2025年度数据中心机房安全防护施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度数据中心机房安全防护施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：名称：________________________地址：________________________法定代表人：________________________联系电话：________________________名称：________________________地址：________________________法定代表人：________________________联系电话：________________________鉴于甲方需对数据中心机房进行安全防护施工，乙方具备相关资质，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2025年度数据中心机房安全防护施工2.工程地点：________________________3.工程内容：包括但不限于机房门禁系统、视频监控系统、入侵报警系统、消防系统、电源系统等安全防护设施的建设与安装。4.工程规模：________________________5.工程工期：自合同签订之日起____个月。二、工程款项1.工程总价：人民币____元整（大写：____元整）。2.付款方式：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总价款的____%作为预付款；（2）工程完工并验收合格后____个工作日内，甲方支付合同总价款的____%；（3）工程保修期满后____个工作日内，甲方支付合同总价款的____%。3.付款时间：按照上述付款方式，甲方应在约定的时间内向乙方支付工程款项。三、工程进度与验收1.乙方应按照甲方要求，在约定工期内完成工程，并保证工程质量符合国家相关标准和规范。2.工程进度：（1）合同签订后____个工作日内，乙方完成施工图纸设计；（2）合同签订后____个工作日内，乙方完成设备采购；（3）合同签订后____个工作日内，乙方完成现场施工；（4）合同签订后____个工作日内，乙方完成工程验收。3.工程验收：（1）工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收报告，甲方应在收到验收报告后____个工作日内组织验收；（2）验收合格后，甲方应在验收合格后____个工作日内向乙方支付合同总价款的____%；（3）验收不合格的，乙方应在接到验收不合格通知后____个工作日内进行整改，直至验收合格。四、质量保证与保修1.乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规范，确保工程在使用过程中安全、可靠、稳定。2.工程保修期限：自工程验收合格之日起____年。3.在保修期内，因乙方施工原因导致的工程损坏，乙方应负责修复，所需费用由乙方承担。五、违约责任1.甲方未按时支付工程款项的，应向乙方支付____%的违约金。2.乙方未按时完成工程或工程质量不符合约定的，应向甲方支付____%的违约金。3.双方在履行合同过程中，因不可抗力导致合同无法履行的，经协商一致，可解除合同。六、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交________________________仲裁委员会仲裁。2.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。七、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________法定代表人（签字）：________________________法定代表人（签字）：________________________签订日期：________________________第二部分：合同附件一、工程图纸及资料1.施工图纸：________________________2.相关技术资料：________________________二、设备清单及质量保证书1.设备清单：________________________2.设备质量保证书：________________________三、施工组织设计及安全措施1.施工组织设计：________________________2.安全措施：________________________第三部分：合同补充协议一、补充协议内容1.__________________________2.__________________________3.__________________________二、补充协议生效日期本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方和乙方之外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、保险公司、担保公司等。二、第三方介入的情形1.甲方或乙方在履行本合同时，需要第三方提供专业服务或协助；2.甲方或乙方认为有必要引入第三方进行工程质量监督、安全监管或风险评估；3.乙方在工程实施过程中，根据工程需要，可能引入专业分包商或供应商。三、第三方责任限额1.第三方在履行本合同时，因自身原因导致工程延误或质量不合格，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。2.第三方责任限额由甲乙双方在签订合同时协商确定，并在合同中明确约定。3.第三方责任限额不得超过其在本合同项下的合同金额。四、第三方责权利1.第三方责任：a.第三方应按照合同约定，履行其职责，确保工程质量和安全；b.第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准；c.第三方因自身原因导致工程延误或质量不合格，应承担相应的违约责任。2.第三方权利：a.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和条件，以履行其职责；b.第三方有权根据工程实际情况，提出合理化建议；c.第三方有权要求甲方和乙方支付约定的服务费用。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：a.第三方作为甲方聘请的专业服务提供者，其服务内容、质量、进度等均应满足甲方的要求；b.第三方在履行职责过程中，应与甲方保持密切沟通，及时报告工程进展情况；c.第三方应接受甲方的监督和检查。2.第三方与乙方的关系：a.第三方在工程实施过程中，应服从乙方的管理，遵守乙方的施工规范；b.第三方与乙方在工程进度、质量等方面存在分歧时，应通过协商解决；c.第三方应按照乙方的安排，配合完成相关工作。3.第三方与其他各方的关系：b.第三方在履行职责过程中，应尊重其他各方的合法权益；c.第三方与其他各方发生争议时，应通过协商或仲裁等方式解决。六、第三方介入的具体条款1.第三方介入的审批程序：a.甲方或乙方需要引入第三方时，应提前向对方通报，并征得对方的同意；b.甲方或乙方应在合同中明确第三方的职责、权利和义务；c.甲方或乙方应在合同中约定第三方介入的具体时间、方式和费用。2.第三方介入的费用承担：a.第三方介入的费用由甲方或乙方承担；b.第三方介入的费用应在合同中明确约定，并在合同签订前协商一致。3.第三方介入的期限：a.第三方介入的期限由甲乙双方在合同中约定；b.第三方介入的期限届满后，甲方或乙方有权要求第三方退出。七、第三方退出后的责任承担1.第三方在介入期间，因自身原因导致工程延误或质量不合格，应承担相应的违约责任；2.第三方退出后，甲方或乙方应继续履行本合同，直至工程完工；3.第三方退出后，甲乙双方应就退出后的工程款项、责任承担等事项进行协商，并签订补充协议。八、第三方介入的保密条款1.第三方在介入过程中，应遵守保密原则，不得泄露甲方、乙方或其他相关方的商业秘密；2.第三方在介入过程中，应妥善保管甲方、乙方或其他相关方的资料，防止泄露、丢失或损坏。九、其他约定1.本合同附件中关于第三方介入的条款，为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力；2.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商，并签订补充协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及资料详细要求：提供完整的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图、系统图等，以及相关的技术资料，如设备说明书、施工规范、验收标准等。附件说明：工程图纸及资料是施工的重要依据，必须准确无误，确保施工质量和进度。2.设备清单及质量保证书详细要求：列出所有设备的名称、型号、规格、数量、产地、供应商等信息，并附上设备的质量保证书。附件说明：设备清单及质量保证书是确保设备质量和供应的依据，必须详细准确。3.施工组织设计及安全措施详细要求：包括施工方案、施工进度计划、人员组织、材料设备计划、安全防护措施等。附件说明：施工组织设计及安全措施是指导施工的重要文件，必须科学合理，确保施工安全。4.第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的名称、职责、权利、义务、费用、期限等。附件说明：第三方介入协议是明确第三方角色和责任的文件，必须详细明确。5.付款凭证详细要求：包括付款时间、金额、方式、收款人等信息。附件说明：付款凭证是证明付款事实的文件，必须真实有效。6.工程验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。附件说明：工程验收报告是确认工程完成质量的文件，必须客观公正。7.违约责任证明详细要求：包括违约行为、违约责任、赔偿金额等。附件说明：违约责任证明是处理违约行为的依据，必须明确具体。8.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、仲裁机构、仲裁规则等。附件说明：争议解决协议是解决合同争议的依据，必须合法有效。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按时支付工程款项。责任认定：甲方应向乙方支付____%的违约金，并承担因此给乙方造成的损失。示例：若甲方未按时支付预付款，应向乙方支付合同总价款的____%作为违约金。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按时完成工程或工程质量不符合约定。责任认定：乙方应向甲方支付____%的违约金，并承担因此给甲方造成的损失。示例：若乙方未按时完成工程，应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：第三方未按时完成其职责或提供的服务不符合要求。责任认定：第三方应向甲方或乙方支付____%的违约金，并承担因此给甲方或乙方造成的损失。示例：若第三方未按时完成设备安装，应向甲方或乙方支付合同总价款的____%作为违约金。4.不可抗力导致的违约：违约行为：因不可抗力导致合同无