事故水池施工合同范本_第1页
事故水池施工合同范本_第2页
事故水池施工合同范本_第3页
事故水池施工合同范本_第4页
事故水池施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

事故水池施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方全称为XXX公司,注册地址为XX省XX市XX区XX路XX号,法定代表人为张三,联系电话为138XXXX1234。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方全称为XXX工程有限责任公司,注册地址为XX省XX市XX区XX路XX号,法定代表人为李四,联系电话为139XXXX5678。

合同简介:

甲方拥有一个事故水池的施工项目,需要乙方提供相应的施工服务。双方经协商一致,决定签订本合同,明确双方的权利和义务,以确保项目的顺利进行。本合同的内容包括施工范围、施工质量、施工期限、工程造价等方面的约定。双方同意按照本合同的约定履行各自的义务,共同完成事故水池的施工项目。

在本合同的履行过程中,甲方应负责提供施工场地、施工图纸等相关资料,并确保施工场地的安全和畅通。乙方应按照甲方的要求,按时完成施工任务,并保证施工质量符合相关标准和规定。双方应积极沟通和协调,共同解决施工过程中出现的问题,以确保项目的顺利进行。

本合同的签订是基于双方对彼此信誉和能力的认可,以及对合作共赢的追求。双方应严格遵守合同的约定,履行各自的权利和义务。任何一方违反本合同的约定,都应承担相应的违约责任。

本合同的签订是为了规范双方的行为,明确双方的权利和义务,保障双方的合法权益。本合同的履行将有助于提高事故水池的施工质量和效率,保障施工安全,促进双方的长期合作和发展。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是为了明确甲方(买方/出租方/委托方)与乙方(卖方/承租方/服务提供方)之间事故水池施工项目的权利与义务,确保项目按照既定的时间、质量与成本完成。合同范围包括但不限于:

1.乙方根据甲方提供的施工图纸和规范要求,进行事故水池的施工建设。

2.乙方应负责施工过程中所需材料、设备及人员的调配与管理。

3.乙方应确保施工安全,遵守相关法律法规,承担由于自身原因造成的安全事故责任。

4.甲方应提供合格的施工场地,确保乙方施工所需资源的合理使用。

5.甲方应按时支付合同约定的工程款项,对乙方施工过程中的合理需求给予支持。

第二条定义

为本合同所述,以下术语具有以下含义:

1.甲方:指合同中提及的XXX公司,即事故水池施工项目的委托方或买方。

2.乙方:指合同中提及的XXX工程有限责任公司,即事故水池施工项目的承包方或卖方。

3.施工项目:指甲方委托乙方施工的事故水池工程,包括土建、安装、装修等全部或部分工作。

4.施工图纸:指甲方提供的用于指导事故水池施工的具体设计图纸和施工详图。

5.施工期限:指乙方完成施工项目的约定时间,自工程开工之日起至工程竣工交付之日止。

6.工程造价:指乙方完成施工项目所需支付的一切费用总和,包括材料费、人工费、设备费等。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务:

1.甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工项目,并保证施工质量符合相关标准。

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查,要求乙方及时整改不符合要求的问题。

3.甲方应按时支付合同约定的工程款项,延迟支付的,应按同期银行贷款利率支付违约金。

4.甲方应提供施工场地和相关设施,确保乙方施工顺利进行。

5.甲方应协助乙方办理施工过程中所需的各种手续和证件。

乙方的权利与义务:

1.乙方有权根据合同约定和施工图纸进行施工,并对施工过程中的问题提出合理建议。

2.乙方应按照甲方的要求,按时完成施工项目,并保证施工质量符合相关标准和规定。

3.乙方应确保施工安全,采取必要的安全防护措施,防止安全事故的发生。

4.乙方应遵守国家法律法规,严格执行合同约定的各项条款。

5.乙方应接受甲方的监督和检查,对甲方提出的问题及时进行整改。

第四条价格与支付条件

本合同的工程总造价为人民币【】元整(大写:【】元整),采用以下支付方式:

1.甲方支付乙方工程预付款为总造价的30%,即人民币【】元整(大写:【】元整),乙方开具等额的正式发票。

2.甲方根据乙方提交的进度报表和工程验收报告,分阶段支付工程进度款,进度款支付比例为已完成工程量的70%。

3.工程完成后,乙方提交完整的工程决算报表和审计报告,甲方进行审计确认后,支付剩余的30%工程尾款。

4.支付款项时,甲方有权扣除乙方应承担的税金、违约金等费用。

5.支付方式为银行转账,乙方提供银行账户信息以便甲方付款。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为【】年。除非合同提前终止或双方另有约定,否则有效期届满自动续约【】年。

1.乙方应自合同生效之日起【】日内完成施工图纸的审查和施工准备。

2.乙方应自施工准备就绪之日起【】日内完成施工项目。

3.甲方应自乙方完成施工之日起【】日内进行工程验收。

4.如遇不可抗力或其他特殊情况导致无法按时履行合同,双方可协商延长履行期限。

第六条违约责任

1.若乙方未按合同约定时间完成施工项目,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:每日违约金额为合同总金额的千分之一,自逾期之日起计算,直至工程完成之日止。

2.若甲方未按合同约定时间支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金计算方式同上。

3.任何一方违反合同条款,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担相应的赔偿责任。

4.若乙方施工质量不符合合同约定标准,甲方有权要求乙方返工、整改,并有权拒付相应的工程款项。

5.若乙方在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失的,由乙方承担全部责任。

6.若合同履行过程中出现争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

不可抗力是指在合同签订后,发生不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,导致一方或双方不能履行或部分履行合同的情况。以下情况视为不可抗力:

1.自然灾害,如地震、洪水、台风等。

2.政府行为,如战争、封锁、embargo等。

3.社会异常事件,如罢工、暴动、骚乱等。

4.电网故障、通信中断等导致无法履行合同的情况。

当不可抗力事件发生时,受影响的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。双方应协商决定是否继续履行合同,以及采取何种措施减轻不可抗力带来的影响。

若不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行,受到不可抗力影响的一方免于承担由此产生的违约责任。但是,如果不可抗力事件持续超过【】天,双方可协商终止合同,并根据实际情况确定终止后的权利和义务。

第八条争议解决

双方在履行合同过程中发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。如果协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

双方同意,诉讼是解决争议的最终手段,除非双方另有约定。在任何情况下,包括但不限于仲裁、调解或其他替代争议解决方式,均须以法院判决为准。

双方在争议解决过程中应遵守相关法律法规,不得损害对方合法权益,也不得影响合同的履行。在争议解决期间,双方应继续履行合同中的未争议部分。

第九条其他条款

1.通知方式:双方之间的所有通知、要求、同意等均应以书面形式作出,并通过双方同意的通讯方式发送。

2.合同变更:除非双方另有书面协议,否则任何一方不得单方面变更合同内容。合同的变更必须经双方协商一致,并以书面形式确认。

3.终止条件:合同可以在以下情况下终止:

a.双方协商一致解除合同;

b.合同有效期届满,且双方未续约;

c.不可抗力事件导致合同无法履行,且双方同意终止;

d.法律、法规要求终止合同;

e.法院判决或仲裁裁决要求终止合同。

4.合同解除:合同解除应遵循双方协商的原则。除非不可抗力或其他法律规定的情况,否则任何一方不得单方面解除合同。

5.保密条款:双方应对合同内容及谈判过程中的任何商业秘密予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。

6.合同的完整性:本合同构成双方之间关于事故水池施工项目的完整协议,取代了所有先前的口头或书面协议和谈判。

7.适用法律:本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。

第十条附则

本合同的附件、图纸、技术规范等均为合同不可分割的一部分,与合同正文具有同等法律效力。合同附件应明确标注“附件”字样,并标明附件序号和名称。

本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论