室内装饰工程施工合同

第第页合同编号:________室内装饰工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码6/NUMPAGES总页数6一、主体与目的室内装饰工程施工合同甲方（以下简称“委托方”）：__________乙方（以下简称“施工方”）：__________鉴于委托方拥有合法的室内装饰工程需求，并同意由施工方承担室内装饰工程的施工任务，双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，依据中华人民共和国相关法律法规，特订立本合同，以明确双方的权利义务。一、合同主体1.委托方（甲方）：指具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织，需进行室内装饰工程施工的单位或个人。2.施工方（乙方）：指具有相应资质的室内装饰工程施工企业，承担本合同项下室内装饰工程的施工任务。二、合同目的本合同旨在明确双方在室内装饰工程施工过程中的权利、义务和责任，确保室内装饰工程按照约定的质量、进度、投资预算完成，达到双方满意的效果。施工方应严格按照国家有关标准、规范和设计文件进行施工，确保工程质量和安全。1.明确双方的权利、义务和责任，确保工程顺利进行；2.约定工程的质量、进度、投资预算等关键条款，为双方法律依据；3.规范双方在施工过程中的行为，降低合同纠纷风险；4.保障双方合法权益，维护合同当事人的利益。二、价格、支付方式1.合同价格本合同约定的室内装饰工程施工总价为人民币（大写）：________元整（小写）：￥________元。该价格包括但不限于设计费、材料费、施工费、管理费、利润、税金、质保金等与工程相关的全部费用。双方确认，合同价格已充分考虑了施工过程中的风险、市场因素及其他可能影响价格的各类因素。2.支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应在开工前向乙方支付合同总价款的30%作为预付款，即人民币（大写）：________元整（小写）：￥________元。（2）进度款：乙方按照合同约定的工程进度完成相应工程量后，甲方应按照实际完成工程量的70%支付进度款。乙方需向甲方相应阶段的工程量清单及支付申请，甲方在收到申请后15个工作日内支付相应款项。（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方应支付至合同总价款的90%，即人民币（大写）：________元整（小写）：￥________元。（4）质保金：剩余10%的合同总价款作为质保金，在工程保修期满且无质量问题时，甲方应在保修期满后15个工作日内支付给乙方。3.付款条件甲方支付各阶段款项前，乙方应合法有效的发票。若甲方未按时支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付相应的逾期付款违约金。4.退款若合同终止或解除，乙方应根据实际情况退还甲方已支付的款项，具体退款事宜由双方协商解决。退款的金额应扣除已发生费用、违约金及损失赔偿等。三、质量保证、服务、履行与变更1.质量保证乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求进行施工，确保工程质量。工程完成后，乙方应完整的技术资料、质量保证书、使用说明书及验收报告。乙方对施工过程中出现的质量问题负责无偿修复，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，具体保修期限如下：（1）主体结构工程：____年；（2）装修装饰工程：____年；（3）电气、给排水、暖通等安装工程：____年。保修期内，若发生非甲方原因导致的工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内到场维修。2.服务乙方应在合同约定的保修期内免费维修服务。保修期外，乙方有偿维修服务，费用由甲方承担。乙方应建立完善的服务体系，及时响应甲方在施工过程中及保修期内的咨询与需求。3.履行双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利义务。乙方应按照合同约定的工期、质量完成施工任务，并确保工程安全。甲方应按时支付合同款项，为乙方施工所需的条件，并配合乙方办理相关手续。4.变更在合同履行过程中，如需对工程范围、设计、材料等进行变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、费用及影响工期等。任何一方要求变更合同内容，需提前通知对方，经双方协商一致后方可进行变更。因变更导致合同价款及工期的调整，双方应签订补充协议。四、保密条款、争议解决1.保密条款双方在签订和履行本合同过程中，可能获知对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息。双方同意对这些信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕后____年止。无论本合同是否有效、变更、解除或终止，双方均应继续承担保密义务。双方因违反保密义务给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。2.争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。诉讼费用、律师费用等因解决争议产生的费用，由败诉方承担，除非双方另有约定。本合同涉及的争议解决，适用中华人民共和国法律。双方同意，在合同签订地解决争议，以简化诉讼程序，降低解决争议的成本。双方应遵守合同签订地法院的判决或裁定，并履行相关义务。五、其他条款、合同签署1.其他条款（1）本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。（2）双方应遵守国家有关法律法规，不得从事违法活动。如一方违反法律法规，导致合同无效或被撤销，责任方应承担相应法律责任。（3）本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议予以明确。（4）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（5）本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的权利义务履行完毕之日终止。2.合同签署本合同由甲乙双方于____年