。五、争议解决1.双方如在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行本协议中未涉及争议的其他部分。六、其他条款1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.在本协议履行过程中，任何一方如需解除本协议，应提前书面通知对方。本协议解除后，双方应友好协商解决相关事宜。甲方（签字或盖章）：_________乙方（签字或盖章）：_________日期：_________篇5合同范文甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方原因工期延期事宜，达成如下协议：一、合同背景1.甲方与乙方于_____年_____月_____日签订了《建设工程施工合同》，约定乙方承包甲方的建设工程，工期为_____天。2.由于甲方的原因，导致工期延期，具体延期天数为_____天。二、合同内容1.甲方同意对工期延期进行补偿，补偿金额为_____元。该补偿金额已包含在工程款中，无需乙方额外支付。2.甲方承诺在合同约定的付款期限内，按时向乙方支付工程款项。如甲方逾期付款，需按照合同约定向乙方支付违约金。3.乙方需在工期延期结束后，及时向甲方提交工程结算报告，甲方需尽快审核并支付结算款项。4.在工期延期期间，乙方需采取必要的措施，确保工程质量不受影响。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方需承担相应的违约责任。5.甲方需按照合同约定向乙方提供必要的技术支持和协作，确保工程顺利进行。三、违约责任1.如甲方违约，需承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.如乙方违约，需承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。四、争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他约定。五、其他约定1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.乙方在合同履行过程中应严格遵守相关法律法规和规定，确保安全生产和环境保护。4.甲方需按照合同约定及时向乙方支付款项，确保工程顺利