2025年度建筑工程施工合同解除条件补充协议

2025年度建筑工程施工合同解除条件补充协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同解除条件补充协议甲方（施工方）：_______乙方（业主方）：_______一、解除条件1.1.1乙方未按约定支付工程款，且经甲方催告后_______日内仍未支付的；1.1.2甲方未按约定提供施工场地、材料或设备，且经乙方催告后_______日内仍未提供的；1.1.3双方在合同履行过程中发生严重争议，经调解或仲裁后，任何一方对裁决结果不服的；1.1.4甲方或乙方因不可抗力原因无法履行合同，且在合理期限内无法恢复履行的；1.1.5甲方或乙方违反合同约定，给对方造成重大经济损失的；1.1.6合同约定的其他解除条件。1.2除本协议约定的解除条件外，主合同中约定的解除条件仍然有效。二、解除程序2.1任何一方要求解除合同时，应提前_______日以书面形式通知对方。2.2收到解除合同通知的一方，应在_______日内给予书面答复。2.3双方在收到对方书面答复后_______日内，应协商确定解除合同的具体事宜。2.4若双方未能就解除合同的具体事宜达成一致，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。三、解除后的处理3.1合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务。3.2双方应按照合同约定和本协议的约定，对已完成的工程进行验收。3.3乙方应按照合同约定支付已完成的工程款。3.4甲方应按照合同约定和本协议的约定，退还乙方已支付的预付款。3.5双方应按照合同约定和本协议的约定，对合同解除前的债权债务进行结算。3.6合同解除后，双方应相互配合，共同处理合同解除后的善后事宜。四、争议解决4.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。4.2若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他5.1本协议作为主合同的补充协议，与主合同具有同等法律效力。5.2本协议未尽事宜，按主合同及相关法律法规执行。5.3本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（施工方）：_______乙方（业主方）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义.1本协议中“第三方”是指除甲方（施工方）和乙方（业主方）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、仲裁机构、调解机构、评估机构、中介机构等。二、第三方介入的条件.2.1合同履行过程中出现技术难题，需要第三方提供专业意见或解决方案的；.2.2双方发生争议，需要第三方进行调解或仲裁的；.2.3需要对工程进行评估、鉴定或验收的；.2.4需要第三方提供咨询服务或专业支持的；.2.5法律法规或合同约定需要第三方介入的其他情形。三、第三方责任限额.3第三方介入后，其责任限额如下：.3.1第三方在提供专业意见、解决方案、调解、仲裁、评估、鉴定、验收、咨询服务或专业支持过程中，因自身原因造成的损失，由第三方自行承担。.3.2第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失给甲方或乙方造成损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。.3.3第三方责任限额由双方在签订本协议时约定，并在合同附件中明确。四、第三方责权利划分.4第三方在介入合同履行过程中的责权利划分如下：.4.1责任：（1）第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其职责，确保其提供的意见、解决方案、调解、仲裁、评估、鉴定、验收、咨询服务或专业支持符合相关标准。（2）第三方对其提供的意见、解决方案、调解、仲裁、评估、鉴定、验收、咨询服务或专业支持的真实性、准确性、合法性承担相应的责任。.4.2权利：（1）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和条件，以便其履行职责。（2）第三方有权根据合同约定和法律法规的要求，对甲方和乙方的行为进行监督和指导。.4.3利益：（1）第三方有权按照合同约定和法律法规的要求，收取相应的费用。（2）第三方有权在合同履行过程中，根据实际情况调整其工作计划和方法。五、第三方介入的程序.5第三方介入的程序如下：.5.1甲方或乙方提出第三方介入的申请，并说明介入的原因和目的。.5.2双方协商确定第三方介入的具体事宜，包括第三方名称、职责、费用等。.5.3双方与第三方签订相关协议，明确各方的权利、义务和责任。.5.4第三方按照协议约定履行职责。.5.5第三方履行职责完毕后，甲方和乙方应按照协议约定支付费用。六、第三方介入的终止.6.1第三方已完成其职责，合同履行恢复正常；.6.2双方协商一致，决定终止第三方介入；.6.3第三方因自身原因无法继续履行职责。.6.4法律法规或合同约定需要终止第三方介入的其他情形。七、其他.7本协议中关于第三方介入的条款，与主合同中关于第三方介入的条款具有同等法律效力。.8本协议未尽事宜，按主合同及相关法律法规执行。.9本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：.1附件一：《2025年度建筑工程施工合同》正本说明：本附件为双方签订的主合同正本，是本补充协议的附件之一，与本补充协议具有同等法律效力。.2附件二：第三方介入协议说明：本附件为甲方或乙方与第三方签订的协议，明确了第三方介入的具体事宜，包括职责、费用、权利和义务等。.3附件三：工程验收报告说明：本附件为第三方或甲方、乙方共同完成的工程验收报告，用于证明工程已完成并符合合同约定。.4附件四：工程变更记录说明：本附件记录了工程实施过程中发生的变更，包括变更原因、变更内容、变更费用等。.5附件五：工程款支付凭证说明：本附件为甲方支付给乙方的工程款凭证，用于证明甲方已履行付款义务。.6附件六：第三方费用支付凭证说明：本附件为甲方或乙方支付给第三方的费用凭证，用于证明已支付第三方服务费用。.7附件七：争议解决文件说明：本附件为双方在争议解决过程中产生的文件，包括调解书、仲裁裁决书、法院判决书等。.8附件八：其他相关文件说明：本附件为与合同履行相关的其他文件，如会议纪要、往来函件等。说明二：违约行为及责任认定：.1违约行为：（1）甲方违约行为：未按约定支付工程款；未按约定提供施工场地、材料或设备；违反合同约定，给乙方造成重大经济损失；其他违约行为。（2）乙方违约行为：未按约定支付工程款；未按约定提供施工场地、材料或设备；违反合同约定，给甲方造成重大经济损失；其他违约行为。（3）第三方违约行为：未按约定履行职责；因故意或重大过失造成甲方或乙方损失；其他违约行为。.2责任认定标准：（1）甲方违约责任：甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付逾期付款违约金；甲方未按约定提供施工场地、材料或设备的，应承担相应的赔偿责任；甲方违反合同约定，给乙方造成重大经济损失的，应赔偿乙方实际损失。（2）乙方违约责任：乙方未按约定支付工程款的，应向甲方支付逾期付款违约金；乙方未按约定提供施工场地、材料或设备的，应承担相应的赔偿责任；乙方违反合同约定，给甲方造成重大经济损失的，应赔偿甲方实际损失。（3）第三方违约责任：第三方未按约定履行职责的，应承担相应的赔偿责任；第三方因故意或重大过失造成甲方或乙方损失的，应赔偿实际损失；第三方违约行为导致合同解除的，应承担相应的违约责任。.3示例说明：（1）示例一：甲方未按约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，并有权解除合同。（2）