二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库及参考答案 (一)

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库

第一部分单选题(500题)

1、施工企业因下列情形提起行政诉讼，人民法院不予受理的是0

A.对吊销其资质证书不服的

B.对查封其财产不服的

C.认为行政机关侵犯其中标权利的

D.认为某省人民政府制定的规章违法的

【答案】：D

2、开标地点应当为()。

A.招投标双方确认的地点

B.建设行政主管部门指定的场所

C.招标文件中预先确定的地点

I).投标人共同认可的地点

【答案】：C

3、关于工程建设强制性国家标准的说法，正确的是()

A.标准可以由行业主管部门发布

B.对标准解释的效力低于标准本身

C.对标准进行复审的周期一般不得超过3年

D.标准文本应当免费向社会公开

【答案】：D

4、某工程竣工验收时发现隐蔽工程质量检查不合格，经查，是由于设

计缺陷造成的，下列说法中，正确的是()O

A.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担

B.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

C.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担

D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

【答案】：A

5、（2021年真题第1批）根据《绿色施工导则》使用效率的说法，正

确的是（）。.

A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水

B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置

C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核

D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理

【答案】：C

6、施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措

施费的，责令限期改正，处（）罚款。

A.挪用费用10%以上20%以下

B.挪用费用20%以上50%以下

C.挪用费用20%以上30%以下

D.挪用费用10%以上30%以下

【答案】：B

7、关于公布建筑市场诚信行为的说法正确的是（）。

A.优良行为记录信息的公布期限一般为6个月

B.不良行为记录信息的公布期限一般为5年

C.对于整改确实有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布不良

行为

D.对于整改不力的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录的公

布期限

【答案】：D

8、根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及)的装修工程，

建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位

提出设计方案。

A.改善工程内部观感

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加工程造价总额

1).改变建筑工程局部使用功能

【答案】：B

9、根据《民法典》的相关规定，下列不适合作为质押财产的是

()O

A.汇票

B.仓单

C.建设用地

D.应收账款

【答案】：C

10、根据我国的建设工程质量监督管理体制，负责对国家重大技术改

造项目实施监督检查的机构是()。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院发展计划部门

C.国务院经济贸易主管部门

D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门

【答案】：C

11、下列情形中，不会导致劳动合同无效或者部分无效的是()。

A.某审计单位胁迫劳动者李某订立劳动合同，违背了李某的真实意思

B.某施工单位和劳动者张某约定，在工地发生工伤，全部由张某自行

承担医疗费用，单位不承担任何责任

C.某运输公司和劳动者王某约定，由王某自己承担社会保险费用

D.赵某因对合同条款产生误解和单位订立的劳动合同

【答案】：D

12、下列建设工程保险中，属于强制性险种的是（）。

A.意外伤害险

B.建筑工程一切险

C.安装工程一切险

D.工伤保险

【答案】：D

13、2012年1月1日，王某向李某借款20万元，借款期限2个月，由

张某作为还款的保证人，但在保证合同中，保证人和债权人对保证方

式和保证期间均未约定。根据《担保法》的规定，张某承担保证责任

的期间应为借款期限届满之日起（）

A.4个月

B.6个月

C.8个月

D.10个月

【答案】：B

14、关于民用建筑强制节能标准的说法，正确的是（）。

A.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，已经建成的必须拆除

B.监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当

直接向建设单位报告

C.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

D.监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应

当直接向有关行政部门报告

【答案】：C

15、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）o

A.一审程序包括特别程序和简易程序

B.原告必须与案件有直接利害关系

C.当事人不服一审判决的，有权15日内上诉，二审审限为30天

D.对不公开审理的案件，不公开宣告判决

【答案】：B

16、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。

A.仲裁庭必须先行调解

B.调解不成的不能径行作出裁决书

C.仲裁调解书与裁决书具有同等的法律效力

D.经仲裁庭调解双方当事人达成协议的，仲裁庭不能制作裁决书

【答案】：C

17、涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有关技术标

准规定的应取样数量的（）。

A.30%

B.50%

C.75%

D.80%

【答案】：A

18、（2021年真题第2批）根据《文物保护法》》，受国家保护的文

物是（）

A.古建筑

B.近代史迹

C.反映历史上各民族社会制度的代表性实物

I）.历史上工艺美术品

【答案】：C

19、在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免

对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水

质检测措施与（）

A.卫生保障措施

B.水污染防治措施

C.卫生检查措施

D.水循环利用措施

【答案】：A

20、以下关于建筑节能验收的说法中正确的是（）。

A.节能工程的检验批验收应由质量检查员主持

B.节能分项工程验收应由项目负责人主持

C.隐蔽工程验收应由监理工程师主持

D.节能分部工程验收应由监理工程师主持

【答案】：C

21、依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措

施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是

（）O

A.发包人驻工地代表

B.工程监理单位

C.设计单位

D.项目技术负责人

【答案】：B

22、根据有关规定，下列不属于投标人与招标人串通投标的行为是（）

A.招标人授意投标人撤换、修改投标文件

B.招标人向投标人泄露标底

C.投标人以向招标人行贿的手段谋取中标

D.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人

【答案】：C

23、（2017年真题）甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台

大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运

行。关于该合同的说法，正确的是（）。

A.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

B.甲应当对乙承担违约责任

C.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产

D.租赁期满，乙取得该设备的所有权

【答案】：A

24、在行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的,

应当由（）。

A.最先立案的人民法院

B.其共同上级人民法院指定的人民法院

C.最先收到起诉材料的人民法院

D.其共同的上级人民法院

【答案】：A

25、下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）。

A.工程建设重要的通用的信息技术标准

B.工程建设行业专用的试验方法

C.工程建设行业专用的术语、符号

D.工程建设勘察行业专用的质量要求

【答案】：A

26、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板

加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是OO

A.甲应支付相应部分报酬

B.甲不得中途要求乙停止制作

C.甲应支付全部约定报酬

I）.甲不用赔偿乙损失

【答案】：A

27、下列主体中属于法人的是（）。

A.某施工企业项目部

B.某施工企业分公司

C.某施工企业子公司

D.某施工企业项目部项目经理

【答案】：C

28、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专

家论证，实行施工总承包的，由（）组织召开。

A.监理单位

B.施工总承包单位

C.建设单位

D.相关专业承包单位

【答案】：B

29、关于合同示范文本的法律地位，下列表述错误的是（）o

A.当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同

B.合同示范性文本对当事人订立合同其参考作用

C.签订合同时有合同示范性文本的必须使用

I）.合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系

【答案】：C

30、根据《民法典》，关于合同法定解除的说法，正确的是（）

A.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务,

即可解除合同

B.发生不可抗力，即可解除合同

C.当事人一方延迟履行主要债务，即司解除合同

D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人无权随时解除合同

【答案】：A

31、按照国际惯例，建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括（）

A.由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失

B.因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失

C.一般性盗窃和抢劫

D.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失

【答案】：C

32、债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是

（）O

A.抵押

B.留置

C.保证

D.质押

【答案】：D

33、关于融资租赁合同说法正确的是（）。

A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务

B.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承

租人继续支付租

C.融资租赁合同可以采用口头形式

D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定

【答案】：B

34、在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销

权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.3年

【答案】：C

35、2007年9月20日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定

将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为

施工单位所在地。9月28日，建材商依约交付1万元定金。9月29

日，施工单位为建材商代为托运。9月30日，建材商收到货物，但并

没有按照约定在货到时付款。

A.可以同时适用定金与违约金的约定

B.只可选择适用其中一项约定

C.只能适用违约金约定

D.只能适用定金约定

【答案】：B

36、下列关于法律效力等级排序正确的是（）。

A.宪法〉法律〉行政法规〉地方政府规章

B.法律〉行政法规〉地方性法规,部门规章

C.行政法规〉部门规章,地方性法规〉地方政府规章

D.国际条约〉宪法〉地方性法规〉司法解释

【答案】：A

37、甲公司租用乙公司妁仓库，后来甲、乙因租金发生争议，乙公司

应在()内提起诉讼。

A.甲公司延付或拒付租金之日起1年

B.知道权利受到侵害时起2年

C.权利被侵害之日起2。年

I).甲公司与乙公司发生争执时起2年

【答案】：A

38、关于法的效力层级，下列表述中错误的是()。

A.宪法至上

B.新法优于旧法

C.特别法优于一般法

D.一般法优于特别法

【答案】：D

39、2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司

的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。

关于该案的说法，正确的是()O

A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效

B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权

C.甲公司和乙公司就3。万债务的清偿对丙公司承担连带责任

1).甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司

发生效力

【答案】：1)

40,甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200

万元，定金为设计费的15%,甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履

行合同，甲可以要求乙返还（）元。

A.80万

B.60万

C.40万

D.30万

【答案】：B

41、关于买卖合同的说法，正确的有（）“

A.出卖人负有按照合同约定交付标的物、转移标的物所有权、瑕疵担

保义务

B.合同生效后标的物仍由出卖人继续占有，所有权已转移给买受人的

交付方式为简易交付

C.执行政府定价或者政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的,

遇价格上涨时，按照原价格执行

D.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，出卖人将标的物交第一

承运人后，风险由买受人承担

【答案】：A

42、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的

建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使

多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。

A.重大劳动安仝事故罪

B.工程重大安全事故罪

C.强令违章冒险作业罪

D.重大责任事故罪

【答案】：B

43、某招标项目规定11月30日为提交投标文件截止时间。11月

18日甲投标人对招标文件中某项规定提出异议，招标人认为异议合理,

在11月2。日作出书面答复并将修改招标文件的通知发送给所有招

标文件收收人，则该项目投标截止时间至少推迟至（）。

A.12月5日

B.12月10日

C.12月20日

D.12月30日

【答案】：A

44、安全生产许可证可以予以撤销，下列（）不属于可撤销已颁发

的安全生产许可证的情形。

A.企业安全管理制度有待优化时取得安全生成许可证的

B.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全许可证的

C.超越法定职权颁发安全许可证的

D.违反法定程序颁发安全生产许可证的

【答案】：A

45、某施工企业和某建设单位于1999年5月10日签订了一份工程施

工合同，合同约定建设单位应于2001年9月10日前支付所有工程款,

但建设单位一直未按约定支付。那么，施工企业的诉讼有效期限至

（）O

A.2001年5月10日

B.2001年9月10日

C.2002年9月10日

D.2003年9月10H

【答案】：D

46、（2021年真题第1批）关于建筑企业资质证书变更的说法，正确

的是（）。

A.•企业在建筑业企业资质证书有效期内注册资本发生变更的，不必办

理资质证书变更手续

B.国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书的变更，

企业应当直接向国务院住房城乡建设主管部门提出变更申请

C.建筑业企业资质证书遗失补办的，由申请人告知资质许可机关，由

资质许可机关在官网发布信息

D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项时，可以直接承继原建

筑业企业资质

【答案】：C

47、关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。

A.施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或盖执业印章

B.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章

C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任

D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任

【答案】：B

48、资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是（）。

A.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的

B.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的

C.施工企业被责令停产整顿的

D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的

【答案】：B

49、按照《民法典》的规定，建设用地使用权自（）时设

立。

A.合同签订

B.合同生效

C.登记

D.支付出让金

【答案】：C

50、《建设工程安全生产管理条例》第16条规定，出租机械设备的单

位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在

签订租赁协议时，应当出具（）

A.检测合格证明

B.生产（制造）许可证明

C.产品合格证明

D.建筑机械使用许可证明

【答案】：A

51、2019年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未

能按期开工，建设单位于2019年3月10日、5月10日两次向发证机

关报告了工程准备的进展情况，直到2019年7月1日开工建设。关于

该工程施工许可证的说法，正确的是（）。

A.该工程施工许可证应报发证机关核验

B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效

C.应当在2019年4月15日前申请延期

D.不能按时开工，应当在1个月内报告

【答案】：C

52、关于行政复议和行政诉讼的说法，不正确的有（）。

A.行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行

政诉讼

B.行政机关针对信访事项作出的登记，不可申请行政诉讼

C.可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管

部门申请行政复议

D.申请行政复议应当书面提出申请，不可以口头申请

【答案】：D

53、甲公司将施工机械出租给乙公司，乙公司在甲公司不知情的情况

下将该施工机械卖给不知情的丙公司，关于乙、为公司之间施工机械

买卖合同效力的说法，正确的是（）。

A.有效

B.可撤销

C.尢效

D.效力待定

【答案】：D

54、预制安装水池壁板健混凝土分层浇筑厚度不宜超过（）。

A.500mm

B.450mm

C.300mm

D.250mm

【答案】：D

55、某市国税局为了建造一栋高层办公大楼而进行招标，下列所述评

标委员会人数符合《招标投标法》的是（）人。

A.3

B.4

C.6

D.7

【答案】：D

56、关于行政复议和行政诉讼的说法，不正确的有（）。

A.行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行

政诉讼

B.行政机关针对信访事项作出的登记，不可申请行政诉讼

C.申请行政复议应当书面提出申请，不可以口头申请

D.可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管

部门申请行政复议

【答案】：C

57、根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金

额的()。

A.2%

B.5%

C.10%

D.20%

【答案】：C

58、甲公司为乙公司向我行贷款提供保证担保，担保合同中没有约定

担保的范围，则下列说法正确的是OO

A.保证人应当对贷款、利息、违约金等全部债务承担责任

B.保证人只对贷款承担责任

C.保证人在债务的财产没有清偿完毕之前不承担任何责任

D.保证人对债权人可以拒绝承担保证责任

【答案】：A

59、下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是

()O

A.项目安全生产管理人员

B.项目技术员

C.企业主要负责人

D.项目经理

【答案】：B

60、（2014年真题）单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委

托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意

购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知

乙授权不足的情况下。关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。

A.乙的行为属于法定代理

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务

【答案】：D

61、在某一委托代理事项中，委托代理人B为被代理人A的利益需要

转托他人代理的，应当事先取得被代理人A的同意。事先没有取得被

代理人A同意的，应当在事后及时告诉被代理人A,如果被代理人A不

同意，由O向所转托的人的行为负民事责任。

A.代理人

B.被代理人A

C.代理人B和被代理人A按比例

D.代理人B和被代理人A连带

【答案】：A

62、建筑企业资质证书有效期为（）年。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】：C

63、下列不属于诉讼时效中止的有（）o

A.不可抗力

B.继承开始后未确定继承人或者遗产管理人

C.权利人被义务人或者其他人控制

D.权利人向公安机关报案，请求保护其民事权利的

【答案】：I）

64、下列关于委托代理终止的说法，正确的是0»

A.被代理人恢复了民事行为能力

B.被代理人取得了民事行为能力

C.指定代理的人民法院取消指定

D.代理期间届满或者代理事务完成

【答案】：D

65、（2021年真题第2批）关于评标的说法，正确的是（）。

A.招标人可以不向评标委员会提供评标所必需的信息

B.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字，评标委员会不应当

直接否决其投标

C.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时，评标

委员会应当否决其投标

D.评标过程中，评标委员会成员不能继续评标被更换后，由更换后的

评标委员会成员继续进行评审

【答案】：C

66、某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因

甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合司（）。

A.未成立

B.补签后成立

C.成立

I）.备案登记后成立

【答案】：C

67、关于和解的说法，错误的是（）。

A.当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书

B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解

C.和解协议具有强制执行的效力

I）.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

【答案】：C

68、根据我国《建筑法》的规定，以下工程项目在开工前依法需要申

请施工许可证的是（）。

A.建筑面积在200肝以下的建筑工程

B.投资额为20万元的建筑工程

C.华裔商人的个人投资50万元的工程

D.抢险救灾工程

【答案】：C

69、下列关于承包人的主要义务的说法，错误的是（）。

A,承包人不得转包和违法分包工程

B.承包人应自行完成建设工程主体结构施工

C.承包人应提供必要施工条件

D.承包人应接受发包人有关检查

【答案】：C

70、工程建设标准批准部门可以采取（）的方式对工程项目执行强制性

标准情况进行监督检查。

A.重点检查、抽查和专项检查

B.旁站、抽查和平行检查

C.平行检查、抽查和专项检查

D.重点检查、平行检查和专项检查

【答案】：A

71、6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定

由买方

A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同

B.定金合同自6月10日成立

C.若卖方不能交付货物，应返还50万元

D.若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元

【答案】：C

72、（2021年真题第2批）关于工程建设强制性标准实施的说法，正

确的是（）。

A.强制性国家标准发布后实施前，企业应当继续执行原强制性国家标

准

B.建设工程设计文件中可能影响建设工程质量和安全且无国家技术标

准的新材料，一律不得使用

C.工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围

内公告

D.工程建设中采用国际标准，而现行强制标准工作规定的，建设单位

应当向省级住房城乡建

【答案】：C

73、（2021年第1批真题）关于违约责任免除的说法，正确的是（）。

A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效

B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免除

C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任

D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方

【答案】：C

74、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开

始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为（）

日。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：D

75、根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的，抵押权自（）时设

立。

A.合同签订

B.备案

C.交付

D.登记

【答案】：D

76、乙公司明知甲公司合约部部长被撤销了对外签订合同的授权，还

继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后

果应该（）O

A.由甲公司自行承担责任

B.由乙公司自行承担责任

C.由甲乙公司承担连带责任

D.由乙公司和甲公司合约部部长承担连带责任

【答案】：D

77、企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，责令限期

改正，逾期不改的，资质许可将被（）。

A.撤回

B.撤销

C.注销

D.作废

【答案】：A

78、（2019年真题）施工企业必须为职工办理的保险是（）。

A.意外伤害险

B.工伤保险

C.职业资助险

D.财产险

【答案】：B

79、［2018年真题】关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构

B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考

【答案】：A

80、（2016年真题）关于合同形式的说法，正确的是（）。

A.书面形式是主要的合同形式

B.当事人的行为可以构成默示合同

C.书面形式合同是指纸质合同

D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效

【答案】：B

81、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥

毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（）。

A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲

承担的时间相应推迟

B.因水泥质量不合格，甲拒绝接受水泥或解除合司，则水泥毁损灭失

的风险由乙承担

C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担

D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付完

成时，由甲承担

【答案】：B

82、（2021年真题第2批）关于诉讼时效的说法，正确的是（）。

A.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定

B.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效

C.超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理

I）.诉讼时效期届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还

【答案】：B

83、关于不动产物权的说法，正确的是（）。

A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记

B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人

C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力

D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效

【答案】：A

84、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的是（）。

A.应当监控分部分项工程的安全生产情况

B.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%

C.每月带班检查时间不得少于其工作日的25%

I）.应当对工程项目落实带班制度负责

【答案】：C

85、（2017年真题）关于合同解除的说法，正确的是（）。

A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除

B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除

C.发包人不履行协助义务，承包人可以解除

I）.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除

【答案】：B

86、施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的,

将由（）负责强制执行。

A.公安机关

B.人民法院

C.建设行政主管部门

D.作出决定的公安机关消防机构

【答案】：D

87、保险代理人是根据保险人的委托，向保险人收取佣金，这里的保

险人是指（）。

A.被保险人

B.保险公司

C.受益人

D.投保人

【答案】：B

88、大华建筑公司承包中信科技有限公司的办公楼扩建项目，根据

《建筑法》有关建筑工程发承包的有关规定，该公司可以（）。

A.把工程转让给华民建筑公司

B.把工程分为土建工程和安装工程，分别转让给两家有相应资质的建

筑公司

C.经中信科技有限公司同意把内墙抹灰工程发包给别的建筑公司

I).经中信科技有限公司同意，把主体结构的施工发包给别的建筑公司

【答案】：C

89、建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地

县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取OO

A.安全生产许可证

B.施工许可证

C.建设用地规划许可证

D.建设工程规划许可证

【答案】：B

90、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%,但

没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位

支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是()O

A.尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷

款利率支付垫资利息，应予支持

B.没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计

息

C.由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持

D.尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同

类贷款利率支付垫资利息，应予支持

【答案】：B

91、下列()不属于专职安全管理人员具有的职责。

A.负责施工现场安全生产日常检查，并做好记录

B.对于发现的重大安全度思，有权向企业安全生产管理机构报告

C.保证项目安全生产费用的有效使用

D.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处

【答案】：C

92、（2015年真题）下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。

A.施工企业的名称标志

B.施工企业编制的投标文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业发明的新技术

【答案】：D

93、（2021年第2批真题）关于建设工程债的说法，正确的是（）o

A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债

B.在材料设备买卖合同中，材料设备的买方只能是施工企业

C.在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位

是债务人

D.在施工合同中，对于支付工程款，建设单位是债权人，施工企业是

债务人

【答案】：A

94、根据《民法典》，住宅建设用地使用权期间届满的，（）o

A.自动续期

B.依法办理手续后续期

C.自动消灭

D.由主管部门注销

【答案】：A

95、根据《注册建造师管理规定》的规定，取得二级建造师资格证书

的人员申请注册，由0负责受理和审批。

A.省.、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

B.国务院建设主管部门

C.中国建筑业协会建造师分会

D.国务院发展和改革委员会

【答案】：A

96、建设工程施工合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。

关于返还财产的说法，正确的是（）。

A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业

B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮

C.折价返还应当按照合同约定的价款进行

D.折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算

【答案】：D

97、建设项目投入生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过

相关单位验收。该验收单位应是（）

A.建设主管部门

B.大气污染防治监管部门

C.规划主管部门

1）.环境保护行政主管部门

【答案】：D

98、关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）。

A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头

C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为轶合体承包方的业务

许可范围

D.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包

【答案】：A

99、根据《民法典》，关于承揽合同的说法，正确的是（）。

A,承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人完成，承揽人无需就第三

人完成的工作成果向定作人负责

B.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理

C.承揽人工作期间，定作人不得对其进行监督检验

I）.承揽人可以与定作人约定，承揽人使用定作人的设备完成主要工作

【答案】：D

100、下面关于保险合同的说法中，正确的是（）。

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.被保险人或受益人必须是投保人

C.受益人由被保险人或者投保人指定

D.保险合同仅以财产为保险标的

【答案】：C

101、根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同

工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

A.60%

B.75%

C.80%

D.90%

【答案】：C

102、（2016年真题）关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确

的是（）。

A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致

B.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同

C.对备案的中标合同不得进行协商变更

D.人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合司价款订立新的协议

【答案】：A

103、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。

A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

【答案】：A

104、（2017年真题）根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，

关于招标投标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限

制期限长于6个月的，公告期限为6个月

B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部1应当及时对公告记

录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容

不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前

停止对违法行为记录的公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对

违法行为记录的公告

【答案】：B

105、无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最长不得超过

（）o

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

【答案】：D

106、项目经理部行为的法律后果由（）承担。

A.项目经理

B.项目经理部各成员

C.企业法人

I）.企业法定代表人

【答案】：C

107、（2015年真题）根据《安全生产法》,生产经营单位发生生产安

全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，

由（）依法强制执行。

A.人民法院

B.人民政府

C.建设行政主管部门

I）.安全生产监督管理部门

【答案】：A

108、当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除

法律另有规定或者合同另有约定外，（）.

A.合同不生效

B.不影响合同效力

C.合同无效

D.合同终止

【答案】：B

109、甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1000

万元，约定定金为300万元，甲实际支付定金100万元，乙按照合同

约定开始供货。后在合同履行过程中，双方发生争议，关于本案中定

金的说法，正确的是（）。

A.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还200万元

B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%无效

C.视为变更约定的定金数额为200万元

D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付100万元

【答案】：A

110、关于建设工程赔偿损失说法，正确的是（）。

A.赔偿损失以赔偿非违约方合同约定的损害为原则

B.赔偿损失具有一定的任意性

C.损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，不包括合同履行后可

以获得的利益

D.赔偿损失范围包括直接损失和间接损失，直接损失是指财产上的直

接减少，间接损失是营业额减少

【答案】：B

111、以下关于项目经理和项目经理部的说法中正确的是（）。

A.每个项目上都应当设立项目经理部

B.每个项目上都应当有项目经理

C.项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的常设下属机

构

D.项目经理根据企业法定代表人的授权，组织和领导本项目经理部的

全面工作

【答案】：B

112、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说

法，正确的是（）。

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

【答案】：C

113、按用人单位参保的建筑施工企业应以（）为基数依法缴纳工

伤保险费。

A.工资总额

B.企业净资产

C.注册资金

D.年收益总额

【答案】：A

114、某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依

法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处

罚过高，向（）申请行政复议。

A.市环保局

B.省建设厅

C.市人民政府

D.省级人民政府

【答案】：C

115、下列行为中，属于招标人违法行为的有（）。

A.招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立合同

B.投标人未就投标价格等实质性内容进行谈判

C.招标人强制要求投标人组成联合体共同投标的

1）.招标人对潜在投标人妁名称数量进行保密

【答案】：C

116、未参加工伤保险的施工总承包单位，分包隼位职工发生工伤事故

后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是（）。

A.由建设单位先行支付

B.由工伤保险基金先行支付

C.由分包单位与建设单位共同承担

D.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连

带责任

【答案】：D

117、下列权利属于用益物权的是（）。

A.留置权

B.建设用地使用权

C.抵押权

D.质权

【答案】：B

118、（2016年真题）关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。

A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法

院管辖

B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级

人民法院直接管辖

C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法

院起诉

D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

【答案】：C

119、某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工，并于1个月内

交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造

成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经

验收直接使用和占南了该工程，因此，该工程的竣工日期为（）。

A.2013年11月20日

B.2013年12月20日

C.2014年1月20日

D.2014年2月20日

【答案】：C

120、某项目经批准采用邀请招标方式进行施工招标。根据法律规定，

招标人应当向（）个以上具备承担招标项目能力的施工企业发

出投标邀请书。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：A

121、如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期，不

过投保人须（）

A,降低投保限额

B.提前交纳保费

C.交纳补充保险费

D.重填保单

【答案】：C

122、（2016年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定

标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于

（）O

A.资质不良行为

氏承揽业务不良行为

C.工程质量不良行为

D.工程安全不良行为

【答案】：A

123、下列选项中，违反施工许可制度的是（）。

A.房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程,申请办理施工许可

证

B.某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告

C.某工程因供水停止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢

复施工时还向发证机关作了报告

D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关报告，一年后恢复施

工时报发证机关核验施工许可证

【答案】：B

124、根据《民用建筑节能条例》，注册执业人员未执行民用建筑节能

强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部口责令停业执业

（）,情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书,

5年内不得注册。

A.3个月以上6个月以下

B.3个月以上1年以下

C.6个月以上2年以下

D.1年以上3年以下

【答案】：B

125、某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级

的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损

失。下列说法中，正确的是（）。

A.甲、乙承担连带赔偿责任

B.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任

C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任

D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

【答案】：A

126、关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。

A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相同

B.未竣工的建设工程质量合格，承包人对其承建工程的价款就其承建

工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿

C.装饰装修工程的承包人不享有建设工程价款优先受偿权

D.建设工程价款优先受偿的范围包括工程款、利息、违约金、损害赔

偿金等

【答案】：B

127、场景（八）

A.甲

B.乙

C.丙

D.T

【答案】：A

128、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量,

但一直未明确具体数量。交货期截止，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒

绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合司关系的说法，正确

的是（）。

A.乙承担损失

B.甲可根据实际情况部分接收

C.甲拒绝接受，应承担违约责任

D.双方合同已变更，乙送货构成违约

【答案】：C

129、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工

程款支付担保，担保方式为连带责任保证。现甲到期未能支付工程款,

则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是()。

A.只能丙公司代甲清偿

B.乙可要求甲或丙清偿

C.只能由甲先行清偿

D.不可能由甲或丙共同清偿

【答案】：B

130、根据《物权法》的规定，动产物权的转让自()时发生效力，但

法律另有规定的除外。

A.买卖合同生效

B.交付

C.转移登记

D.买方占有

【答案】：B

131、当事人订立合同时特别约定，禁止债权人将权利转让给第三人。

但是，合同履行过程中，债权人将权利转让给了他人，这种行为将

()O

A.无效

B.可撤销

C.构成违约

D.效力待定

【答案】：C

132、依据《劳动合同法》用人单位自用工之日起超过1个月不满1年

未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）倍

的工资。

A.1.5

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

133、以下有关计算软伤的法律保护的说法中，不正确的是

（）O

A.一般情况下，软件著作权属于软件开发者

B.接受他人委托开发的软件，当双方无书面合同或者合同未作明确约

定的，其著作权由委托人享有

C.为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，通过安装、显示、传

输或者存储软件等方式使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不

向其支付报酬

D.自然人开发的软件，其保护期为自然人终生及其死亡后50年，截

止于自然人死亡后第50年的12月31日

【答案】：B

134、（2016年真题）关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确

的是（）。

A.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行

B.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意

C.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行

D.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人

【答案】：A

135、根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的有效

时间为（）年。

A.2

B.3

C.5

D.1

【答案】：D

136、（2021年第1批真题）根据《保障农民工工资支付条例》，施工

总承包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结

清后至少（）。

A.3年

B.1年

C.2年

D.5年

【答案】：A

137、人力资源和社会保障部《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办

法》（人社部规[2017]16号）规定，用人单位存在下列情形之一的，

人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或处

罚决定之日起20个工作日内，按照管辖权限将其列入拖欠工资“黑名

学”，下列情形中，不属于拖欠工资“黑名单”的是（）。

A.无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额

标准的

B.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件造成严重不良社会影响

的

C.因拖欠农民工工资违法行为引发极端事件造成酒重不良社会影响的

1）.因农民工无故罢工而拖欠农民工工资

【答案】：D

138、下列与诉讼有关的行为中，诉讼代理人必须有委托人的特别授权

才能代理的是（）。

A.进行和解

B.代为转述

C.写上诉状

D.提供证据

【答案】：A

139、下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是（）。

A.使用通过受让或者的租赁的方式获取的资质证书投标

B.使用伪造、变造的许可证件投标

C.提供虚假的财务状况或者业绩投标

D.提供虚假的信用状况投标

【答案】：A

140、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。（1分）

A.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志

B.墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样

和送检

C.见证人员应当有施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.施工人员对工程涉及结安全的试块、试件和材料，应当在建设单位

或工程监理单位监督下现场取样

【答案】：D

141、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为

应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，

则仲裁庭应（）作出裁决。

A.重新组成仲裁庭经评议后

B.请示仲裁委员会主任并按其意见

C.按乙和丙的意见

D.按甲的意见

【答案】：C

142、某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确

保近期还款，此担保方式属于（）。

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置

【答案】：C

143、关于执行申请期间的说法，正确的是（）。

A.申请执行的期间为6个月

B.自法律文书规定的履行期间最后一日起算

C.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算

D.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算

【答案】：B

144、关于劳务派遣的说法，正确的是（）o

A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬

B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可

C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式

1）.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担

【答案】：B

145、按照合同约定，2012年1月1日发包方应该向承包方支付工程款,

但没有支付。2014年月1日至6月30日之间，当地发生了特大洪水，

导致承包方不能行使请求权。则在此期间（）。

A.诉讼时效中止

B.诉讼时效中断

C.诉讼时效不中止

I）.诉讼时效终止

【答案】：C

146、（2018年真题）关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（）。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲

裁机构申请执行

B.仲裁裁决只在国内生效

C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人圻在地或者被执行财

产所在地的基层人民法院管辖

I）.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年

【答案】：D

147、某施工企业员工王某在脚手架上作业时，发现部分扣件松动可能

倒塌，便停止了作业，此情形属于从业人员行使（）O

A.知情权

B.拒绝权

C.紧急避险权

D.控告权

【答案】：C

148、（2015年真题）根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法

中，正确的是（）o

A.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款

B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书

C.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款

D.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告,

可以并处罚款

【答案】：D

149、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。

A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一

致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】：D

150、建设项目的环境噪声污染防治设施，应当（）。

A.在主体工程竣工验收后10日内

B.在主体工程竣工验收后15日内

C.与主体工程同时投产使用

D.自建设项目试生产之日起3个月内

【答案】：C

151、关于核验施工许可证的说法，正确的是（）。

A.中止施工经核验符合条件期间，由建设单位做好建设工程的维护管

理工作

B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个

月内报发证机关

C.中止施工满6个月的，在建筑工程恢复施工前，应当报发证机关核

验施工许可证

D.经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核

验

【答案】：A

152、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是

（）O

A.代理人超越代理权订立的合同

B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同

D.以合法形式掩盖非法目的的合同

【答案】：B

153、工程建设国家标准实施后，其复审周期一般为（）年。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】：C

154、根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任两

个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位

同意的

D.合同约定的工程提交竣工脸收报告的

【答案】：D

155、施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院

给予支持的是（）。

A.已经完成的建设工程质量不合格的

B.不履行合同约定的协助义务的

C.符承包的建设工程非法转包，违法分包的

I).合同约定的期限内没有完工的

【答案】：C

156、《专利法》保护的是发明创造的专利权。对此，下列说法正确的

是()。

A.发明创造是指发明、实用新型和外观设计智力成果

B.获得专利权的发明创造的技术内容保密

C.取得专利权的发明可以是纯理论性的

D.专利权的期限均为20年

【答案】：A

157、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

C.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务

院备案

【答案】：C

158、下列关于实施工程建设强制性标准的说法中，正确的是()o

A.工程建设强制性标准高于推荐性标准

B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料的，可不受强制性标准的

限制

C.中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动，必须

执行工程建设强制性标准

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准的，可不受强制性标准的限

制

【答案】：C

159、(2015年真题)下列评标委员会成员的行为，合法的是()。

A.向招标人征询确定中标人的意向

B.对投标提出否决意见

C.接受投标人主动提出的澄清

D.接受个人所提出的倾向意见

【答案】：B

160、下列关于建筑施工企业负责人施工现场带5E制度，不正确的是

()O

A.企业负责人指的是法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作

的副总经理、总工程师和副总工程师

B.施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的

25%

C.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的应口头通

知工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

I).企业主要负责人和领导班子成员轮流现场带班

【答案】：C

161、《建筑法》规定，建设单位应当按照国家窄关规定向工程所在地

()级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可

证。

A.县

B.区

C.市

D.省

【答案】：A

162、(2021年真题第2批)关于投标保证金的说法，正确的是

()O

A.投标保证金帝效期应当超出投标有效期

B.投标人撤回已提交的投标文件，招标人可以不退还投标保证金

C.投标保证金的上限为招标项目估算价的5%

I）.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

【答案】：D

163、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约

定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后

两公司就工程支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司

支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应OO

A.对该诉讼请求全部予以支持

B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

C.对该诉讼请求全部不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【答案】：B

164、根据《生产安全事故应急条例》公应急救援队伍根据救援命令参

加生产安全事故应急救援所耗费用，由（）承担。

A.事故责任单位

B.有关人民政府

C.应急救援队伍

D.事故责任个人

【答案】：A

165、根据《民法典》，下列财产不能作为抵押物的是（）。

A.生产设备

B.建设用地使用权

C.正在建设的建筑物

D.集体所有的宅基地

【答案】：D

166、当排水构筑物无抗浮设计时，雨、汛期施工过程必须采取的抗浮

措施不包括（）。

A.建立防汛组织，强化防汛工作

B.备有应急供电和排水设施

C.采用排水法下沉和封底的沉井工程

I）.基坑四周设防山墙，防止外来水进入基坑

【答案】：C

167、（2019年真题）下列可视为投标人相互串通投标的是（）0

A.不同投标人的投标文件相互混装

B.投标人之间约定中标人

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

【答案】：A

168、按照施工合同约定，甲建设单位应于2011年1月12日向乙施工

单位支付工程款，但到期却未支付。2011年7月2日至8月6日间，

因当地发生了特大洪灾，致乙施工单位无法行使对该项工程款的支付

请求权。2011年12月1日，乙施工单位向法院提起诉讼，请求甲建设

单位支付拖欠的该项工程款。则下列说法正确的是（）

A.2011年7月2日至8月6日间诉讼时效中止

B.2011年7月2日至8月6日间诉讼时效中断

C.2011年12月1日起诉讼时效中止

D.20n年12月1日起诉讼时效中断

【答案】：D

169、用人单位依法裁减人员后，在下列哪一时间内重新招用人员的，

应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先录用被裁减的人员（）

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月

【答案】：B

170、招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及（）的记录。

A.国家秘密

B.个人隐私

C.商业秘密

D.政府信息

【答案】：A

17k（2021年真题第2批）关于保险索赔的说法，正确的是（）。

A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔

B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据

C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费

全额赔偿

D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比

例，分别向不同的保险公司提出索赔要求

【答案】：D

172、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（），负责事

故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30天内做出批复。

A.重大事故

B.特别重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】：B

173、关于劳动争议的解决方式，下列说法正确的是()。

A.劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表