2025年度市政道路改造工程合同范本

2025年度市政道路改造工程合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度市政道路改造工程合同甲方（施工单位）：_______乙方（业主单位）：_______鉴于：甲方根据国家有关政策及城市规划，决定对_______道路进行改造，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______道路改造工程2.工程地点：_______3.工程内容：包括道路路基、路面、排水、照明、绿化等工程。4.工程规模：_______（具体里程、面积等）5.工程预算：人民币_______元整（大写：_______元整）二、合同工期1.合同工期：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.遇不可抗力因素导致工期延误，按实际延误时间顺延。三、工程款项1.甲方在合同签订后_______日内支付乙方工程总款的_______%作为预付款。2.乙方完成合同约定工程量并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程款的_______%。3.工程竣工验收合格并交付使用后_______日内，甲方支付乙方工程款的_______%。4.乙方在工程完工后_______日内提交结算资料，甲方在收到结算资料后_______日内完成结算支付。四、工程验收1.乙方在工程完工后_______日内提交竣工验收申请，甲方在收到申请后_______日内组织验收。2.验收合格后，甲方在_______日内办理工程交接手续。五、质量保证1.乙方保证工程质量符合国家及行业相关标准和规范。2.乙方对工程质量承担终身维修责任。六、违约责任1.乙方未按合同约定时间完成工程，每延误一日，应向甲方支付_______元违约金。2.甲方未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付_______元违约金。3.任何一方违反合同约定，应承担相应的法律责任。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（施工单位）：法定代表人（或授权代表）：_______签订日期：_______年_______月_______日乙方（业主单位）：法定代表人（或授权代表）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定义及范围1.第三方定义：本合同中所指的第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供咨询、设计、监理、施工、材料供应、设备租赁、检测、验收等服务的独立法人或其他组织。工程咨询、设计、施工、监理、验收等服务；材料供应、设备租赁、检测等服务；质量控制、安全监管、环境保护等方面的服务。二、第三方介入的流程及管理1.第三方选择：甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的服务合同。第三方服务合同应与本合同同时签订，作为本合同的附件。2.第三方资质：第三方应具备相应的资质证书，能够独立承担其提供的服务。3.第三方职责：第三方应按照合同约定，履行其职责，并对自己的服务质量承担责任。4.第三方管理：甲乙双方应共同对第三方进行管理，确保其服务质量符合本合同要求。三、第三方责任限额1.责任限额定义：本合同中所指的责任限额，是指第三方在履行服务过程中，因自身原因造成合同履行障碍或损害甲方、乙方或其他第三方利益的，应承担的最高赔偿金额。2.责任限额确定：第三方责任限额应根据其服务内容、服务质量、服务期限等因素确定。第三方责任限额应在本合同附件中明确约定。3.责任承担：第三方在履行服务过程中，如因自身原因造成合同履行障碍或损害甲方、乙方或其他第三方利益，应承担相应的赔偿责任。第三方责任限额为_______元整（大写：_______元整）。四、第三方与其他各方的责任划分1.甲方责任：甲方负责协调第三方与其他方的合作关系，确保第三方服务顺利进行。甲方应按合同约定支付第三方服务费用。2.乙方责任：乙方负责监督第三方服务，确保其服务质量符合合同要求。乙方应按合同约定支付第三方服务费用。3.第三方责任：第三方应按照合同约定，履行其职责，并对自己的服务质量承担责任。第三方在履行服务过程中，如因自身原因造成合同履行障碍或损害甲方、乙方或其他第三方利益，应承担相应的赔偿责任。五、第三方介入后的合同履行1.合同变更：第三方介入后，甲乙双方应根据实际情况，对合同进行必要的变更，确保合同内容与实际情况相符。2.合同履行：甲乙双方应按照变更后的合同约定，履行各自的权利和义务。3.合同终止：在第三方介入期间，如因第三方原因导致合同无法履行，甲乙双方有权解除合同，并要求第三方承担相应的责任。六、争议解决1.争议处理：第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应通过协商解决。2.诉讼管辖：协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他1.本部分内容为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.本部分内容未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充协议。甲方（施工单位）：法定代表人（或授权代表）：_______签订日期：_______年_______月_______日乙方（业主单位）：法定代表人（或授权代表）：_______签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程勘察报告要求：详细记录工程地质、水文、气象等勘察数据，为工程设计提供依据。说明：勘察报告应由具备相应资质的勘察单位出具，并在合同签订前提交甲方。2.附件二：工程设计图纸要求：包括道路平面图、纵断面图、横断面图、结构设计图等，应符合国家及行业标准。说明：设计图纸应由具备相应资质的设计单位出具，并在合同签订前提交甲方。3.附件三：施工组织设计要求：详细说明施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全防护措施等。说明：施工组织设计应由施工单位在合同签订前提交甲方。4.附件四：工程预算书要求：详细列出工程量、材料价格、人工费、机械费等，总预算应符合甲方要求。说明：工程预算书应由施工单位在合同签订前提交甲方。5.附件五：第三方服务合同要求：明确第三方服务内容、服务期限、服务费用、责任限额等。说明：第三方服务合同应与本合同同时签订，作为本合同的附件。6.附件六：工程验收报告要求：详细记录工程验收过程、验收结果、验收日期等。说明：工程验收报告应由具备相应资质的验收单位出具，并在工程验收合格后提交甲方。7.附件七：工程结算书说明：工程结算书应由施工单位在工程验收合格后提交甲方。8.附件八：工程保修书要求：明确保修范围、保修期限、保修方式等。说明：工程保修书应由施工单位在工程验收合格后提交甲方。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定时间完成工程。责任认定标准：每延误一日，乙方应向甲方支付_______元违约金。2.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：每延误一日，甲方应向乙方支付_______元违约金。示例说明：若甲方在收到工程结算书后30天内未支付工程款，则应支付9000元违约金。3.违约行为：第三方未按合同约定履行服务职责。责任认定标准：第三方应根据合同约定承担相应的赔偿责任。示例说明：若第三方在提供设计服务过程中出现重大设计错误，导致工程停工，则应承担相应的赔偿责任。4.违约行为：任何一方违反合同约定，造成合同无法履行。责任认定标准：违约方应根据合同约定承担相应的法律责任。