工程项目停工协调协议

工程项目停工协调协议甲方（建设单位）：____乙方（施工单位）：____鉴于甲方和乙方在工程项目（以下简称“本项目”）施工过程中，因特殊原因需要暂时停止施工，为确保项目停工期间的各项工作有序进行，甲乙双方经友好协商，特签订本《工程项目停工协调协议》（以下简称“本协议”）。一、协议主体1.1甲方为项目业主，负责本项目的投资、建设和管理。1.2乙方为具有相应资质的施工单位，负责本项目的施工任务。二、停工原因及期限2.1停工原因：因____（具体原因，如政策调整、资金问题、设计变更等）导致本项目需暂时停止施工。2.2停工期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。如停工期限需延长，甲乙双方应协商一致并签订补充协议。三、停工期间双方责任3.1甲方责任：3.1.1甲方应按照国家相关法律法规和本协议的约定，及时支付乙方停工期间的相关费用。3.1.2甲方应协助乙方办理停工期间所需的相关手续，包括但不限于安全生产许可证、施工许可证的延期手续。3.1.3甲方应负责协调本项目涉及的政府部门、企事业单位和其他相关单位，确保项目停工期间的各项工作顺利进行。3.2乙方责任：3.2.1乙方应按照甲方的要求，及时暂停施工，并采取措施确保施工现场的安全和稳定。3.2.2乙方应在停工期间，对施工现场进行必要的维护和保养，确保工程质量和安全。3.2.3乙方应妥善保管施工现场的设备和材料，防止丢失、损坏或被盗。3.2.4乙方应协助甲方办理停工期间所需的相关手续，包括但不限于安全生产许可证、施工许可证的延期手续。四、费用结算4.1甲方应按照本协议约定的停工期限，支付乙方停工期间的人工费、设备租赁费、材料保管费等相关费用。4.2乙方应在停工期间，按照甲方的要求，提供相关费用清单，甲方审核无误后，按照约定的时间和方式支付乙方费用。4.3如停工期限延长，双方应协商一致，并根据实际情况调整费用支付。五、违约责任5.1甲乙双方应严格按照本协议的约定履行各自的责任和义务，如一方违反本协议的约定，另一方有权要求违约方承担违约责任。5.2甲方未按照约定支付乙方停工期间的费用，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为本协议约定的费用总额的____%。5.3乙方未按照约定暂停施工或未采取措施确保施工现场的安全和稳定，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本协议约定的费用总额的____%。六、争议解决6.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至停工期限结束之日终止。7.3本协议未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____甲方代表（签名）：____乙方代表（签名）：____签订日期：____一、甲方责任1.1甲方作为项目业主，应按照国家相关法律法规和本协议的约定，承担以下责任：1.1.1负责本项目的投资、建设和管理，确保项目按照预定目标和进度顺利进行。1.1.2提供本项目所需的全部资料、图纸和其他相关文件，确保乙方能够顺利进行施工。1.1.3负责协调本项目涉及的政府部门、企事业单位和其他相关单位，为乙方施工提供必要的支持和配合。1.1.4按照本协议约定的停工期限，及时支付乙方停工期间的相关费用。二、乙方责任2.1乙方作为具有相应资质的施工单位，应按照国家相关法律法规和本协议的约定，承担以下责任：2.1.1按照甲方的要求，及时暂停施工，并采取措施确保施工现场的安全和稳定。2.1.2在停工期间，对施工现场进行必要的维护和保养，确保工程质量和安全。2.1.3妥善保管施工现场的设备和材料，防止丢失、损坏或被盗。2.1.4协助甲方办理停工期间所需的相关手续，包括但不限于安全生产许可证、施工许可证的延期手续。三、费用结算3.1甲方应按照本协议约定的停工期限，支付乙方停工期间的人工费、设备租赁费、材料保管费等相关费用。3.2乙方应在停工期间，按照甲方的要求，提供相关费用清单，甲方审核无误后，按照约定的时间和方式支付乙方费用。3.3如停工期限延长，双方应协商一致，并根据实际情况调整费用支付。四、违约责任4.1甲乙双方应严格按照本协议的约定履行各自的责任和义务，如一方违反本协议的约定，另一方有权要求违约方承担违约责任。4.2甲方未按照约定支付乙方停工期间的费用，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为本协议约定的费用总额的____%。4.3乙方未按照约定暂停施工或未采取措施确保施工现场的安全和稳定，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本协议约定的费用总额的____%。五、争议解决5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。5.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起