2025年度建设工程合同担保法执行标准

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建设工程合同担保法执行标准本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（担保人）：名称：__________________住所地：__________________法定代表人：__________________联系电话：__________________乙方（被担保人）：名称：__________________住所地：__________________法定代表人：__________________联系电话：__________________丙方（工程承包人）：名称：__________________住所地：__________________法定代表人：__________________联系电话：__________________鉴于：2.甲方同意为乙方的履约提供担保，保证乙方按照施工合同约定履行合同义务。3.丙方同意接受甲方的担保。根据《担保法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方经协商一致，达成如下协议：第一条担保范围1.本担保范围为乙方在施工合同项下应承担的债务，包括但不限于工程款、违约金、赔偿金等。2.本担保不涉及施工合同以外的债务。第二条担保方式1.甲方对本担保承担连带责任担保。2.甲方应在本合同签订后____个工作日内，向丙方出具书面担保函。第三条担保期限1.本担保期限自施工合同签订之日起至施工合同约定的工程竣工验收合格之日止。2.如因乙方原因导致工程延期，本担保期限相应延长。第四条担保责任1.甲方在本担保期限内，如乙方未能履行施工合同约定的义务，丙方有权要求甲方承担担保责任。2.甲方在承担担保责任后，有权向乙方追偿。第五条担保费用1.乙方应在本合同签订后____个工作日内，向甲方支付担保费用人民币____元整（大写：____元整）。2.担保费用用于支付甲方在履行担保责任过程中产生的合理费用。第六条通知义务1.甲方应随时关注乙方履行施工合同的情况，如发现乙方可能违约，应及时通知丙方。2.丙方在发现乙方可能违约时，应及时通知甲方。第七条争议解决1.本合同的签订、效力、解释、履行、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.任何因本合同引起的或与本合同有关的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交_________________仲裁委员会仲裁。3.仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。第八条其他1.本合同未尽事宜，由甲乙丙三方另行协商解决。2.本合同一式____份，甲乙丙三方各执____份，自各方签字（或盖章）之日起生效。甲方（担保人）：（盖章）代表人（或授权代理人）：（签字）乙方（被担保人）：（盖章）代表人（或授权代理人）：（签字）丙方（工程承包人）：（盖章）代表人（或授权代理人）：（签字）____年__月__日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同中所述“第三方”是指除甲乙丙三方之外的任何个人或单位，包括但不限于中介机构、监理单位、质量检测机构、律师事务所、会计师事务所等。2.第三方的介入需经甲乙丙三方一致同意，并应在合同中明确其角色、职责和权利义务。二、第三方介入目的1.第三方的介入旨在提高合同的执行效率，确保工程质量，保障各方的合法权益。2.第三方可提供咨询服务、专业评估、监督执行等。三、第三方责任限额1.第三方在履行其职责过程中，如因自身原因造成损失，其责任限额由甲乙丙三方在合同中约定。2.如无特别约定，第三方责任限额不超过其收取的服务费用。四、第三方职责与权利1.第三方应按照合同约定，独立、公正、客观地履行其职责。2.第三方的权利包括但不限于：a.收取合理的服务费用；b.获取甲乙丙三方提供的相关资料和信息；c.对施工过程进行监督、检查和评估；d.对乙方违约行为提出警告或处理建议；e.对工程质量提出整改意见。3.第三方的职责包括但不限于：a.对施工合同履行情况进行监督，确保工程质量、进度和安全生产；b.对施工过程中出现的争议进行调解；c.对施工过程中发现的问题提出整改意见，并监督整改措施的落实；d.对施工合同履行情况进行评估，提出评估报告；e.完成甲乙丙三方约定的其他工作。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方、丙方的权利义务划分如下：a.甲方与第三方之间的权利义务由《担保合同》约定；b.乙方与第三方之间的权利义务由《施工合同》约定；c.丙方与第三方之间的权利义务由《委托合同》约定。2.各方在合同履行过程中，应按照合同约定，相互配合，共同保障合同顺利履行。六、第三方介入的程序1.甲乙丙三方协商一致后，确定第三方介入的具体事项。2.第三方在接到甲乙丙三方的通知后，应在____个工作日内确认是否介入。3.第三方确认介入后，甲乙丙三方应签订《委托合同》，明确第三方的职责和权利义务。4.第三方按照《委托合同》约定履行职责，并定期向甲乙丙三方报告工作进展。七、第三方介入的终止1.如第三方在履行职责过程中发现无法继续履行或无法达到预期效果，应及时通知甲乙丙三方。2.甲乙丙三方协商一致后，可以终止第三方介入。3.第三方介入终止后，甲乙丙三方应根据实际情况处理相关事宜。八、其他1.本合同未尽事宜，由甲乙丙三方另行协商解决。2.本合同修正条款作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。3.本合同修正条款自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《担保合同》：详细约定甲乙丙三方在担保关系中的权利义务，包括担保范围、担保期限、担保费用、违约责任等。2.《施工合同》：详细约定乙方与丙方在工程承包关系中的权利义务，包括工程范围、工程量、工程款支付、工期、质量标准、违约责任等。3.《委托合同》：详细约定第三方与甲乙丙三方在委托关系中的权利义务，包括第三方职责、服务内容、服务费用、违约责任等。4.《工程竣工验收报告》：由第三方根据工程质量评估结果出具，确认工程是否达到合同约定的质量标准。5.《工程进度报告》：由第三方定期出具，报告工程进度、存在的问题及整改措施。6.《工程款支付凭证》：证明已支付工程款的凭证，包括发票、收据等。7.《工程变更单》：详细记录工程变更的内容、原因、影响及处理结果。8.《工程质量检测报告》：由第三方出具，对工程材料、设备、施工过程等进行质量检测。9.《安全生产检查报告》：由第三方出具，对施工现场进行安全生产检查。10.《争议调解协议》：由第三方在争议调解过程中，与甲乙丙三方共同签署的协议。附件要求：1.所有附件均需加盖合同主体方公章，并由法定代表人或授权代表签字。2.附件内容应真实、完整、准确，不得有虚假记载。3.附件应与合同内容一致，不得有冲突。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.甲方未按约定出具担保函，或担保函内容与合同约定不符。b.乙方未按施工合同约定履行工程承包义务，包括但不限于工期延误、质量不合格、工程款拖欠等。c.丙方未按施工合同约定支付工程款，或支付工程款不及时。d.第三方未按委托合同约定履行职责，或履行职责不力。e.甲乙丙任何一方未按合同约定履行通知义务。2.责任认定标准：a.甲方违约：甲方应承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方或丙方的损失、支付违约金等。b.乙方违约：乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿丙方的损失、支付违约金、承担工程质量责任等。c.丙方违约：丙方应承担违约责任，包括但不限于支付工程款、承担工程质量责任等。d.第三方违约：第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲乙丙三方的损失、支付违约金等。e.任何一方未履行通知义务：未履行通知义务的一方应承担相应的违约责任。示例说明：1.甲方未按约定出具担保函，导致丙方无法按期获得工程款，甲方应赔偿丙方因此造成的损失。2.乙方在施工过程中发现质量问题，未及时整改，导致工程延期，乙方应承