2025年数据中心基础设施建设施工总包合同书

2025年数据中心基础设施建设施工总包合同书本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年数据中心基础设施建设施工总包合同书甲方（建设单位）：____________________________乙方（施工单位）：____________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在____________________________（具体地址）建设数据中心基础设施项目，乙方负责该项目的施工总包事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：____________________________1.2项目地点：____________________________1.3项目规模：____________________________1.4项目总投资：人民币______元整（大写：______元整）1.5施工工期：自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______个月。第二条施工内容（1）土建工程：____________________________（2）钢结构工程：____________________________（3）机电安装工程：____________________________（4）智能化系统安装：____________________________（5）其他相关配套设施建设：____________________________2.2乙方应严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。第三条工程质量与验收3.1乙方应按照设计文件和国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到国家标准。3.2工程验收应按照国家有关工程验收的规定进行，甲方有权对工程质量进行监督检查和验收。3.3未经甲方同意，乙方不得擅自改变设计文件和施工方案。第四条工程进度4.1乙方应按照合同约定的工期进行施工，确保工程按时完成。4.2乙方应每月向甲方报送施工进度报告，甲方有权对施工进度进行监督检查。第五条合同价款及支付5.1本合同价款为人民币______元整（大写：______元整），包括但不限于工程款、材料款、人工费、机械使用费、管理费等。5.2付款方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的______%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点后，甲方根据乙方提供的工程量清单及验收报告支付相应工程款；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的______%；（4）保修期满后，甲方支付乙方合同总价款的______%。第六条保修责任6.1乙方在工程保修期内对工程质量负责，保修期为______年。6.2保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应负责无偿维修或更换，直至达到合格标准。第七条违约责任7.1甲方未按合同约定支付款项的，应向乙方支付______%的违约金。7.2乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付______%的违约金。7.3双方因其他违约行为给对方造成损失的，应根据实际情况承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：____________________________乙方（施工单位）：____________________________签订日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念.1本合同所指的第三方，是指在合同履行过程中，为甲方或乙方提供专业服务、咨询、监理、检测、验收等服务的独立法人或其他组织。.2第三方介入的目的在于提高工程质量、保障工程进度、降低工程风险，并确保合同各方权益得到充分保障。二、第三方介入的类型（1）工程监理：对工程施工过程进行监督、检查，确保工程质量符合合同约定。（2）设计咨询：对工程设计方案进行咨询、优化，提高设计质量。（3）材料检测：对工程材料进行检测，确保材料质量符合国家标准。（4）验收服务：对工程进行验收，确保工程符合设计要求和质量标准。（5）其他专业服务：根据合同约定，为甲方或乙方提供其他专业服务。三、第三方介入的职责.4第三方介入的职责如下：（1）按照合同约定，独立、客观、公正地履行职责。（2）对工程施工过程进行监督检查，及时发现并报告工程质量、进度等方面的问题。（3）对工程材料进行检测，确保材料质量符合国家标准。（4）对工程进行验收，确保工程符合设计要求和质量标准。（5）根据合同约定，为甲方或乙方提供其他专业服务。四、第三方介入的权利.5第三方介入的权利如下：（1）查阅、复制与工程相关的文件、资料。（2）进入施工现场进行检查、验收。（3）对工程质量、进度等方面的问题提出意见和建议。（4）根据合同约定，要求甲方或乙方提供必要的工作条件和支持。五、第三方介入的责任.6第三方介入的责任如下：（1）因第三方原因导致工程质量、进度等方面的问题，第三方应承担相应的责任。（2）第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失给甲方或乙方造成损失的，应承担赔偿责任。（3）第三方应遵守国家有关法律法规，不得泄露甲方或乙方的商业秘密。六、第三方责任限额.7第三方责任限额如下：（1）第三方因履行职责造成甲方或乙方损失的，其赔偿责任不超过合同总价的______%。（2）若第三方责任导致工程停工、延误工期，其赔偿责任应包括但不限于停工期间的人工费、机械使用费、管理费等直接经济损失。七、第三方与其他各方的划分说明.8第三方与其他各方的划分说明如下：（1）第三方与甲方、乙方之间的关系为委托代理关系，第三方应独立承担法律责任。（2）第三方在履行职责过程中，应与甲方、乙方保持密切沟通，确保工程顺利进行。（3）第三方不得利用其与甲方、乙方之间的关系，谋取不正当利益。八、第三方介入的程序.9第三方介入的程序如下：（1）甲方或乙方根据工程需要，选择合适的第三方介入。（2）甲方或乙方与第三方签订委托协议，明确双方的权利、义务和责任。（3）第三方按照委托协议履行职责，甲方或乙方对第三方的工作进行监督和检查。（4）第三方完成委托任务后，甲方或乙方对第三方的工作进行评价和反馈。九、第三方介入的变更.10第三方介入的变更如下：（1）若需变更第三方，甲方或乙方应提前通知对方，并经对方同意。（2）变更第三方后，原委托协议终止，双方应根据变更后的情况重新签订委托协议。十、其他.11本合同中关于第三方介入的条款，如与国家有关法律法规相冲突，以国家有关法律法规为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：（1）设计文件：包括但不限于初步设计、施工图设计、设备选型报告等，应详细列明设计内容、设计标准、设计单位信息等。（2）施工方案：包括但不限于施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施、安全文明施工措施等。（3）材料设备清单：包括但不限于材料名称、规格、型号、数量、供应商信息等。（4）施工图纸会审记录：包括但不限于会审时间、参加人员、会审内容、会审结论等。（5）施工日志：记录施工过程中的重要事项、问题及解决方案等。（6）工程质量检验报告：包括但不限于材料检验报告、施工过程检验报告、竣工验收报告等。（7）工程进度报告：包括但不限于施工进度计划、实际进度、进度偏差分析等。（8）变更通知单：包括但不限于变更原因、变更内容、变更影响、变更费用等。（9）付款凭证：包括但不限于预付款、进度款、竣工结算款等付款凭证。（10）其他相关文件：包括但不限于合同签订、变更、解除等文件。.2附件的详细要求和说明：（1）所有附件均需加盖公章或合同专用章，并由法定代表人或授权代表签字。（2）附件内容应真实、准确、完整，与合同相符。（3）附件应按照合同约定的时间、方式提交给对方。（4）附件的格式应符合国家有关标准。说明二：违约行为及责任认定：.3违约行为及责任认定标准：（1）甲方违约行为：未按合同约定支付款项的，应向乙方支付______%的违约金。未经乙方同意，擅自改变设计文件和施工方案的，应承担相应的赔偿责任。因甲方原因导致工程延期，应承担相应的延期损失。（2）乙方违约行为：未按合同约定完成工程的，应向甲方支付______%的违约金。施工过程中出现质量问题，未及时整改的，应承担相应的赔偿责任。因乙方原因导致工程停工，应承担相应的停工损失。（3）第三方违约行为：因第三方原因导致工程质量、进度等方面的问题，第三方应承担相应的责任。第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失给甲方或乙方造成损失的，应承担赔偿责任。.4违约的示例说明：（1）示例一：若甲方未按合同约定支付进度款，则甲方应向乙方支付______%的违约金。（2）示例二：若乙方在施工过程中发现质量问题