园林景观施工合同协议样本

园林景观施工合同协议样本合同编号：__________名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________第一条项目概述1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4工程内容：__________第二条工程价款2.1乙方应当按照本合同约定的工程内容和标准进行施工，工程价款为人民币______元（大写：__________元整），其中包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。2.2甲方应当在合同签订后______日内向乙方支付预付款，预付款金额为工程价款的______%。2.3乙方应当按照甲方的要求提供相关发票和结算材料，甲方应当在收到乙方开具的发票和结算材料后______日内支付剩余工程价款。第三条工程期限3.1本合同签订后，乙方应当在______日内完成施工并交付工程。3.2如因乙方原因导致工期延误，乙方应当按照甲方的要求支付违约金，违约金计算方式为：每逾期一日，乙方应支付工程价款总额的______%作为违约金。第四条工程质量4.1乙方应保证施工质量符合国家相关标准和行业规范，确保工程安全、环保、美观。4.2乙方应当按照甲方的要求提供工程质量保修承诺书，并承担工程质量保修责任。4.3若工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应当在甲方通知后______日内完成整改。第五条安全生产5.1乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。5.2乙方应负责办理施工期间的各项安全生产手续，包括但不限于安全生产许可证、施工许可证等。第六条保密条款6.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息，应予以严格保密。6.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条合同生效与终止8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同履行完毕或提前终止后，双方应按照约定进行工程结算。第九条其他条款9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________签订日期：______年______月______日乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________签订日期：______年______月______日注意事项：1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址、法定代表人和联系电话，确保合同主体明确，便于后续联系和争议解决。法律名词解释：合同主体是指参与合同关系的各方，包括自然人和法人。合同主体的明确对于确定合同权利和义务的归属至关重要。2.工程价款和支付方式：合同中应明确工程价款总额、预付款比例、支付时间及方式，避免日后因价款支付产生纠纷。法律名词解释：工程价款是指乙方为完成合同约定的工程内容所应得的报酬。预付款是指甲方在合同签订后，按照约定比例预先支付给乙方的款项。3.工程质量和保修：合同中应明确工程质量标准和保修期限，确保乙方在施工过程中严格遵守质量要求。法律名词解释：工程质量是指乙方完成工程后，工程实体符合设计要求和使用功能的程度。保修是指乙方在工程质量保修期内，对出现质量问题的部分进行修复的责任。4.安全生产：合同中应明确乙方在施工过程中的安全生产责任，确保施工现场安全。法律名词解释：安全生产是指乙方在施工过程中，严格遵守国家有关安全生产法律法规，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。5.保密条款：合同中应明确保密期限和双方在保密方面的义务，防止商业秘密泄露。法律名词解释：商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并且权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。解决办法：1.协商解决：在合同履行过程中，如出现争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼解决：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。法律名词解释：协商解决是指双方在争议发生后，通过友好协商达成一致意见，以解决争议。诉讼解决是指双方在协商无果的情况下，通过向法院提起诉讼，由法院依法审理并作出判决，以解决争议。特殊应用场合及补充条款：1.场合：乙方为某大型公园进行园林景观施工，公园内有多处文物古迹需特别保护。补充条款：鉴于公园内文物古迹的特殊性，乙方在施工过程中应采取一切必要措施保护文物古迹不受损害。如乙方造成文物古迹损坏，应立即停止施工，并承担相应的修复和赔偿责任。2.场合：项目位于居民区附近，施工期间需考虑周边居民的日常生活和噪音影响。补充条款：乙方应合理安排施工时间，避免在夜间或节假日进行噪音较大的施工活动。如有必要，乙方需提前与居民沟通，并采取有效措施减少噪音污染。3.场合：甲方要求乙方施工过程中采用环保材料和工艺，以减少对环境的影响。补充条款：乙方应使用符合环保标准的材料和施工工艺，减少对环境的污染。若乙方使用非环保材料或工艺，甲方有权要求乙方立即停止使用，并更换为环保材料或工艺。4.场合：项目位于自然灾害频发地区，需要特别注意施工安全。补充条款：乙方在施工前应进行详细的安全评估，并制定应对自然灾害的应急预案。如遇自然灾害，乙方应立即启动应急预案，确保人员安全。合同所需附件列表：1.甲方提供的项目设计图纸和相关技术文件。2.乙方施