2025年度建筑工程施工合同争议解决框架协议

2025年度建筑工程施工合同争议解决框架协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同争议解决框架协议甲方：名称：________________________住所：________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方：名称：________________________住所：________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________一、争议解决原则1.本协议适用于甲方与乙方在施工过程中发生的所有争议，包括但不限于合同履行过程中的质量、工期、工程款支付、违约责任等方面的争议。2.双方应本着平等、自愿、公平、公正的原则，通过友好协商解决争议。二、争议解决程序1.协商解决：发生争议后，双方应立即协商解决。协商期限为______日，自一方收到另一方书面通知之日起计算。2.调解解决：如协商不成，任何一方均可向本工程所在地的人民调解委员会申请调解。调解期限为______日，自双方同意调解之日起计算。3.仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向________________________仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。4.诉讼解决：如仲裁不成，任何一方均可向________________________人民法院提起诉讼。三、争议解决费用1.争议解决过程中产生的所有费用，包括但不限于律师费、仲裁费、诉讼费等，由败诉方承担。2.如双方协商一致，可由双方分担争议解决费用。四、其他1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商解决。4.本协议的解释权归甲方所有。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本协议中，“第三方”是指除甲方、乙方以外的，为协助解决争议而介入的任何个人、组织或机构，包括但不限于调解机构、仲裁机构、法律顾问、技术鉴定机构、监理单位等。二、第三方介入的条件1.争议发生后，双方经协商一致，认为需要第三方介入以协助解决争议。2.第三方介入应得到甲乙双方书面同意。三、第三方介入的程序1.双方应共同选定第三方，并书面通知对方。2.第三方应在收到通知后______日内，向双方发出接受介入的书面确认。a.第三方应听取甲乙双方的意见，调查了解争议情况。b.第三方应根据事实和法律，提出解决争议的建议。c.第三方应协助甲乙双方进行协商，争取达成和解。d.如协商不成，第三方应根据双方约定或法律规定，采取相应的解决措施。四、第三方责任1.第三方在介入争议解决过程中，应保持中立，公正地处理争议。2.第三方在执行职责过程中，因故意或重大过失造成一方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.第三方责任限额：a.第三方因故意或重大过失造成甲方损失的，赔偿金额不超过______万元。b.第三方因故意或重大过失造成乙方损失的，赔偿金额不超过______万元。4.第三方责任免除：a.因不可抗力导致争议无法解决的，第三方不承担责任。b.因甲乙双方提供的信息不真实、不准确导致第三方无法正确履行职责的，第三方不承担责任。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间是独立的法律关系，第三方对甲方、乙方不承担连带责任。2.第三方在介入争议解决过程中，应尊重甲方、乙方的合法权益，不得损害甲方、乙方的利益。3.第三方在执行职责过程中，应遵守国家法律法规，不得违反公序良俗。六、第三方介入的费用1.第三方介入的费用由甲乙双方协商分担。2.如双方协商不成，由法院或仲裁机构根据实际情况判决。七、其他1.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。2.本协议的解释权归甲方所有。3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。4.本协议自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工合同文本：包含甲方与乙方签订的施工合同全文，包括但不限于合同条款、附件、补充协议等。2.争议事件记录：详细记录争议发生的时间、地点、涉及人员、争议内容等。3.协商记录：记录双方协商解决争议的过程，包括会议纪要、书面沟通等。4.调解记录：记录调解过程中双方陈述、调解员意见、调解结果等。5.仲裁裁决书：如争议通过仲裁解决，应附上仲裁裁决书。6.诉讼判决书：如争议通过诉讼解决，应附上法院判决书。7.第三方介入协议：如第三方介入争议解决，应附上第三方介入协议。8.费用清单：记录争议解决过程中产生的所有费用，包括但不限于律师费、仲裁费、诉讼费等。9.相关法律法规：涉及争议解决的相关法律法规文件。10.其他相关文件：与争议解决相关的其他文件。附件要求及说明：所有附件应为原件或经双方认可的复印件。附件内容应真实、完整、清晰。附件应由提供方签字或盖章确认。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：a.未按时支付工程款，应支付违约金，违约金按未付款项的_____%计算。b.未按时完成工程，应赔偿乙方因工期延误造成的损失。c.提供的工程图纸或材料不符合合同约定，应承担相应的赔偿责任。d.违反合同约定，造成工程质量不合格，应返工或修复，并承担相应费用。2.乙方违约行为及责任认定：a.未按时完成施工任务，应支付违约金，违约金按延误工期造成的损失计算。b.施工过程中造成工程损坏，应负责修复或赔偿。c.提供的施工材料或设备不符合合同约定，应承担相应的赔偿责任。d.违反合同约定，造成工程质量不合格，应返工或修复，并承担相应费用