2025年度工程变更赔偿协议书编制指南4篇_第1页
2025年度工程变更赔偿协议书编制指南4篇_第2页
2025年度工程变更赔偿协议书编制指南4篇_第3页
2025年度工程变更赔偿协议书编制指南4篇_第4页
2025年度工程变更赔偿协议书编制指南4篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度工程变更赔偿协议书编制指南甲方(采购方):甲方名称:______甲方地址:______甲方联系方式:______法定代表人(如有):______乙方(供应方):乙方名称:______乙方地址:______乙方联系方式:______法定代表人(如有):______一、工程变更描述1.变更事项变更1:______变更2(如有):______2.变更原因3.变更内容变更1内容:______变更2(如有)内容:______二、赔偿金额与计算方式1.赔偿金额由于工程变更,乙方需支付甲方赔偿金额,具体金额为______元(大写:______)。2.计算方式赔偿金额的计算方式如下:变更1赔偿金额:______元变更2(如有)赔偿金额:______元合计赔偿金额:______元三、变更实施与时间节点1.实施时间乙方应在合同签订后的______个工作日内完成工程变更的实施。2.时间节点具体的实施时间节点如下:第一个时间节点:______第二个时间节点:______以此类推。四、其他条款1.本协议的签订不影响原合同的有效性。2.本协议自双方签字盖章之日起生效。3.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利:有权对乙方提出的变更方案进行审查和批准,如不同意变更,有权要求乙方重新提出方案。有权根据变更后的工程实际情况调整工程进度和预算,但应按照本协议约定的程序通知乙方。义务:在合同规定的时间内对变更后的工程进行验收,并按照约定支付变更费用。为乙方实施变更工程提供必要的配合,如提供施工场地等。2.乙方权利与义务权利:在按照变更后的工程要求实施变更后,有权要求甲方按照约定支付变更费用。如因甲方原因导致变更工程延迟或其他损失,有权要求甲方承担相应责任。义务:按照变更后的工程要求及时实施变更工程。对变更后的工程信息和技术要求保密,不得泄露给第三方。六、变更费用计算与支付1.费用计算变更费用的计算方式如下:变更1费用:______元变更2(如有)费用:______元合计变更费用:______元2.支付方式预付款:合同签订后的______个工作日内支付,金额为______元。进度款:根据变更工程进度支付,具体支付比例和时间由双方另行书面约定。尾款:变更工程完成后且经甲方验收合格后的______个工作日内支付,金额为______元。七、验收与争议解决1.验收变更工程完成后,甲方应在______个工作日内进行验收,验收合格后支付尾款。2.争议解决如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。八、协议生效与终止1.生效本协议自双方签字盖章之日起生效。2.终止a.双方约定的变更工程完成且验收合格;b.变更工程因不可抗力等原因无法继续实施;c.双方协商一致解除本协议。九、合同的变更与解除1.变更本协议的任何变更需经双方书面协商一致,并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分,具有与本协议同等的法律效力。2.解除除本协议约定的解除条件外,经双方协商一致,可以解除本协议。若一方出现严重违约行为,另一方有权解除本协议,并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、战争、政府行为(如政策调整、禁令等)等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间,双方应互相通知,并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任,但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天(具体时长),双方应协商解决协议的履行问题,如变更协议内容或解除协议等。十一、争议解决1.协商本协议履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成,双方同意将争议提交协议签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息(包括但不限于材料价格、工程设计方案等)予以保密。2.保密期限保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年(具体时长)止。十三、协议生效与有效期1.生效本协议自双方代表签字(或盖章)之日起生效。2.有效期本协议有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表(签字):______签署日期:______年______月______日乙方代表(签字):______签署日期:______年______月______日见证人(如适用):______见证人签字:______协议签署地点:______2025年度工程变更赔偿协议书编制指南1合同目录一、协议概述1.1协议背景1.2协议目的1.3协议范围二、工程变更定义与分类2.1工程变更的定义2.2工程变更的分类2.3工程变更的识别三、变更赔偿原则与依据3.1变更赔偿原则3.2变更赔偿依据3.3变更赔偿标准四、变更赔偿流程4.1变更申请4.2变更评估4.3变更审批4.4变更实施4.5赔偿支付五、变更赔偿计算方法5.1直接成本计算5.2间接成本计算5.3人工费计算5.4材料费计算5.5设备费计算六、变更赔偿争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决程序6.3争议解决机构七、协议签署与生效7.1协议签署7.2协议生效7.3协议变更与解除八、保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任九、协议解除与终止9.1协议解除条件9.2协议终止条件9.3终止后的处理十、协议附件10.1附件一:工程变更赔偿申请表10.2附件二:变更赔偿评估报告10.3附件三:变更赔偿协议书范本十一、协议履行与监督11.1履行方式11.2履行期限11.3监督机制十二、协议解释与适用12.1协议解释12.2协议适用范围12.3特殊情况处理十三、协议争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构十四、其他14.1协议解释权14.2协议附件14.3协议生效日期合同编号2025年度工程变更赔偿协议书编制指南一、协议概述1.1协议背景本协议背景系为规范2025年度工程变更管理,明确工程变更赔偿流程,保障各方合法权益。1.2协议目的本协议旨在明确工程变更的赔偿范围、赔偿标准和赔偿流程,确保工程变更过程中各方权益的平衡。1.3协议范围本协议适用于2025年度内,因工程变更引起的赔偿事宜。二、工程变更定义与分类2.1工程变更的定义工程变更是指在工程实施过程中,因设计、施工、环境等因素变化,需要对原工程设计、施工方案进行修改或调整的行为。2.2工程变更的分类(1)设计变更:指因设计错误、设计不完善或设计变更引起的工程变更。(2)施工变更:指因施工过程中发现的问题,需要对原施工方案进行修改或调整的工程变更。(3)环境变更:指因外部环境因素变化,需要对原工程设计、施工方案进行修改或调整的工程变更。2.3工程变更的识别(1)设计变更:由设计单位提出,经建设单位、施工单位、监理单位共同确认。(2)施工变更:由施工单位提出,经建设单位、设计单位、监理单位共同确认。(3)环境变更:由监理单位提出,经建设单位、设计单位、施工单位共同确认。三、变更赔偿原则与依据3.1变更赔偿原则(1)公平合理:变更赔偿应公平合理,充分考虑各方利益。(2)补偿损失:变更赔偿应以补偿实际损失为原则。(3)及时高效:变更赔偿流程应高效、及时,确保各方权益得到保障。3.2变更赔偿依据(1)合同文件:包括工程合同、补充协议等。(2)法律法规:国家相关法律法规和政策。(3)行业标准:行业相关标准和规范。3.3变更赔偿标准(1)直接成本:变更引起的直接成本增加部分。(2)间接成本:变更引起的间接成本增加部分,如工期延误、人员调整等。(3)利润损失:变更引起的利润损失。四、变更赔偿流程4.1变更申请(1)施工单位提出变更申请,并提供变更原因、影响范围及所需赔偿金额等相关材料。(2)监理单位对变更申请进行审核,提出意见。4.2变更评估(1)建设单位、设计单位、施工单位、监理单位共同组成评估小组,对变更进行评估。(2)评估小组提出评估报告,包括变更原因、影响范围、赔偿金额等。4.3变更审批(1)建设单位审批变更评估报告。(2)变更评估报告经建设单位批准后,由监理单位通知施工单位执行。4.4变更实施(1)施工单位按照变更评估报告执行变更。(2)监理单位对变更实施过程进行监督。4.5赔偿支付(1)施工单位按照变更评估报告提出的赔偿金额,向建设单位申请支付。(2)建设单位审核后,按照约定支付赔偿款项。五、变更赔偿计算方法5.1直接成本计算(1)根据变更内容,计算变更所需的材料、人工、设备等费用。(2)将直接成本按照合同约定进行调整。5.2间接成本计算(1)根据变更引起的工期延误、人员调整等因素,计算间接成本。(2)将间接成本按照合同约定进行调整。5.3人工费计算(1)根据变更所需的人工工作量,计算人工费用。(2)将人工费用按照合同约定进行调整。5.4材料费计算(1)根据变更所需的材料数量、单价等因素,计算材料费用。(2)将材料费用按照合同约定进行调整。5.5设备费计算(1)根据变更所需的设备数量、使用时间等因素,计算设备费用。(2)将设备费用按照合同约定进行调整。六、变更赔偿争议解决6.1争议解决方式(1)协商:各方协商解决争议。(2)调解:由第三方调解机构进行调解。(3)仲裁:提交仲裁机构进行仲裁。(4)诉讼:依法向人民法院提起诉讼。6.2争议解决程序(1)争议发生后,各方应尽快协商解决。(2)协商不成,可申请第三方调解。(3)调解不成,可提交仲裁机构仲裁。(4)仲裁不成,可依法向人民法院提起诉讼。6.3争议解决机构(1)协商:各方自行协商解决。(2)调解:可委托相关行业协会、商会或专业调解机构进行调解。(3)仲裁:可选择具有资质的仲裁机构进行仲裁。(4)诉讼:依法向人民法院提起诉讼。七、协议签署与生效7.1协议签署本协议经各方代表签署后生效。7.2协议生效本协议自各方代表签署之日起生效。7.3协议变更与解除(1)协议变更:经各方代表协商一致,可对本协议进行变更。(2)协议解除:有下列情形之一的,本协议解除:a.本协议约定的解除条件成就;b.任何一方违约,致使本协议无法继续履行;c.协议约定的其他情形。7.4协议解除后的处理(1)解除协议后,各方应按照协议约定处理相关事宜。(2)协议解除后,各方应相互通知对方,并配合完成协议解除后的善后工作。八、保密条款8.1保密内容(1)本协议及其附件中的所有信息。(2)各方在协议履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密。8.2保密期限本保密期限自本协议生效之日起至协议终止后五年止。8.3违约责任任何一方违反保密义务,导致保密信息泄露,应承担相应的法律责任,并赔偿因此给对方造成的损失。九、协议解除与终止9.1协议解除条件(1)协议约定的解除条件成就。(2)任何一方违约,致使协议无法继续履行。9.2协议终止条件(1)协议约定的终止条件成就。(2)协议履行完毕或达到协议目的。(3)双方协商一致解除协议。9.3终止后的处理协议终止后,各方应按照协议约定处理相关事宜,并相互通知对方。十、协议附件10.1附件一:工程变更赔偿申请表10.2附件二:变更赔偿评估报告10.3附件三:变更赔偿协议书范本十一、协议履行与监督11.1履行方式本协议按约定条款履行。11.2履行期限本协议自各方签署之日起生效,有效期为一年。11.3监督机制各方应按照协议约定履行义务,并对协议履行情况进行监督。十二、协议解释与适用12.1协议解释本协议的条款如有歧义,应按照合同目的进行解释。12.2协议适用范围本协议适用于2025年度内,因工程变更引起的赔偿事宜。12.3特殊情况处理如遇特殊情况,可由双方协商解决。十三、协议争议解决13.1争议解决方式本协议争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。13.2争议解决程序(1)协商:争议发生后,各方应尽快协商解决。(2)调解:协商不成,可申请第三方调解。(3)仲裁:调解不成,可提交仲裁机构仲裁。(4)诉讼:仲裁不成,或双方未选择仲裁,可依法向人民法院提起诉讼。13.3争议解决机构(1)协商:各方自行协商解决。(2)调解:可委托相关行业协会、商会或专业调解机构进行调解。(3)仲裁:可选择具有资质的仲裁机构进行仲裁。(4)诉讼:依法向人民法院提起诉讼。十四、其他14.1协议解释权本协议的解释权归协议各方共同享有。14.2协议附件本协议附件与本协议具有同等法律效力。甲方(建设单位)签字:乙方(施工单位)签字:丙方(设计单位)签字:丁方(监理单位)签字:日期:____年__月__日(甲方盖章)(乙方盖章)(丙方盖章)(丁方盖章)多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导权条款说明:本条款明确甲方在工程变更赔偿协议中的主导地位,确保甲方在变更决策、赔偿金额确定等方面的权益。条款:(1)甲方对本协议的变更赔偿事项拥有最终决定权。(2)甲方有权根据工程实际情况和变更影响,决定变更的必要性和合理性。(3)甲方有权要求乙方、丙方、丁方提供必要的变更评估报告和技术支持。1.2甲方监督权条款说明:本条款确保甲方对工程变更赔偿过程的监督权,防止出现不公平现象。条款:(1)甲方有权对乙方、丙方、丁方的变更实施过程进行监督。(2)甲方有权要求乙方、丙方、丁方定期汇报变更进展情况。(3)甲方有权要求乙方、丙方、丁方对变更赔偿过程中出现的问题提出解决方案。1.3甲方优先权条款说明:本条款确保甲方在变更赔偿中的优先权,避免乙方、丙方、丁方在赔偿过程中的不公平竞争。条款:(1)在变更赔偿过程中,甲方享有优先获得赔偿的权利。(2)甲方有权要求乙方、丙方、丁方在赔偿过程中优先考虑其利益。(3)甲方有权要求乙方、丙方、丁方在变更赔偿中不得采取损害甲方利益的行为。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导权条款说明:本条款明确乙方在工程变更赔偿协议中的主导地位,确保乙方在变更决策、赔偿金额确定等方面的权益。条款:(1)乙方对本协议的变更赔偿事项拥有最终决定权。(2)乙方有权根据工程实际情况和变更影响,决定变更的必要性和合理性。(3)乙方有权要求甲方、丙方、丁方提供必要的变更评估报告和技术支持。2.2乙方保护权条款说明:本条款确保乙方在变更赔偿过程中的合法权益,防止甲方、丙方、丁方在赔偿过程中的不公平对待。条款:(1)乙方有权要求甲方、丙方、丁方在变更赔偿过程中提供公平合理的评估和赔偿。(2)乙方有权要求甲方、丙方、丁方在变更赔偿过程中不得采取损害乙方利益的行为。(3)乙方有权要求甲方、丙方、丁方在变更赔偿过程中及时履行赔偿义务。2.3乙方优先权条款说明:本条款确保乙方在变更赔偿中的优先权,避免甲方、丙方、丁方在赔偿过程中的不公平竞争。条款:(1)在变更赔偿过程中,乙方享有优先获得赔偿的权利。(2)乙方有权要求甲方、丙方、丁方在赔偿过程中优先考虑其利益。(3)乙方有权要求甲方、丙方、丁方在变更赔偿中不得采取损害乙方利益的行为。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介条款说明:本条款明确第三方中介在工程变更赔偿协议中的作用和职责,确保中介的公正性和中立性。条款:(1)本协议引入第三方中介机构,负责对工程变更赔偿事项进行评估和调解。(2)第三方中介机构应具备相关资质和经验,确保评估和调解的公正性。(3)第三方中介机构在评估和调解过程中应保持中立,不得偏袒任何一方。3.2中介费用条款说明:本条款明确第三方中介费用的承担方式和支付时间,确保中介工作的顺利进行。条款:(1)第三方中介费用由各方按照约定的比例分担。(2)中介费用应在评估和调解完成后支付。(3)中介费用支付方式按照协议约定执行。3.3中介责任条款说明:本条款明确第三方中介在评估和调解过程中的责任,确保中介工作的质量和效果。条款:(1)第三方中介应严格按照协议约定进行评估和调解。(2)第三方中介在评估和调解过程中应保证信息的真实性和准确性。(3)第三方中介对评估和调解结果承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程变更赔偿申请表2.附件二:变更赔偿评估报告3.附件三:变更赔偿协议书范本4.附件四:保密协议5.附件五:第三方中介机构资质证明6.附件六:中介费用结算清单二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付变更赔偿款项。认定:甲方未在约定的支付期限内支付赔偿款项,经乙方催告后仍未支付。2.违约行为:乙方未按时完成变更工作。3.违约行为:丙方提供的设计变更不合理。认定:丙方提供的设计变更不符合行业标准或实际需求,经第三方中介评估认定。4.违约行为:丁方未对变更实施过程进行有效监督。认定:丁方未按照协议约定对变更实施过程进行监督,导致变更工作出现质量问题。三、法律名词及解释:1.工程变更:指在工程实施过程中,因设计、施工、环境等因素变化,需要对原工程设计、施工方案进行修改或调整的行为。2.保密协议:指双方就保密信息达成的一致约定,确保保密信息的保密性。3.第三方中介:指在争议解决过程中,提供评估、调解等服务的独立第三方机构。4.违约:指一方当事人未履行合同约定的义务,造成对方损失的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:变更过程中出现设计变更与实际需求不符。解决办法:及时沟通,调整设计变更,确保符合实际需求。2.问题:变更工作进度延误,影响工程整体进度。解决办法:调整变更工作计划,优先处理对工程进度影响较大的变更。3.问题:赔偿款项支付不及时。解决办法:明确支付期限,加强沟通,确保按时支付赔偿款项。4.问题:第三方中介机构评估结果存在争议。解决办法:组织双方进行再次评估或协商,寻求共识。五、所有应用场景:1.工程建设过程中的设计变更和施工变更。2.工程建设过程中因外部环境变化导致的变更。3.工程建设过程中因质量问题或安全问题导致的变更。4.工程建设过程中因合同履行过程中出现争议,需要进行变更赔偿。全文完。2025年度工程变更赔偿协议书编制指南2甲方(采购方):甲方名称:______甲方地址:______甲方联系方式:______法定代表人(如有):______乙方(供应方):乙方名称:______乙方地址:______乙方联系方式:______法定代表人(如有):______一、工程变更描述1.变更项目与内容变更项目1:名称为______,内容为______(详细说明变更的具体内容)。变更项目2(如有):名称为______,内容为______。乙方应按照变更后的工程要求,对相关材料或工程进行调整。2.变更原因变更原因1:______。变更原因2(如有):______。乙方应积极配合甲方进行工程变更,并承担因变更产生的相关责任。二、赔偿条款1.赔偿范围乙方应承担因工程变更产生的额外费用,包括但不限于材料、人工、设备等方面的费用。乙方还应承担因变更导致工程延期产生的经济损失。2.赔偿标准赔偿标准根据实际情况确定,可包括但不限于按实际发生费用计算、按合同约定比例赔偿等。乙方应在变更发生后______个工作日内向甲方提交赔偿申请,并按照甲方要求提供相关证明材料。三、变更实施与监督1.变更实施乙方应在甲方同意变更后______个工作日内完成变更工作,并确保变更后的工程符合要求。乙方应按照甲方的要求,对变更后的工程进行自检,并在完成自检后______个工作日内通知甲方进行验收。2.变更监督甲方有权对变更工作进行监督,并对变更后的工程进行验收。乙方应配合甲方的工作,并及时解决甲方提出的问题。四、协议生效与终止1.协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年。2.协议终止(1)协议约定的期限届满;(2)协议约定的条件成就;(3)双方协商一致解除;(4)法律法规规定的其他情形。九、争议解决1.争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决费用争议解决过程中产生的所有费用,包括但不限于诉讼费、律师费等,由败诉方承担。十、其他条款1.合同附件本协议附件为本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等法律效力。2.合同变更本协议的任何变更,必须以书面形式进行,并由双方签字盖章后生效。3.合同解除除非本协议另有约定,任何一方不得单方面解除本协议。如一方违反本协议,另一方有权解除本协议,并要求赔偿损失。十一、协议生效1.生效时间本协议自双方签字盖章之日起生效。2.生效条件本协议生效前,双方应完成所有必要的审批手续。十二、协议解除1.解除条件(1)协议约定的期限届满;(2)协议约定的条件成就;(3)双方协商一致解除;(4)法律法规规定的其他情形。2.解除程序协议解除应书面通知对方,并按照协议约定的程序进行。十三、不可抗力1.定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.处理发生不可抗力事件时,双方应相互理解,并及时协商解决由此产生的争议。九、合同的变更与解除1.变更本变更赔偿协议的任何变更需经双方书面协商一致,并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分,具有与本协议同等的法律效力。2.解除除本协议约定的解除条件外,经双方协商一致,可以解除本协议。若一方出现严重违约行为,另一方有权解除本协议,并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、战争、政府行为(如政策调整、禁令等)等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间,双方应互相通知,并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任,但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天(具体时长),双方应协商解决协议的履行问题,如变更协议内容或解除协议等。十一、争议解决1.协商本协议履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成,双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息(包括但不限于变更方案、赔偿金额等)予以保密。2.保密期限保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年(具体时长)止。十三、协议生效与有效期1.生效本协议自双方代表签字(或盖章)之日起生效。2.有效期本协议有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表(签字):______签署日期:______年______月______日乙方代表(签字):______签署日期:______年______月______日见证人(如适用):______见证人签字:______协议签署地点:______2025年度工程变更赔偿协议书编制指南3本合同目录一览1.总则1.1协议背景1.2协议目的1.3协议适用范围2.定义与解释2.1术语定义2.2解释原则3.工程变更概述3.1变更原因3.2变更内容3.3变更程序4.赔偿原则4.1赔偿范围4.2赔偿标准4.3赔偿计算方法5.赔偿责任5.1赔偿主体5.2赔偿义务5.3赔偿期限6.赔偿程序6.1提交赔偿申请6.2审查与核实6.3赔偿支付7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决机构8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任追究9.保密条款9.1保密内容9.2保密义务9.3违约责任10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后果11.合同终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止后果12.合同生效12.1生效条件12.2生效日期12.3生效程序13.通知与送达13.1通知方式13.2送达地址13.3送达程序14.其他14.1法律适用14.2合同附件14.3修改与补充第一部分:合同如下:1.总则1.1协议背景1.1.1本协议鉴于甲方(工程业主)与乙方(工程承包商)就2025年度工程项目的实施过程中可能发生的变更事项,为明确双方的权利义务,保障工程顺利进行,经双方协商一致,特订立本协议。1.2协议目的1.2.1明确工程变更的范围、条件和程序。1.2.2规范工程变更的赔偿标准和流程。1.2.3确保工程变更对双方权益的公平保护。1.3协议适用范围1.3.1本协议适用于2025年度甲方与乙方签订的工程合同范围内的所有变更事项。1.3.2本协议不适用于因不可抗力、政策调整等非乙方原因导致的工程变更。2.定义与解释2.1术语定义2.1.1“工程变更”是指在本协议签订后,经甲方同意,对原工程合同的内容、范围、质量、进度、费用等方面进行的调整。2.1.2“赔偿”是指因工程变更导致乙方实际成本增加或工期延误,甲方应给予乙方的经济补偿。2.2解释原则2.2.1本协议的条款应按照其文字表面意思进行解释。2.2.2当条款含义不清或相互冲突时,应按照有利于保护非违约方的原则进行解释。3.工程变更概述3.1变更原因3.1.1甲方原因:如设计变更、工程量增加、施工条件变化等。3.1.2乙方原因:如施工方案调整、材料设备更换等。3.2变更内容3.2.1变更范围:包括工程量、质量、进度、费用等。3.2.2变更程序:变更申请、审批、实施、验收等。3.3变更程序3.3.1乙方提出变更申请,并提供相关资料。3.3.2甲方审核变更申请,并在规定时间内给予答复。3.3.3经双方同意后,乙方按照变更内容进行实施。3.3.4变更完成后,乙方提交验收报告。4.赔偿原则4.1赔偿范围4.1.1因工程变更导致的实际成本增加。4.1.2因工程变更导致的工期延误。4.2赔偿标准4.2.1成本增加部分按照实际发生费用计算。4.2.2工期延误部分按照合同约定的日赔偿标准计算。4.3赔偿计算方法4.3.1成本增加部分:实际发生费用原合同约定费用。4.3.2工期延误部分:延误天数×日赔偿标准。5.赔偿责任5.1赔偿主体5.1.1甲方为赔偿主体,负责按照本协议约定向乙方支付赔偿。5.2赔偿义务5.2.1甲方应在收到乙方赔偿申请后的10个工作日内,对赔偿申请进行审核。5.2.2甲方应在审核通过后的5个工作日内,向乙方支付赔偿。5.3赔偿期限5.3.1乙方应在工程变更完成后30日内向甲方提出赔偿申请。5.3.2甲方应在收到赔偿申请后的60日内支付赔偿。6.赔偿程序6.1提交赔偿申请6.1.1乙方应在工程变更完成后30日内,向甲方提交赔偿申请。6.2审查与核实6.2.1甲方在收到赔偿申请后,应进行审查和核实。6.2.2甲方应在10个工作日内完成审查和核实工作。6.3赔偿支付6.3.1甲方在审核通过后,应在5个工作日内向乙方支付赔偿。6.3.2赔偿支付方式:银行转账或现金支付。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决争议。8.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1双方应在收到争议通知后的30日内协商解决。8.2.2如协商不成,任何一方可向争议解决机构或法院提起诉讼。8.3争议解决机构8.3.1双方可共同选择具有管辖权的中立第三方机构进行调解或仲裁。8.3.2争议解决机构的选择应以不损害双方合法权益为原则。9.违约责任9.1违约情形9.1.1甲方未按约定支付赔偿款的。9.1.2乙方未按约定提出赔偿申请的。9.1.3双方未按约定履行争议解决程序的。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定。9.3违约责任追究9.3.1违约方应在接到违约责任追究通知后的15个工作日内,履行相应的违约责任。9.3.2如违约方未在规定期限内履行,守约方有权采取法律手段追究违约责任。10.保密条款10.1保密内容10.1.1本协议涉及的所有商业秘密、技术秘密、财务信息等。10.1.2双方在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。10.2保密义务10.2.1双方对本协议涉及的保密内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。10.2.2保密义务在协议终止后仍持续有效。10.3违约责任10.3.1违约方泄露保密内容的,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。11.合同解除11.1解除条件11.1.1双方协商一致解除本协议。11.1.2一方违约,经对方书面通知后仍不履行或继续违约的。11.2解除程序11.2.1提出解除协议的一方应书面通知对方。11.2.2双方应在收到解除通知后的15个工作日内完成协议解除的相关事宜。11.3解除后果11.3.2双方应按照本协议的约定处理赔偿、违约责任等事项。12.合同终止12.1终止条件12.1.1本协议约定的各项义务已履行完毕。12.1.2双方协商一致终止本协议。12.2终止程序12.2.1双方应在合同终止后的15个工作日内完成协议终止的相关事宜。12.3终止后果12.3.1本协议终止后,双方不再承担本协议项下的权利义务。13.合同生效13.1生效条件13.1.1本协议经双方代表签字盖章后生效。13.1.2本协议符合法律法规的规定。13.2生效日期13.2.1本协议自双方代表签字盖章之日起生效。13.3生效程序13.3.1双方代表签字盖章后,本协议正式生效。14.其他14.1法律适用14.1.1本协议适用中华人民共和国法律。14.2合同附件14.2.1本协议附件作为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。14.3修改与补充14.3.1本协议的修改与补充必须以书面形式进行,经双方代表签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本协议履行过程中,经甲乙双方一致同意,介入争议解决、技术评估、项目管理等领域的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括甲方、乙方及其关联公司或员工。15.2第三方介入条件15.2.1双方协商一致,认为需要第三方介入以解决争议或提高工作效率。15.2.2第三方具备履行相应职责的能力和资质。15.3第三方介入程序15.3.1双方共同选择第三方,并就第三方介入的具体事宜达成一致。15.3.2双方与第三方签订书面协议,明确第三方的职责、权限和期限。16.第三方责任16.1责任范围16.1.1第三方根据其职责,对工程变更进行评估、审核或提供咨询服务。16.1.2第三方应对其提供的评估、审核或咨询服务承担相应的责任。16.2责任限额16.2.1第三方的责任限额由甲乙双方与第三方在书面协议中约定,不得超过本协议规定的赔偿总额。16.2.2如第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成甲乙双方损失的,应承担全部责任。17.第三方权利17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据其职责,要求甲乙双方提供必要的资料和协助。17.1.2第三方有权根据其职责,提出意见和建议,但最终决策权仍归甲乙双方所有。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方应与甲方保持独立,不得接受甲方单方面的指令或影响。18.1.2第三方应向甲方报告其职责范围内的相关工作进展和结果。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方应与乙方保持独立,不得接受乙方单方面的指令或影响。18.2.2第三方应向乙方报告其职责范围内的相关工作进展和结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论