




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
真石漆涂料施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):
甲方名称:×××建筑材料有限公司
甲方地址:××省××市××区××路××号
甲方法定代表人/负责人:×××
甲方联系方式:电话:×××××××××××,邮箱:××××@××××.com
2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):
乙方名称:×××建筑工程有限公司
乙方地址:××省××市××区××路××号
乙方法定代表人/负责人:×××
乙方联系方式:电话:×××××××××××,邮箱:××××@××××.com
合同简介:
甲方作为真石漆涂料的买方、出租方和委托方,需要乙方提供真石漆涂料的施工服务。甲方对乙方提供的施工服务表示认可,并愿意支付相应的价款。乙方作为卖方、承租方和服务提供方,愿意按照甲方的要求,提供真石漆涂料的施工服务。双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成一致,签订本合同。
本合同的签订旨在明确双方在真石漆涂料施工过程中的权利和义务,确保工程质量,维护双方合法权益。双方应严格遵守本合同的约定,共同完成真石漆涂料施工工程。
本合同的内容包括双方的基本信息、合作背景、定义、双方的权利和义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决和其他条款。本合同自双方签署之日起生效,对双方具有法律约束力。
在签订本合同之前,双方已经进行了充分沟通,对真石漆涂料施工的相关事项有了深入了解。甲方确认乙方具备真石漆涂料施工的资质和能力,乙方确认甲方提供的施工场地和材料符合要求。双方均有诚意履行本合同的约定,共同完成真石漆涂料施工工程。
本合同的签订是基于双方对真石漆涂料施工市场的了解和判断,以及对双方利益的平衡。双方应共同努力,确保工程顺利进行,实现互利共赢。
在本合同履行过程中,双方应遵守国家相关法律法规,严格执行合同条款,确保工程质量,维护双方合法权益。如双方在履行过程中发生纠纷,应首先通过友好协商解决;如协商不成,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。双方代表在合同文本上签字(或盖章)后,本合同立即生效。
甲方(买方/出租方/委托方):×××建筑材料有限公司
乙方(卖方/承租方/服务提供方):×××建筑工程有限公司
签订日期:××年××月××日
第一条合同目的与范围
本合同的目的是确立甲方(买方/出租方/委托方)与乙方(卖方/承租方/服务提供方)之间真石漆涂料施工的合作关系,明确双方的权利与义务,确保工程质量,维护双方合法权益。具体内容包括:
1.乙方应按照甲方的要求,提供真石漆涂料的施工服务;
2.甲方应提供施工场地、材料和其他必要的条件,并支付乙方施工费用;
3.双方应共同努力,确保工程顺利进行,实现互利共赢。
第二条定义
为本合同所述,以下术语具有以下含义:
1.甲方:指×××建筑材料有限公司,真石漆涂料的买方、出租方和委托方;
2.乙方:指×××建筑工程有限公司,真石漆涂料的卖方、承租方和服务提供方;
3.真石漆涂料:指用于建筑物外墙装饰和保护的涂料,具有仿真石纹理的效果;
4.施工服务:指乙方按照甲方要求,提供的真石漆涂料施工服务,包括施工方案设计、施工队伍派遣、施工材料供应等;
5.施工场地:指甲方提供的用于真石漆涂料施工的地点;
6.施工费用:指乙方提供真石漆涂料施工服务所需的费用,包括人工费、材料费、管理费等。
第三条双方权利与义务
甲方的权利与义务:
1.提供施工场地:甲方应确保施工场地的合法性,提供符合施工要求的场地,并保证施工场地的安全;
2.提供材料:甲方应按照合同约定提供真石漆涂料及相关材料,并确保材料质量符合国家标准;
3.支付施工费用:甲方应按照合同约定的价格和支付条件,及时支付乙方的施工费用;
4.协助施工:甲方应协助乙方进行施工,提供必要的配合和支持;
5.工程验收:甲方应对乙方完成的施工工程进行验收,确保工程质量符合合同约定。
乙方的权利与义务:
1.施工服务:乙方应按照甲方的要求,提供专业的真石漆涂料施工服务,确保工程质量;
2.施工安全:乙方应按照相关法律法规和施工安全标准,保证施工过程中的安全;
3.材料质量:乙方应使用符合国家标准和合同约定的材料,并保证材料质量;
4.工程进度:乙方应按照合同约定的工期完成施工,如有延迟,应承担相应的违约责任;
5.售后服务:乙方应对施工工程提供一定的售后服务,确保工程的使用效果。
第四条价格与支付条件
1.真石漆涂料施工服务的价格为本合同附件中规定的价格。附件中的价格是根据工程量、材料成本、人工费用等因素综合计算得出的,乙方应按照该价格向甲方提供施工服务。
2.甲方应按照本合同约定的支付条件,向乙方支付施工费用。支付条件如下:
a.乙方完成施工后,甲方应在验收合格后七个工作日内支付乙方施工费用的百分之九十;
b.剩余的百分之十作为质保金,在质保期结束后七个工作日内支付给乙方。
3.甲方支付施工费用时,应提供相应的付款凭证。乙方收到付款后,应提供相应的收款凭证。
第五条履行期限
1.本合同自双方签署之日起生效,有效期为一年。除非双方另有约定,否则本合同到期后自动失效。
2.乙方应按照本合同约定的工期完成施工。如乙方因特殊情况无法按时完成施工,应提前十个工作日向甲方提出延期申请,并说明延期原因。甲方有权根据实际情况决定是否同意延期。
3.甲方应按照本合同约定的时间节点提供材料、施工场地和其他必要的条件。如甲方未能按约定履行,应承担相应的违约责任。
第六条违约责任
1.如乙方未能按照本合同约定的质量标准、工期完成施工,甲方有权要求乙方在规定时间内整改,并有权要求乙方支付违约金。违约金为本合同约定的施工费用的百分之一乘以违约天数。
2.如甲方未能按照本合同约定的时间节点支付施工费用,乙方有权拒绝继续履行合同,并要求甲方支付违约金。违约金为本合同约定的施工费用的百分之一乘以延迟支付天数。
3.如双方因不可抗力导致无法履行或部分履行本合同,双方应立即协商解决,并根据实际情况部分或全部免除违约责任。
4.如双方在履行过程中发生纠纷,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
5.本合同约定的违约金不足以弥补甲方损失的,甲方有权要求乙方另行赔偿。如乙方违约行为给甲方造成重大损失,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付违约金及赔偿损失。
6.本合同约定的违约金和赔偿金额,双方应在违约行为发生后的十个工作日内协商确定。如双方未能协商一致,甲方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条不可抗力
1.本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、动乱、罢工等)以及政府行为(如政策调整、法律变化等)。
2.发生不可抗力事件导致乙方无法按照本合同约定履行义务时,乙方应立即通知甲方,并提供相关证明文件。甲方应根据实际情况协商调整工期或解除合同。
3.发生不可抗力事件导致甲方无法按照本合同约定履行义务时,甲方应立即通知乙方,并提供相关证明文件。乙方应根据实际情况协商调整工期或解除合同。
4.发生不可抗力事件导致双方无法履行或部分履行本合同的,双方应立即停止履行,并协商解决。如双方协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
5.发生不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行时,双方应免除因不可抗力事件导致的违约责任。但不可抗力事件发生后,乙方应尽最大努力克服困难,减少损失,并尽快恢复施工。
第八条争议解决
1.本合同履行过程中发生的争议,双方应首先通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
2.双方同意,仲裁委员会仲裁作为争议解决的补充方式。如双方同意仲裁,仲裁委员会应按照双方提交的仲裁申请和仲裁规则处理争议。
3.双方在争议解决过程中,应保持理智、公平、诚信的态度,充分沟通,以达成共识。双方均应遵守仲裁或诉讼结果,如有败诉方,败诉方应承担相应的法律责任。
4.无论通过协商、调解、仲裁还是诉讼解决争议,双方均应承担因此产生的费用。如双方在争议解决过程中达成调解,调解书应具有与仲裁裁决相同的法律效力。
5.本合同约定的争议解决方式,双方应在争议发生后的十个工作日内协商确定。如双方未能协商一致,甲方有权选择向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条其他条款
1.通知方式:本合同项下的通知、声明、申请、要求等,均应采用书面形式,并通过双方约定的联系方式发送。任何一方变更联系方式的,应立即书面通知对方。
2.合同变更:本合同的变更、补充或修改,应由双方协商一致,并签订书面协议。协议经双方签字(或盖章)后,与本合同具有同等法律效力。
3.终止条件:本合同的有效期为本合同签署之日起至合同约定的工程验收合格之日止。如双方提前终止本合同,应书面通知对方,并办理相关手续。
4.合同解除:一方违反本合同约定,导致合同无法履行或严重影响合同履行时,对方有权解除本合同。解除合同后,双方应根据实际情况协商处理未履行部分。
5.保密条款:双方在履行本合同过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、合同内容等,应予以严格保密。违反保密义务的,违约方应承担相应的法律责任。
6.法律适用:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.合同份数:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。两份合同具有同等法律效力。
第十条附则
1.附录:本合同附件为本合同的组成部分,与合同正文具
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 企业外部培训合同范本
- 电子商情分析与电商平台战略布局探讨
- 住房购买合同范本
- pp板材合同范本
- 企业服务策划合同范本
- 部门述职计划方案
- 技术合作的意向书(7篇)
- 充电宝订购合同范本
- 中型汽车买卖合同范本
- 代办按揭合同范本
- 2022-2023年(备考资料)辐射防护-医学x射线诊断与介入放射学历年真题精选一含答案10
- 公司员工离职申请表
- 浅谈班级的文化建设课题论文开题结题中期研究报告(经验交流)
- PMC年终个人总结精编ppt
- DBJ∕T 15-129-2017 集中空调制冷机房系统能效监测及评价标准
- U8-EAI二次开发说明
- Q∕GDW 11612.41-2018 低压电力线高速载波通信互联互通技术规范 第4-1部分:物理层通信协议
- 2006 年全国高校俄语专业四级水平测试试卷
- 新人教版数学四年级下册全册表格式教案
- 疫情期间离市外出审批表
- (完整版)全身体格检查评分标准(表)
评论
0/150
提交评论