重庆市工程施工合同模板

重庆市工程施工合同模板合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程面积/规模：_______1.5工程质量标准：_______第二条工程承包范围2.1承包方负责本工程的施工，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。2.2承包方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及标准进行施工。2.3承包方应负责工程所需的材料、设备、人员等资源的采购和管理。第三条工程期限3.1工程开工日期：_______3.2工程竣工日期：_______3.3工程总工期：_______个月3.4若因不可抗力等原因导致工程延期，双方协商一致后，可适当延长工期。第四条工程价款4.1工程价款为人民币_______元（大写：_______元整），包括人工费、材料费、机械使用费、管理费等。4.2乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，并按照实际完成工程量进行进度款支付。4.3乙方在工程验收合格后，甲方应在_______日内支付剩余工程款。第五条质量保证5.1承包方应保证工程质量符合国家及行业的相关标准。5.2工程验收合格后，承包方应提供_______个月的质保期。5.3若在质保期内发现工程质量问题，承包方应在接到甲方通知后_______日内进行修复。第六条安全生产6.1承包方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工现场的安全。6.2承包方应建立健全安全生产责任制，对施工现场进行安全管理。6.3乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。7.2若因乙方原因导致工程延期，乙方应按照_______的标准向甲方支付违约金。7.3若因甲方原因导致工程延期，甲方应按照_______的标准向乙方支付违约金。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。发包方（甲方）：________________承包方（乙方）：________________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同编号：确保合同有一个唯一的编号，以便于管理和追溯。2.工程概况：明确工程名称、地点、内容、规模和质量标准，避免歧义。3.工程承包范围：详细列明承包方的工作范围和责任，防止责任不清。4.工程期限：明确开工日期、竣工日期和总工期，以及不可抗力情况下的延期条款。5.工程价款：确认合同总价、付款方式、进度款支付和质保金支付等细节。6.质量保证：明确工程质量标准、质保期限和维修责任。7.安全生产：强调安全生产责任和安全管理制度，确保施工安全。8.违约责任：明确违约行为和相应的违约金计算方式。9.争议解决：约定争议解决方式，通常是先协商，再诉讼。解决办法：1.协商：在争议发生时，双方应通过友好协商来解决问题。2.补充协议：若合同中有未尽事宜，双方可以通过签订补充协议来明确。3.法律诉讼：如协商不成，可按照合同约定向人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.发包方：指委托他人完成某项工作或提供某种服务的合同当事人，又称委托人。2.承包方：指接受他人委托完成某项工作或提供某种服务的合同当事人，又称受托人。3.不可抗力：指在合同履行过程中，发生的无法预见、无法克服且对双方当事人产生重大影响的客观情况。4.违约责任：指合同当事人因违反合同义务而应承担的民事责任。5.质保期：指承包方在工程验收合格后，对工程质量承担保修义务的期限。6.争议：指合同当事人之间因合同履行产生的意见分歧或纠纷。7.补充协议：指在原合同基础上，对合同内容进行补充的书面协议。8.诉讼：指合同当事人将争议提交法院审理，通过法院判决来解决争议的方式。哎呀，这个重庆市工程施工合同模板真是挺全面的，不过咱们在实际应用中可能会遇到一些特殊情况，咱们来聊聊几个可能用得上的场合，以及对应的补充条款吧。特殊情况一：老旧小区改造工程增加补充条款：鉴于老旧小区的特殊性，双方同意在施工过程中，如遇有历史建筑、文化遗产等特殊情况，应采取必要的保护措施，并按照相关法规执行。若因此导致工程延期或增加费用，双方协商解决。特殊情况二：环保要求严格的区域施工增加补充条款：考虑到项目位于环保要求严格的区域，双方同意在施工过程中严格遵守环保法规，对于噪音、扬尘等污染采取有效控制措施。如有违反，乙方应承担相应的环保责任和罚款。特殊情况三：跨区域协作工程增加补充条款：由于工程可能涉及跨区域协作，双方同意设立专门的协调小组，负责协调各地区相关部门的沟通与配合。若因跨区域协作问题导致工程延期，双方应友好协商，合理调整工期。特殊情况四：特殊季节施工增加补充条款：考虑到工程可能需要在雨季或冬季等特殊季节进行，双方同意制定相应的施工计划和防护措施，确保工程顺利进行。若特殊季节影响施工进度，双方协商合理调整工期。合同所需要的附件列表：1.施工图纸及技术规范2.工程预