建筑行业安全施工免责合同协议

建筑行业安全施工免责合同协议合同编号：__________甲方（发包方）：甲方名称：甲方地址：甲方联系方式：乙方（承包方）：乙方名称：乙方地址：乙方联系方式：一、合同主体1.甲方（发包方）信息甲方作为本合同的发包方，具有相应的工程发包资质和合法的工程建设需求。甲方应按照合同约定向乙方提供必要的施工条件和相关资料。2.乙方（承包方）信息乙方作为本合同的承包方，具备从事建筑施工的相应资质和能力。乙方应按照合同要求组织施工，保证施工质量和安全。二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容：[详细描述工程的具体内容，包括但不限于建筑结构、施工范围等]4.工程期限：开工日期：[具体开工日期]竣工日期：[具体竣工日期]总工期：[工期天数]三、安全施工责任划分1.甲方的安全责任甲方应向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。甲方在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。2.乙方的安全责任乙方应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。乙方应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发觉安全隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。乙方应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（一）基坑支护与降水工程；（二）土方开挖工程；（三）模板工程；（四）起重吊装工程；（五）脚手架工程；（六）拆除、爆破工程；（七）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。乙方应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。乙方应当对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施。乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。乙方应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。四、安全施工措施1.乙方应采取的安全施工措施乙方应按照国家和地方的相关法律法规以及工程建设强制性标准，制定详细的安全施工方案，并报甲方和监理单位审批。乙方应在施工现场设置必要的安全防护设施，如安全帽、安全带、安全网、防护栏等，并保证其完好有效。乙方应定期对施工设备和机械进行检查和维护，保证其安全功能符合要求。乙方应加强对施工现场的安全管理，严禁违章作业和违规指挥，对发觉的安全隐患应及时进行整改。2.安全施工教育培训乙方应定期组织施工人员进行安全施工教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。安全教育培训的内容应包括安全法律法规、安全操作规程、安全防护知识、应急处理等方面。乙方应建立安全教育培训档案，记录施工人员的培训情况和考核结果。3.安全检查与整改乙方应建立健全安全检查制度，定期对施工现场进行安全检查。安全检查的内容应包括施工设备和机械的安全功能、安全防护设施的设置情况、施工人员的操作行为等方面。对检查中发觉的安全隐患，乙方应及时进行整改，并将整改情况报甲方和监理单位复查。五、处理1.报告一旦发生安全，乙方应立即向甲方和当地有关部门报告，并采取必要的应急措施，防止扩大。报告的内容应包括发生的时间、地点、原因、伤亡情况和初步的经济损失等。2.救援发生后，乙方应积极组织救援工作，尽力减少人员伤亡和财产损失。甲方应协助乙方进行救援工作，提供必要的支持和帮助。3.调查与处理发生后，应按照国家和地方的有关规定，及时成立调查组，对进行调查处理。调查组应由有关部门、甲方、乙方等相关单位的人员组成。调查的内容应包括发生的经过、原因、责任认定和处理建议等。处理应按照“四不放过”的原则，即原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。六、免责条款1.一般免责情形如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致的安全，双方互不承担责任。但乙方应在不可抗力事件发生后及时通知甲方，并采取必要的措施减少损失。如因第三方原因导致的安全，双方应共同配合追究第三方的责任，在第三方承担责任后，双方互不承担对方的损失。2.特定免责情形如甲方已按照合同约定向乙方提供了必要的施工条件和相关资料，且对乙方的施工方案和安全措施进行了审批，但因乙方自身原因导致的安全，甲方不承担责任。如乙方已按照合同约定采取了必要的安全施工措施，且对施工人员进行了安全教育培训，但因施工人员个人违规操作导致的安全，乙方不承担责任，但应积极协助有关部门进行调查处理。七、保险与赔偿1.乙方的保险责任乙方应按照国家和地方的有关规定，为施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，并将保险凭证复印件提交甲方备案。乙方应为施工现场的机械设备、材料等购买相应的财产保险。2.赔偿范围与限制如发生安全，乙方应按照国家和地方的有关规定，对伤亡人员进行赔偿。赔偿范围包括医疗费、误工费、护理费、残疾赔偿金、死亡赔偿金等。如因安全给甲方造成财产损失，乙方应按照实际损失进行赔偿，但赔偿金额不得超过合同总价的[具体比例]。八、违约责任1.甲方的违约责任如甲方未按照合同约定向乙方提供必要的施工条件和相关资料，导致工期延误或发生安全，甲方应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。如甲方违反合同约定，对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，或压缩合同约定的工期，导致发生安全，甲方应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方的违约责任如乙方未按照合同约定建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，或未制定安全生产规章制度和操作规程，导致发生安全，乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。如乙方未按照合同约定在施工现场设置必要的安全防护设施，或未对施工设备和机械进行定期检查和维护，导致发生安全，乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。如乙方未按照合同约定组织施工人员进行安全施工教育培训，或施工人员未经培训合格上岗作业，导致发生安全，乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。如乙方未按照合同约定对施工现场进行安全检查和整改，或对发觉的安全隐患未及时进行整改，导致发生安全，乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。九、合同变更与解除1.合同变更的条件与程序如因工程需要，双方协商一致，可以对合同的内容进行变更。合同变更应签订书面协议，明确变更的内容、时间和双方的权利义务。如因法律法规的变化或部门的要求，需要对合同内容进行变更，双方应按照法律法规的规定和部门的要求进行变更。2.合同解除的条件与程序如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因，导致合同无法履行，双方可以协商解除合同。如一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。合同解除应签订书面协议，明确解除的原因、时间和双方的权利义务。十、争议解决1.协商解决本合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应在一方提出书面协商请求后的[具体天数]内进行。如协商不成，双方可以选择仲裁或诉讼方式解决争议。2.仲裁或诉讼选择如双方选择仲裁方式解决争议，应在合同中明确约定仲裁机构和仲裁规则。如双方选择诉讼方式解决争议，应在合同中明确约定管辖法院。十一、通知与送达1.通知的方式与要求本合同项下的通知应以书面形式作出，并通过挂号信、快递、传真或邮件等方式送达对方。通知的送达地址以本合同中双方约定的地址为准。如一方变更地址，应提前[具体天数]书面通知对方。通知自送达之日起生效。2.送达的认定如通知以挂号信或快递方式送达，以收件人签收之日为送达日期；如收件人拒绝签收，以送达人留存的签收凭证上的日期为送达日期。如通知以传真方式送达，以传真发送成功的日期为送达日期，但应同时向对方发送传真确认函。如通知以邮件方式送达，以邮件发送成功的日期为送达日期，但应同时要求对方回复确认收到。十二、其他条款1.不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如因不可抗力导致一方无法履行合同义务，该方应在不可抗力事件发生后及时通知对方，并提供相关证明文件。因不可抗力导致的损失，双方应按照法律规定和本合同的约定进行分担。2.法律适用与解释本合同的签订、履行、变更和解除等事宜，均适用中华人民共和国法律。本合同的解释权归双方共同所有。如对本合同的条款存在争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.合同效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。4.合同份