2025年度绿色建筑设计与施工合同范本集

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度绿色建筑设计与施工合同范本集本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度绿色建筑设计与施工合同范本甲方（建设单位）：______________地址：______________法定代表人：______________乙方（施工单位）：______________地址：______________法定代表人：______________鉴于：第一条项目概况1.1项目名称：______________1.2项目地点：______________1.3项目规模：______________1.4项目投资：______________1.5项目性质：______________1.6项目用途：______________第二条设计内容2.1设计阶段：______________2.2设计范围：______________2.3设计要求：______________2.4设计深度：______________2.5设计质量：______________第三条施工内容3.1施工范围：______________3.2施工内容：______________3.3施工要求：______________3.4施工标准：______________第四条设计及施工进度4.1设计进度：______________4.2施工进度：______________4.3设计及施工总工期：______________第五条设计及施工费用5.1设计费用：______________5.2施工费用：______________5.3设计及施工总费用：______________5.4付款方式：______________5.5付款时间：______________第六条设计及施工质量保证6.1设计质量保证：______________6.2施工质量保证：______________6.3质量验收标准：______________第七条设计及施工安全生产7.1乙方应严格按照国家和地方有关安全生产的法律法规及标准，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。7.2乙方应配备足够的安全生产管理人员和安全生产设施，加强施工现场安全管理。7.3甲方应对乙方施工过程中安全生产情况进行监督。第八条设计及施工合同解除8.1因不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方应协商解除合同。8.2甲方在未按约定支付设计及施工费用的情况下，乙方有权解除合同。8.3乙方在未按约定完成设计及施工任务的情况下，甲方有权解除合同。第九条违约责任9.1甲方未按约定支付设计及施工费用，应向乙方支付违约金，违约金为______________。9.2乙方未按约定完成设计及施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为______________。第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向______________仲裁委员会申请仲裁。第十一条合同生效及其他11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2本合同一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力。11.3本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方（建设单位）：（盖章）法定代表人（签字）：乙方（施工单位）：（盖章）法定代表人（签字）：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指在甲方、乙方之外的，为履行本合同提供专业服务、咨询、监督、检测等辅助性服务的自然人、法人或其他组织。1.2.1设计监理单位1.2.2施工监理单位1.2.3环境检测机构1.2.4质量检测机构1.2.5安全生产监督机构1.2.6法律顾问1.2.7其他为履行本合同所需的专业服务机构第二条第三方责任2.1第三方在履行本合同过程中，应严格遵守国家法律法规、行业标准及本合同约定，对其提供的服务质量承担相应的法律责任。2.2第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成的损失，由第三方自行承担。2.3第三方在履行本合同过程中，如违反本合同约定，导致甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。第三条第三方权利3.1第三方有权根据本合同约定，收取相应的服务费用。3.2第三方有权要求甲方、乙方提供必要的资料和条件，以完成其职责范围内的服务。3.3第三方有权对甲方、乙方履行本合同的情况进行监督和检查。第四条第三方介入程序4.1甲方、乙方在需要第三方介入时，应提前__天向对方提出书面申请，并说明第三方介入的原因、类型及所需服务内容。4.2对方收到申请后，应在__天内予以答复。同意第三方介入的，双方应共同确定第三方，并签订相应的合作协议。4.3第三方介入后，甲方、乙方应积极配合第三方的工作，并提供必要的协助。第五条第三方责任限额5.1第三方在本合同履行过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额为______________。5.2第三方责任限额可根据实际情况进行调整，调整方案由甲方、乙方与第三方协商确定。5.3第三方责任限额的调整，应在本合同中予以明确。第六条第三方与其他各方的划分6.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系，由双方在合作协议中约定。6.2第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均有权向______________仲裁委员会申请仲裁。6.3第三方在履行本合同过程中，如与甲方、乙方发生争议，应立即通知对方，并采取必要的措施，以减少损失。6.4第三方在履行本合同过程中，如因自身原因导致甲方、乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。第七条第三方变更及退出7.1第三方在本合同履行过程中，如需变更或退出，应提前__天向甲方、乙方提出书面申请。7.2甲方、乙方收到申请后，应在__天内予以答复。同意第三方变更或退出的，双方应共同协商解决相关事宜。7.3第三方变更或退出后，其权利义务由甲方、乙方与新的第三方协商确定。第八条其他8.1本合同中关于第三方介入的约定，不影响甲方、乙方根据本合同约定的权利义务。8.2本合同中关于第三方介入的约定，如与本合同其他条款有冲突，以本条款为准。8.3本合同中关于第三方介入的约定，如需变更，应经甲方、乙方与第三方协商一致，并签订书面协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告：详细说明项目背景、市场需求、技术方案、投资估算、经济效益分析等。2.绿色建筑设计方案：包括建筑设计图纸、绿色建筑技术指标、材料清单、节能措施等。3.施工组织设计：包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、安全生产措施等。4.施工合同：明确施工范围、施工内容、施工质量、施工工期、施工费用、付款方式等。5.设计合同：明确设计范围、设计质量、设计进度、设计费用、付款方式等。6.监理合同：明确监理范围、监理内容、监理质量、监理费用、付款方式等。7.质量检测报告：包括材料质量检测、施工质量检测、竣工质量检测等。8.安全生产检查记录：包括施工现场安全生产检查、安全隐患整改记录等。9.环境保护监测报告：包括施工现场环境保护措施、环境监测结果等。10.合同变更协议：记录合同履行过程中发生的任何变更及其原因、内容、影响等。11.付款凭证：包括付款申请、付款凭证、收款凭证等。12.验收报告：包括竣工验收报告、单项工程验收报告等。13.争议解决文件：包括争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等。14.其他相关文件：包括政府批文、规划许可证、施工许可证等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按约定支付设计及施工费用。责任认定：甲方应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的__%。示例：若甲方应支付100万元，但未支付，则应支付违约金10万元。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按约定完成设计及施工任务。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成的损失。责任认定：第三方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据实际损失确定。示例：若第三方检测