主动承揽工程合同范例

主动承揽工程合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

鉴于甲方拟对__________（项目名称）进行建设，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，就甲方委托乙方承揽上述工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1项目名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程工期：__________

二、工程承包方式

2.1承包方对上述工程实行总承包，并对工程质量、安全、进度、成本全面负责。

2.2甲方负责提供施工图纸、技术资料、现场条件等，确保承包方顺利施工。

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款：__________元（大写：人民币__________元整）。

3.2支付方式：

（1）合同签订后__________日内，承包方提交工程开工报告，甲方支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________时，甲方支付合同价款的__________%；

（3）工程竣工验收合格后__________日内，甲方支付合同价款的__________%；

（4）保修期满后__________日内，甲方支付合同价款的__________%。

四、工程质量及验收

4.1承包方应按照国家现行施工规范、质量标准及设计要求进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

4.2工程验收分为分部工程验收、单位工程验收和竣工验收。

4.3工程验收合格后，甲方应按照合同约定支付相应的工程款项。

五、工期及延误责任

5.1承包方应按照合同约定的工期完成工程，不得擅自改变工期。

5.2因承包方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付__________元违约金。

5.3因不可抗力原因导致工期延误，承包方应及时通知甲方，并经双方协商后，顺延工期。

六、安全生产及环境保护

6.1承包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。

6.2承包方应采取有效措施，防止施工过程中的环境污染。

七、保密条款

7.1双方对本合同内容、项目资料、技术秘密等负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.项目施工图纸及技术资料；

2.工程量清单；

3.甲方提供的现场条件说明；

4.其他相关文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

丙方（以下简称“第三方”）：__________

鉴于甲方拟对__________（项目名称）进行建设，乙方愿意承担该项目的施工任务，丙方作为第三方参与其中，为甲方提供相关服务，双方经友好协商，就甲方委托乙方承揽上述工程事宜，丙方提供相关服务，达成如下协议：

一、工程概况

1.1项目名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程工期：__________

二、工程承包方式

2.1承包方对上述工程实行总承包，并对工程质量、安全、进度、成本全面负责。

2.2甲方负责提供施工图纸、技术资料、现场条件等，确保承包方顺利施工。

2.3丙方负责提供__________服务，具体内容详见附件。

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款：__________元（大写：人民币__________元整）。

3.2支付方式：

（1）合同签订后__________日内，承包方提交工程开工报告，甲方支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________时，甲方支付合同价款的__________%；

（3）工程竣工验收合格后__________日内，甲方支付合同价款的__________%；

（4）保修期满后__________日内，甲方支付合同价款的__________%。

四、工程质量及验收

4.1承包方应按照国家现行施工规范、质量标准及设计要求进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

4.2丙方应按照合同约定提供的服务，确保工程质量得到保障。

4.3工程验收合格后，甲方应按照合同约定支付相应的工程款项。

五、工期及延误责任

5.1承包方应按照合同约定的工期完成工程，不得擅自改变工期。

5.2因承包方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付__________元违约金。

5.3因不可抗力原因导致工期延误，承包方应及时通知甲方，并经双方协商后，顺延工期。

六、第三方责任及权利

6.1丙方应按照合同约定提供的服务，确保工程质量得到保障。

6.2丙方有权对承包方的施工过程进行监督，并提出整改意见。

6.3丙方有权要求承包方按照合同约定进行整改，直至问题解决。

七、甲方权益保障

7.1甲方有权要求承包方在施工过程中，按照合同约定进行施工，不得擅自改变施工方案。

7.2甲方有权要求承包方在施工过程中，确保施工安全，防止事故发生。

7.3甲方有权要求承包方在施工过程中，保护环境，防止污染。

八、违约及限制条款

8.1承包方违反合同约定，造成工程延误、质量不合格等，应向甲方支付违约金。

8.2承包方在施工过程中，如发生安全事故，应承担相应责任。

8.3承包方在施工过程中，如违反环境保护规定，应承担相应责任。

8.4丙方违反合同约定，造成工程质量问题，应承担相应责任。

九、争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.项目施工图纸及技术资料；

2.工程量清单；

3.甲方提供的现场条件说明；

4.第三方提供的服务内容；

5.其他相关文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第三方介入的意义和目的在于，通过引入具有专业能力的第三方，为甲方提供更全面、更专业的服务，确保工程质量和进度。同时，甲方作为主导方，通过增加权利条款和利益条款，保障自身权益，确保项目顺利进行。

甲方为主导的目的和意义在于，甲方作为项目的投资方和最终受益方，对项目的质量、进度和成本负有最终责任。通过甲方权益主导，可以确保项目按照预期目标进行，实现甲方利益的最大化。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：__________

乙方（以下简称“施工方”）：__________

丙方（以下简称“监理方”）：__________

鉴于业主拟对__________（项目名称）进行建设，施工方愿意承担该项目的施工任务，监理方作为第三方参与其中，为施工方提供监理服务，双方经友好协商，就业主委托施工方承揽上述工程事宜，监理方提供监理服务，达成如下协议：

一、工程概况

1.1项目名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程工期：__________

二、施工方责任与权利

2.1施工方负责按照国家现行施工规范、质量标准及设计要求进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

2.2施工方有权要求业主提供施工图纸、技术资料、现场条件等，确保施工顺利进行。

2.3施工方有权要求监理方按照合同约定提供监理服务，确保工程质量得到有效监督。

2.4施工方有权要求监理方在发现施工质量问题或安全隐患时，及时提出整改意见。

三、监理方责任与权利

3.1监理方负责对施工方的施工过程进行全程监理，确保工程质量、安全、进度符合合同约定。

3.2监理方有权对施工方的施工方案、施工工艺、施工材料等进行审查，并提出改进建议。

3.3监理方有权对施工方违反合同约定或施工规范的行为提出警告或停工要求。

3.4监理方有权要求施工方在规定时间内整改质量问题或安全隐患。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：__________元（大写：人民币__________元整）。

4.2支付方式：

（1）合同签订后__________日内，业主支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________时，业主支付合同价款的__________%；

（3）工程竣工验收合格后__________日内，业主支付合同价款的__________%；

（4）保修期满后__________日内，业主支付合同价款的__________%。

五、工期及延误责任

5.1施工方应按照合同约定的工期完成工程，不得擅自改变工期。

5.2因施工方原因导致工期延误，每延误一日，应向业主支付__________元违约金。

5.3因不可抗力原因导致工期延误，施工方应及时通知业主，并经双方协商后，顺延工期。

六、违约及限制条款

6.1业主未按时支付工程款项，应向施工方支付__________%的违约金。

6.2业主如因自身原因导致施工方无法正常施工，应承担相应责任，并赔偿施工方因此造成的损失。

6.3业主如违反合同约定，施工方有权解除合同，并要求业主承担违约责任。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.项目施工图纸及技术资料；

2.工程量清单；

3.业主提供的现场条件说明；

4.监理方提供的监理服务内容；

5.其他相关文件。

业主（盖章）：__________

施工方（盖章）：__________

监理方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日